Ремонт средств измерений ПО ИТиС лот № 000

Утверждаю

Заместитель председателя

Закупочной комиссии

«___» ______________2013 г.

Документация

по оперативной закупке на право заключения договора по лоту:

Ремонт средств измерений ПО ИТиС

лот № 000

Оперативная закупка № _____ от ___________

Уважаемые господа!

, проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи пригласило поставщиков подавать свои предложения по оперативной закупке на право заключения договора по лоту Ремонт средств измерений ПО ИТиС

1.  Техническое задание

Произвести ремонт измерительных приборов из перечня КИП ПО «Информационные технологии и связь» по заявке Заказчика в соответствии с предоставляемой Исполнителем калькуляцией ремонтных работ по группам сложности с последующей калибровкой (поверкой – по прейскуранту ФБУ ЦСМ РБ).

Заявка на ремонт предоставляется Заказчиком 01.03.2013 г. и 01.11.2013 г.

Перечень КИП ПО «Информационные технологии и связь»

для калькуляции работ по ремонту и калибровке средств измерений

№ п/п	Наименование СИ	Тип СИ	Стоимость, руб.
Ремонт I группы сложности	Ремонт II группы сложности	Ремонт III группы сложности	Калибровка
1	Шумометр	testo 816
2	Газоанализатор	ПГА-7
3	Измеритель напряжения прикосновения	ЭК-0200
4	Измеритель сопротивления заземления	Ф-4103-М1
5	Люксометр	ТКА-ПКМ/08
6	Мегаомметр	Е6-24
№ п/п	Наименование СИ	Тип СИ	Стоимость, руб.
Ремонт I группы сложности	Ремонт II группы сложности	Ремонт III группы сложности	Калибровка
7	Минирефлектометр оптический	AQ7250
8	Минирефлектометр оптический	AQ7260
9	Мегаомметр	ЭСО-202/2
10	Мультиметр	M890G
11	Осцилограф	TDS 202B
12	Сигнализатор газа	СГГ6М
13	Тестер Е1	EST-125
14	Тестер оптический	AQ2150А

2.  Требования к подрядчику:

№ п/п	Показатель	Описание
1	Квалификационные требования к подрядчику	Участники должны предоставить: - копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ, в том числе наличие действующего аттестата аккредитации на право проведения калибровочных работ; - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам. - участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора. - ИТР и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех вышеперечисленных работ, иметь стаж работ не менее 3-х лет. - персонал Участника конкурса должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемыми к выполняемой работе, иметь исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты. - Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать утверждённым графикам и нормам времени. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика. - наличие 2-й группы допуска по электробезопасности для работ в электроустановках; - наличие собственной базы, оборудования, машин и механизмов.
2	Технические требования к материалам и оборудованию, поставляемым подрядчиком	Наличие сертификата соответствия; Заводские паспорта на материалы (документ заменяющий его) с указанием даты изготовления, ГОСТ, ТУ, вида упаковки, технические характеристики, срок годности Используемые СИ должны быть поверены (аттестованы) в качестве рабочих эталонов и иметь действующие свидетельства о поверке (аттестаты).
3	Гарантийные обязательства на капремонт и оборудование	Гарантийный срок на работы не менее 3 месяцев На применяемые запчасти и материалы в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя.
4	Требования к составлению сметной документации	Цена работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт, оплату поверки СИ, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению не подлежит. В сметных расчетах должны учитываться непредвиденные затраты в размере не более 2 %.
5	Порядок оплаты	Оплата выполненных работ осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания СТОРОНАМИ акта сдачи – приемки выполненных работ и выставления счетов - фактур.
6	Иные требования к подрядчику	- Работы по ремонту СИ должны быть выполнены в соответствии с требованиями: ПТЭ, ПОТ РМ, ППБ в РФ, СНиП, САНПиН, а также в соответствии с требованиями соответствующих инструкций, стандартов и норм. - Должны иметь лицензию на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту СИ. - Наличие аттестата аккредитации на право проведения работ в системе РСК.
7	Номер телефона городской и мобильный (в обязательном порядке), электронный адрес	(3 Начальник ПТО ПО ИТиС , *****@***ru (3, + Ведущий инженер ПТО ПО ИТиС *****@***ru

Транспортировка СИ ПО ИТиС до Исполнителя осуществляется транспортом Заказчика.

3.  Место выполнения работ: у исполнителя

4.  Срок начала работ: 01.03.2013

5.  Срок окончания работ 31.11.2013

6.  Требования к сроку действия оферты: до окончания работ

7.  Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.

8.  Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и быть действительным не менее чем до 31.12.2013г.

9.  Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

10.  Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

11.  Предложение должно быть подано до ____________. путем размещения на сайте www. zakupki. ***** в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».

12.  Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

13.  Заказчик в срок до __________ года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса.

14.  В течение _______ после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения Победителя.

15.  Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Для справок обращаться:

- по техническим вопросам: (3Начальник ПТО ПО ИТиС , *****@***ru (3, + Ведущий инженер ПТО ПО ИТиС *****@***ru

-по организационным вопросам: инженер тел.(347)

Приложение.

Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______

Форма 2 Анкета Участника

Форма 3 Проект договора

Форма 4 Дополнительное соглашение к договору

Форма 5 Протокол разногласий к договору

Предложения (Форма 1)

Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № ___  от ___________

От: (наименование и местонахождение юр. лица )

ФИО, адрес физ. лица

Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № _____  от _______предлагаем ____________________________________________________

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Дата проведения работ	Цена единицы, (руб.) без НДС	Общая сумма, (руб.) без НДС
1.
2.
3.
…
Итого без НДС
НДС ( %)
Всего с НДС:

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.

Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.

Место поставки: _____________________.

Сроки исполнения договора: _______________________________.

Транспортные расходы __________________________.

Иные условия: _____________________________.

Данное предложение действительно до ______________.

Гарантия: _______________________________________.

С уважением,

_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика)	_______________________________ (подпись, расшифровка подписи)
	_______________________________ (печать Поставщика)

Анкета Участника (форма 2)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.	ИНН Участника
5.	ОГРН
6.	Юридический адрес
7.	Почтовый адрес
8.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
9.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10.	Телефоны Участника (с указанием кода города)
11.	Факс Участника (с указанием кода города)
12.	Адрес электронной почты Участника
13.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
14.	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
15.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Проект договора (форма 3)

Договор подряда №

на выполнение работ по ремонту средств измерений

« » 2013г.

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», ______________________________________, действующего на основании доверенности _____________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту средств измерений, по адресу: ______________________, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

Стоимость работ: указана в калькуляции работ по ремонту и калибровке средств измерений.

Объем работ: указан в Приложении №2 к настоящему договору

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора своими силами в соответствии с калькуляцией, приведенной в Приложении №1.

1.3. «Подрядчик» обязуется выполнить капитальный ремонт и сдать средства измерений, готовые к эксплуатации, в установленном порядке.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется объемом работ, , в соответствии с калькуляцией работ, приведенной к настоящему договору, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей, в т. ч. НДС 18% _____________ руб.

2.2. Дополнительные работы выполняются по соглашению Сторон в соответствии с надлежаще оформленным Дополнительным соглашением и составлением дополнительных смет. Если Подрядчик включил в акт выполненных работ, не включенные ранее в Договор, либо не представленные предварительно Подрядчика с указанием точной стоимости выполняемой работы, либо не принятые представителем Заказчика, то такие работы не оплачиваются.

3. Сроки выполнения работы

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начала работ: Окончания работ:

4. Обеспечение ремонта материалами и оборудованием

4.1. Работа выполняется с применением материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора.

4.2. Все используемые для капитального ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта выполненных работ и приемки выполненных работ Заказчиком.

5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту средств измерений в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями №1, №2 к нему, и сдать средства измерений Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию согласно техническим условиям.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, инструкциями заводов изготовителей и соответствующими нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной или рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование измерительных приборов и оборудования при эксплуатации в течение гарантийного срока.

5.3. При готовности средств измерений Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.4. Немедленно известить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в срок.

5.5. До сдачи средств измерений Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск случайного их уничтожения и повреждения.

5.6. В соответствии с ч.1 ст. 706 ГК РФ для выполнения работ по Договору Подрядчик вправе привлечь другие организации на условиях субподряда по письменному согласованию с Заказчиком.

5.7. При заключении настоящего Договора, а также в течение срока действия Договора Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком все субподрядные организации, привлекаемые для выполнения работ по настоящему Договору. Работу с субподрядными организациями Подрядчик осуществляет самостоятельно.

5.8. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность: за организацию работ; за допущенные нарушения в части требований правил пожарной безопасности, охраны труда, технологии работ, внутреннего трудового распорядка Заказчика и других нормативных документов.

5.9. Заказчик имеет право в любое время проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчиков и за выполнением субподрядчиками любых обязательств, принятых по договору субподряда. Субподрядчики обязаны выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т. д.).

6. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Произвести приемку и оплату работ по капитальному ремонту средств измерений, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 7, 9 настоящего договора.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

7.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ подписывает его или выставляет обоснованный отказ приемки работ и подписания акта.

7.3. Приемка средств измерений из капитального ремонта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.4. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

8.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации средств измерений на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 8.3 и несет ответственность за отступление от них.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации средств измерений и входящих в него составных частей устанавливается не менее 3 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации средств измерений согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения средств измерений со стороны третьих лиц.

9. Оплата работ и взаиморасчеты

9.1. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком ежемесячно на основании подписанных актов приемки выполненных работ по форме КС-2, в течение 30-ти календарных дней с момента предоставления счета-фактуры на оплату перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

9.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30-ти календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке.

10. Форс-мажорные условия

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, измерительным приборам был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

10.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств Стороны несут ответственность в порядке, установленном договором и действующим законодательством РФ. При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными организациями для проведения работ, ответственность перед Заказчиком за организацию работ, нарушение требований ППБ, ОТ и других НТД возлагаются на Подрядчика.

11.2. В случае расследования технологических нарушений, возможной причиной которых явилась деятельность Подрядчика, в состав комиссии по расследованию входят уполномоченные, компетентные представители Подрядчика и соответствующих надзорных органов (по согласованию).

11.3. Перед началом расследования Заказчик направляет письмо Подрядчику (в том числе факсимильной связью) о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в работе комиссии по расследованию технологических нарушений.

Неприбытие представителя Подрядчика в течение 3-х дней рабочих с момента официального уведомления о начале расследования или отсутствие в тот же срок официального ответа Подрядчика о направлении уполномоченного представителя расценивается как отказ Подрядчика от участия в расследовании технологических нарушений.

11.4. Отказ от подписания акта со стороны Подрядчика, в случае его участия в расследовании, не допустим. В случае несогласия уполномоченного представителя Подрядчика с выводами комиссии, он может подписать акт «с особым мнением» и приложить при подписании к акту изложенные в письменном виде свои обоснованные возражения. Оформленное таким образом «особое мнение» будет являться неотъемлемой частью акта по расследованию технологического нарушения.

11.5. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями технической или иной документации, представленной Заказчиком, Заказчик расторгает договор без оплаты, выполненной Подрядчиком работы.

11.6. Заказчик снимает с себя ответственность за кражи или любые виды нарушений со стороны персонала Подрядчика и субподрядных организаций.

11.7. При невыполнении Подрядчиком работ в установленный Договором срок в полном объеме Заказчик вправе применить по отношению к Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день задержки. Заказчик взимает с Подрядчика наложенные на него штрафы путем перерасчета платежей.

12. Внесение изменений в договор

12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения капитального ремонта средств измерений.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения капитального ремонта средств измерений, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.3. Изменения графиков производства работ, если они могут повлиять на продолжительность капитального ремонта, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего сроки капитального ремонта и становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

13.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. п.13.1 и 13.2 настоящего договора, то он разрешается Арбитражным судом Республики Башкортостан с соблюдением претензионного порядка со сроком ответа на претензию – 20 календарных дней с момента ее получения.

14. Прекращение договорных отношений

14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

- нарушение Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнение требований технадзора и госинспекции;

- аннулирования лицензий на осуществляемую деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- банкротства Заказчика;

- прекращения Заказчиком выполнения капитального ремонта средств измерений по причинам, независящим от Подрядчика;

14.3. Инициация расторжения договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию сторон либо по предварительному (не менее чем за месяц) письменному извещению другой стороны.

15. Особые условия

15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате капитального ремонта средств измерений по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.4. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным дублированием заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день вручения письма адресату.

15.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

15.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.7. Запрещена переуступка долга без письменного соглашения Сторон.

16. Срок действия договора

16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Подписи представителей сторон

От Заказчика: От Подрядчика:

Директор Директор

_______________. _______________

Дополнительное соглашение к договору (форма 4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № …/... от ……………2012 года

г. Уфа «___»___________ 2012 г.

________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", «_____________ - ____________________________, действующего на основании доверенности с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст. 450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:

«_________________________________».

2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его подписания.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_____________/…………………/ ____________/………………/

Протокол разногласий к договору (форма 5)

Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

«Желательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника	Примечания, обоснование
1.
2.
3.
…

____________________________________

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».