1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты _____________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, ____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица
)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить,
за ______________________(значение цифрами и прописью), сроком выполнения до ноября 2008г.
в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
3.1 Расчет цены контракта в форме сметы на _____ стр.
3.2. График выполнения работ на ______ стр.
4. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:
4.1. уведомление о готовности начать работы в соответствии с графиком с даты заключения контракта, без получения аванса (форма произвольная);
4.2. уведомление о согласовании технического задания и отсутствии дополнительных работ (форма 7).
5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость выполнения работ.
6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с проектно-сметной документацией в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, оказать услуги, поставить товары в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
8. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________________________________________________ (наименование организации – участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта.
11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.
12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами государственного контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в областной бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (наименование, Ф. И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
13. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения государственного контракта и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения контракта в виде ________________________ (банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, денежных средств, перечисленных в обеспечение контракт на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой конкурса.
14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с министерством строительства, архитектуры и ЖКХ нами уполномочен _______________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
15. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта государственного контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях наших предложений.
16. Юридический и фактический адреса/место жительства, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ____________________________________________________________________
17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________
18. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________ (Ф. И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ ()
МП (подпись)
Форма №3
ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ
ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ______________ __________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________________ «____» _______
представлять интересы ____________________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем. (Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф. И.О.)
М. П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф. И.О.)
______________________________________ (подпись, печать Участника)
Форма 4
ЗАДАНИЕ
на разработку генерального плана городского округа
«Город Каменск-Шахтинский».
1. Вид документа территориального планирования – разработка генерального плана городского округа «Город Каменск-Шахтинский»
2. Государственный заказчик – министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области. Источник финансирования – средства областного бюджета на 2007 год.
3. Исполнитель (разработчик) – определяется на конкурсной основе.
Разработчик должен иметь технические условия для выполнения работ, со-
держащих сведения составляющих служебную тайну.
4. Основание для разработки – Областной закон «Об областном бюджете на 2007год» и план работ в области архитектуры и градостроительства социально-экономического развития территории Ростовской области на 2007г.
5. Сроки выполнения работы апрель 2007г. – ноябрь 2008г.
6. Картографический материал для разработки генерального плана городского округа «Город Каменск-Шахтинский» предоставляется Государственным заказчиком на территорию площадью 371,7 кв. км в М 1:10 000.
7. Объект территориального планирования и его основные характеристики.
Город Каменск-Шахтинский находится в западной части Ростовской области в 150км от центра субъекта РФ г. Ростова-на-Дону, на правобережной стороне реки Северский Донец. По северу, востоку и западу городской округ граничит с Каменским районом, по югу – с Красносулинским районом.
Планировочная структура городского округа состоит из 3-х планировочных районов: города Каменск-Шахтинский, микрорайона Лиховской, микрорайона Заводской:
– планировка города Каменск-Шахтинский включает в себя район старой застройки, который постоянно реконструируется. В восточной части города расположены вновь построенные три микрорайона с пяти-девяти этажными жилыми домами и сетью школ, дошкольными учреждениями, магазинами, учреждениями обслуживания. Индивидуально-жилищное строительство ведется в южной и юго-западной части города, совместно с существующей застройкой.
– в микрорайоне Заводском (южная часть) в основном преобладает индивидуальная жилая застройка. В центральной и восточной части двух-пяти этажная застройка. В восточной части ведется строительство многоэтажной жилой застройки, в южной и западной части – строительство индивидуальной жилой застройки в комплексе со сложившейся существующей застройкой.
– развитие многоэтажной жилой застройки включает в себя реконструкцию центральной сложившейся части микрорайона Лиховского. Восточная часть преимущественно застроена пяти этажными жилыми домами. Развитие индивидуального жилищного сектора ведется в западной и северной частях на свободных землях, прилегающих к микрорайону Лиховскому.
Размещение промышленных и складских территорий предусмотрено в южном направлении за железной дорогой в удалении от реки Северский Донецк, на каменистых не используемых землях в восточной части города в районе отстойников до балки. Расширяется южная промзона. Сформированные промышленно-складские районы расположены в западной ( ») и в южной части города. Микрорайон Заводской представляет собой сложившейся промышленный район (-ЭКСПОРТ, машзавод»).
Существующая численность населения составляет тыс. человек.
8. Документация территориального планирования должна быть выполнена и оформлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 01.01.2001г. , а также с соблюдением технических условий и требований госу-
дарственных стандартов соответствующих норм и правил в области градо - строительства.
9. Основные требования к составу проекта генерального плана городского округа «Город Каменск-Шахтинский»
9.1 Генеральный план должен содержать положения о территориальном планировании и соответствующие схемы (карты).
Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане, включают в себя:
1) цели и задачи территориального планирования;
2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
На схемах (картах), содержащихся в генеральном плане, отображаются:
1) границы городского округа;
2) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий и городских лесов;
3) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;
4) границы функциональных зон с отображением параметров, планируемого, развития таких зон;
5) границы ландшафтно-рекреационных зон и туризма;
6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
9) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;
10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.
9.2 В целях утверждения генерального плана необходимо выполнить под - готовку соответствующих материалов по обоснованию принятых решений в текстовой форме - пояснительная записка и в виде схем (карт) – графичес - кие материалы.
Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме включают в себя:
- анализ состояния территории городского округа, проблем и направлений комплексного развития;
- обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию *;
- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их
реализации *;
- мероприятия по организации, охране и функционированию особо охра - няемых природных территорий;
- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На схемах (картах) в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана отображаются:
1. информация о состоянии территории городского округа, возможных направлениях его развития и об ограничениях его использования;
2. предложения по территориальному планированию.
Указанная в п. 1 информация, отображается на следующих схемах (картах):
- схема (карта) использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании территорий городского округа;
* Данные раздела войдут в «План реализации генерального плана городского округа «Город Каменск-Шахтинский».
- схеме (карте) ограничений, утверждаемых в составе схемы территориального планирования Ростовской области, в том числе схемы (карты) границ территорий объектов культурного наследия, схемы (карты) границ зон с особыми условиями использования территорий, схемы (карты) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, схемы (карты) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов (отобразить на опорном плане);
-схеме (карте) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий;
- иных схемах (картах).
Указанные в п. 2 предложения отображаются на схемах (картах), которые используются для внесения в них изменений при согласовании проекта генерального плана и включают в себя:
- схему (карту) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров, планируемого, развития таких зон;
- схему (карту) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (отобразить на генеральном плане);
- схему (карту) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;
- схему (карту) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;
- иные схемы (карты).
10. По результатам работы Исполнитель представляет Государственному заказчику документ территориального планирования (генеральный план) в составе пояснительной записки, подписанной руководителем разработчика, авторами и графических материалов, отпечатанных на цветном плоттере:
- ситуационного плана М 1:25000 со схемой использования территории муниципального образования с отражением границ земель различной категории;
- фрагмента схемы территориального планирования Ростовской области с утверждёнными ограничениями и границами функциональных зон
М 1:200000;
- плана современного использования территории (опорный план)
М 1:;
- схемы с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения М 1 :;
- генерального плана развития городского округа (основной чертеж)
- М 1 :;
- схемы планируемых границ функциональных зон М 1:;
- схемы планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке М 1:;
- схемы ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма М 1:;
- схемы размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства в М 1:10 000;
- схемы градостроительного развития системы общественных центров городского округа и размещения учреждений и предприятий обслуживания в М 1:10 000;
- схемы градостроительной реорганизации производственных территорий в М 1:10 000;
- схемы транспортной инфраструктуры М 1:;
- схемы водоснабжения и канализации М 1:;
- схемы энергоснабжения М 1:;
- схемы теплоснабжения М 1:;
- схемы газоснабжения М 1:10 000;
- схемы инженерной подготовки и благоустройства территории М 1: 10000;
- поперечные профили улиц М 1:;
- иные схемы, их масштабы определяются по согласованию с Государст -
венным заказчиком.
11. В составе генерального плана разработать проект городской черты (пояснительная записка и графические материалы).
В графических материалах должны быть представлены:
проектный план черты города в М 1:10000;
схема административно-территориального деления прилегающих к городскому округу земель в М 1:25000 .
12. В составе генплана выполнить раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС).
Цель работы – комплексная оценка современного состояния окружающей среды, определения перспектив и направления социально-экономического развития городского округа и мер по обеспечению экологической безопасности населения.
Данный раздел выполнить в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации и Ростовской области нормативных и методических документов по природопользованию, санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды.
Состав работы:
– анализ современного состояния окружающей среды на территории городского округа (наличие и характер антропогенной нагрузки на все компоненты окружающей среды);
– оценка воздействия на окружающую среду намечаемых направлений перспективного развития городского округа, в том числе вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий;
– оценка последствий реструктуризации объектов угольной промышленности на состояние окружающей среды городского округа;
– прогноз изменения экологических условий при реализации намечаемых решений генерального плана городского округа;
– предложения по реализации мероприятий уменьшающих или предотвращающих негативные воздействия на все компоненты окружающей среды.
13. В составе генплана выполнить раздел инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС (техническое задание ИТМ ГО ЧС получает Исполнитель).
14. В составе генерального плана представить «План реализации генерального плана городского округа «Город Каменск-Шахтинский»
Данный документ выполняется на основании и с учетом материалов по обоснованию проекта генерального плана (п.8.2).
В плане реализации генерального плана содержится:
1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;
2) сроки подготовки документации, по планировки территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, посредством которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов, а также устанавливаются границы зон резервирования для принятия решений о резервировании земельных участков с последующим выкупом для муниципальных нужд городского округа, связанных с размещением и строительством объектов инженерно - технической и транспортной инфраструктур местного значения;
3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства первоочередных объектов капитального строительства местного значения городского округа;
4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана в части определения приоритетных задач, перечня первоочередных объектов, расчетов затрат, определения источников и последовательности финансирования;
5) иные положения по реализации генерального плана.
План реализации генерального плана утверждается представительным органом местного самоуправления городского округа.
15. В процессе разработки генерального плана городского округа «Город Каменск-Шахтинский», основные параметры экономического развития, решения в отношении градообразующей базы, использования территории города, развития транспортной и инженерной инфраструктур, природоохранных мероприятий и т. п. должны увязываться с решениями территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанной Российским государственным НИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург.
16. Сбор исходных данных осуществляет Исполнитель за счёт средств, предусмотренных в смете.
17. Проектная документация должна быть согласована Исполнителем в соответствии со статьей 25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
18. Исполнитель проводит государственную экспертизу проектной документации, которую осуществляет ГУ Ростовской области «Государственная экспертиза проектов территориального планирования и проектной документации».
Стоимость работы включается в общую сметную стоимость разработки
генерального плана.
19. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана городского округа «Город Каменск-Шахтинский» органы местного самоуправления совместно с Исполнителем проводят публичные слушания с участием жителей городского округа.
20. После проведения государственной экспертизы проектной документации и публичных слушаний генеральный план подлежит рассмотрению на заседании областного Архитектурно-градостроительного Совета с приглашением заинтересованных организаций. Результаты рассмотрения должны быть опубликованы в средствах массовой информации для общественного обсуждения.
21. Генеральный план городского округа «Город Каменск-Шахтинский» утверждается представительным органом местного самоуправления.
22. Проектная документация по генеральному плану ( текстовая и графические части) выполняется и передаётся Государственному заказчику в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в 3-х экземплярах на CD-ROM в формате
shp-файлов, mid-mif, а также в 1 экз. графическую часть в виде демонстрационного материала на бумажных носителях (планшеты).
При выполнении работ Исполнителем могут использоваться различные спо-
собы компьютерного моделирования градостроительных решений.
23. В процессе работы настоящее задание может быть дополнено и уточнено по соглашению Сторон.
Форма №5
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный" href="/text/category/dogovor_uchreditelmznij/" rel="bookmark">учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф. И.О. участника размещения заказа – физического лица | |
2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица | |
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ–выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) | |
3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) | |
3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) | |
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика | |
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | |
4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
Адрес | |
5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
Адрес | |
Телефон | |
Факс | |
6. Банковские реквизиты (может быть несколько): | |
6.1. Наименование обслуживающего банка | |
6.2. Расчетный счет | |
6.3. Корреспондентский счет | |
6.4. Код БИК | |
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) | |
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 000-1 от 01.01.2001 г.) | |
9. E-mail: |
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________________
(подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
(подпись) (Ф. И.О.)
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения всеми участниками размещения заказа.
Форма №6
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в
(наименование участника размещения заказа)
открытом конкурсе:
Разработка генерального плана городского округа «Город Каменск-Шахтинский».
Наименование документа | Кол-во листов |
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________________
(подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
(подпись) (Ф. И.О.)
Форма 7
Наименование организации-участника
____________________________________
____________________________________
____________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласовании технического задания и отсутствии дополнительных работ:
Разработка генерального плана городского округа «Город Каменск-Шахтинский».
Настоящим уведомляем о том, что нами рассмотрено техническое задание и получены все необходимые сведения в объеме, достаточном для выполнения работ.
В результате проведенного анализа соответствия сообщаем об отсутствии дополнительных проектных и изыскательских работ.
В случае признания нас «Победителем», готовы разработать проектную продукцию в объеме, достаточном для получения положительного заключения Государственной экспертизы.
Руководитель организации-участника
М. П. подпись_______________
Проект контракта
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на разработку____________________________________________
« ____ » ______ 2007г. Ростов-на-Дону
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», (Губернатора) области - министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства , действующего на основании Положения о министерстве, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», определённый по результатам проведённого конкурса (протокол от __________ № __________), ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 Исполнитель обязуется разработать __________________, а Государственный заказчик принять и оплатить выполненную работу.
1.2 Требования к выполняемой работе изложены в техническом задании (или в задании на проектирование) к настоящему контракту.
1.3 Сроки выполнения работы определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть контракта.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. В соответствии с результатами конкурса стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________________________ руб. (с учётом НДС- 18%). Стоимость работ подлежащих выполнению в 2007г. ________________ рублей (с учётом НДС – 18%). Финансирование работ осуществляется за счёт средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации 00-226.
2.2. Цена контракта, определённая пунктом 2.1., является окончательной и изменению не подлежит.
2.3. Оплату работ Государственный заказчик производит в соответствии с календарным планом выполнения работ на основании предоставленных Исполнителем отчётных документов за фактически выполненный объём работ – оформленного акта о приёмке работ, пояснительной записки и счёта на оплату в течение 2 рабочих дней с момента поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счёт Государственного заказчика. Форма акта о приёмке выполненных работ согласована Сторонами.
2.4 Окончательный расчёт с Исполнителем (в размере 10% стоимости работ по настоящему контракту) осуществляется Государственным заказчиком в течение 20 дней после получения согласований областных министерств, ведомств и заинтересованных организаций и последующей приёмке готовой продукции.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1 Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30 процентов объёма работ, предусмотренного настоящим контрактом, по согласованию с Государственным заказчиком. При этом Исполнитель несёт полную ответственность перед Государственным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1 Выполнять работы, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, в полном соответствии с заданием на проектирование, а также действующими законодательными и нормативными документами в области архитектуры и градостроительства;
3.2.2 Предоставлять по требованию Государственного заказчика информацию о ходе выполнения работ и своевременно извещать его о приостановлении работ по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, создающим невозможность завершения работы в срок;
3.2.3 Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия Государственного заказчика.
3.2.4 Предоставить Государственному заказчику обеспечение выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии на сумму, составляющую 3% от стоимости настоящего контракта, сроком действия в соответствии с календарным планом выполнения работ плюс один месяц.
3.3 Государственный заказчик имеет право:
3.3.1 Проверить соответствие выполняемых работ требованиям задания на проектирование, а также их качество;
3.3.2 Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.
3.4 Государственный заказчик обязан:
3.4.1 Уплатить Исполнителю стоимость работ, указанную в пункте 2.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.4.2 Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1 После завершения работ Исполнитель передаёт Государственному заказчику готовую продукцию в соответствии с требованиями задания на проектирование по накладной и акту сдачи-приёмки готовой продукции.
4.2. Государственный заказчик в течение 5 дней со дня получения документации и акта сдачи-приёмки продукции обязан отправить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ.
4.3 В случае не подписания Государственным заказчиком акта сдачи - приёмки продукции без мотивированного отказа от приёмки работы, в течение указанного срока, работа считается принятой и должна быть оплачена Государственным заказчиком.
4.4 Если в ходе выполнения работ выяснится неизбежное получение отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель приостанавливает их и в течение 3 дней уведомляет об этом Государственного заказчика в письменной форме.
В этом случае в течение 10 дней Стороны должны принять решение о целесообразности продолжения таких работ. При принятии решения Стороны производят расчёты по фактически выполненным объёмам.
5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1 Исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта, в сроки установленные календарным планом. В соответствии с результатами конкурса общая продолжительность работ составляет …. месяцев.
5.2 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами принятых по настоящему контракту обязательств и урегулирования взаимных расчётов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Исполнитель несёт ответственность за ненадлежащее выполнение проектной продукции, включая недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ, при обнаружении которых Исполнитель по требованию Государственного заказчика обязан безвозмездно их устранить и переделать готовую проектную продукцию.
6.3 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством.
6.4 За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего контракта, Исполнитель уплачивает в областной бюджет, в установленном порядке, пеню в размере 0,05% от стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем году за каждый день просрочки выполнения обязательств.
Уплата пени не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.5 При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Государственный заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ не перечисленной в срок, указанный в пунктах 2.3, 2.4 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.
6.6 Государственный заказчик не несёт ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счёт Государственного заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению между Сторонами.
7.2 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.3 Государственный заказчик обязуется не вносить в готовую продукцию никаких изменений без согласия Исполнителя.
7.4 По письменному требованию Государственного заказчика банковская гарантия Исполнителя подлежит уплате в случаях:
– расторжения настоящего контракта по инициативе Исполнителя;
– невозможности выполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту;
– существенного нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту;
– несвоевременного выполнения обязательств по настоящему контракту.
7.5 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путём переговоров между Сторонами. Если указанные разногласия не могут быть решены путём переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Споры, не разрешённые в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
7.6 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.7 Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| |
| |
Государственный заказчик: Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области _______________ м. п. | Исполнитель: ____________ Ф. И.О. м. п. |
Приложение к госконтракту
от ___________ №________
КАЛЕНДАРНЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Наименование работы | Сроки выполнения работы | |
начало | окончание | |
Государственный заказчик Заместитель Главы Администрации (Губернатора) области – министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области _______________ м. п. | Исполнитель ______________ Ф. И.О. м. п. |
(образец оформления внешнего конверта)
Заявка на участие в открытом конкурсе
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО _________2007 г.
Наименование открытого конкурса:
«___________________________»
Куда: Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112 каб. 622
Кому: министерство строительства, архитектуры и ЖКХ
(образец оформления внутреннего конверта)
Наименование открытого конкурса:
«___________________________»
наименование отправителя ______________________________________________________________________________________
Адрес ОТПРАВИТЕЛЯ _________________________________________________________________________________________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
