Запрос котировочной цены (стр. 2 )

1.Защите системой пожарной сигнализации

подлежат все помещения, за исключением

лестничных клеток, санузлов и помещений

с мокрым процессом, принадлежащие заказчику.

2. площадь здания 1 326.3 м. кв.

Заведующая МДОУ «Детский сад №55»

.

Приложение

Муниципальный контракт (проект)

на выполнение монтажа и поставки систем автоматической пожарной сигнализации с выводом на центральный пульт пожарной охраны МДОУ «Детский сад №55»

п. Елизаветино «___» _______2010 г.

МДОУ «Детский сад № 55» именуемое в дальнейшем “Заказчик”, , действующее на основании Устава и Постановления администрации Гатчинского муниципального района № 000 от 05.02.09 г. с одной стороны и____________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующее на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий контракт о следующем:

1. Предмет контракта

1.1 Основанием для заключения настоящего контракта является решение Котировочная комиссия Комитета образования Гатчинского муниципального района о признании _____________________ победителем запроса котировок (протокол заседания котировочной комиссии №__________ от ____________2010 г.) .

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение монтажа и поставки систем автоматической пожарной сигнализации с выводом на центральный пульт пожарной охраны МДОУ «Детский сад №55» по адресу: 188371 Ленинградская обл., Гатчинский район, п. Елизаветино, ул. Александровская, д. 1 а п. д. . Школул. Школьная, д. 1согласно утвержденной Заказчиком технического задания, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в контракте цену.

1.3. Подрядчик допускается к выполнению работ на основании имеющейся у него лицензии на данный вид работ № _______________ от _________________г.

2. Цена работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость поручаемых Подрядчик работ составляет - __________________________, в том числе НДС 18 %_______, согласно утвержденной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью контракта. Цена твердая, изменению не подлежит.

Источник финансирования: Муниципальный бюджет на 2010 год.

2.2. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

2.3. Предоплата (аванс) не предусмотрена.

2.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является акт выполненных работ (форма № КС-2), подписанный Подрядчиком и Заказчиком, а так же справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), и акт комплексного опробования системы АПС подписанный Подрядчиком, Заказчиком и представителем Госпожнадзора. Оплата производится в течении 15 банковских дней после подписания данных документов.

2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязан выполнить, предусмотренные п.1.2. настоящего контракта работы, согласно календарного плана работ, который является неотъемлемой частью контракта.

3.2. Начало работ через 5 дней после даты подписания муниципального контракта_________________________________________2010 г.

3.2. Окончание выполнения работ ____________________________2010 года.

4. Обязанности сторон

4.1. Муниципальный заказчик обязан:

4.1.1. Сдать Подрядчику по акту приема-передачи Объект в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта.

4.1.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ

4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.

4.1.6. По предъявлению к приёмке выполненных Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по Контракту своевременно организовывать их приемку.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Принять по акту приема-передачи от Муниципального заказчика объект, и документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту и обеспечить их сохранность на весь период выполнения работ.

5.2.2. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со СНиП.

5.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

5.2.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту внутренних помещений здания и прилегающей к Объекту территории.

5.2.5. Вести журналы учета выполненных работ на объекте в соответствии со СНиП

12приложение № 1. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Муниципальным заказчиком. Обеспечивать представителям Муниципального заказчика беспрепятственный доступ на Объект.

5.2.6. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами, акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая Муниципального заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Муниципального заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2.7. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования.

5.2.8. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или Контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-  безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

-  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком этого обязательства Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Муниципальному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Муниципальным заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.2.8. Обеспечить соответствие выполненных работ на объекте условиям настоящего Контракта в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 2 (два) года со дня сдачи Объекта в эксплуатацию.

5.2.9. Вывезти весь строительный мусор после окончания работ.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

6.1. При завершении выполнения видов (этапов) работ, Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме уведомить Заказчика и представителя Госпожнадзора о готовности к сдаче выполненных строительно-монтажных работ (и/или этапов) работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

Уведомление Подрядчика о готовности к сдаче видов (этапов) строительно-монтажных работ, должно быть подписано ______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

6.2. Сдача и приемка выполненных вида (этапа) работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

6.3. Муниципальный заказчик и представитель Госпожнадзора, получившие сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Контракту части работ либо выполненного этапа работ, обязан приступить к их приёму в 5-дневный срок с момента получения вышеуказанного сообщения Подрядчика.

6.4. Сдача результата работ подрядчиком и приём его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным Сторонами по Контракту, а так же актом комплексного опробования АПС, подписанного представителем Госпожнадзора.

6.5. Муниципальный заказчик вправе направить Подрядчику мотивированный отказ или замечания по результатам освидетельствования выполненных видов (этапов) работ, ответственных конструкций в случае отступления Подрядчиком от условий Контракта и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий Контракта.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приема результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.7. В случае отказа заказчика, от подписания Акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком актов приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от заказчика обязан устранить за свой счет выявленные заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить акты приемки выполненных работ.

6.8. Выполнение работ по Контракту (сдачи результата работ) считается дата подписания Акта приёмки выполненных работ(КС-2).

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков начала и окончания работ, определенного пунктами 3.2. и 2.3. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от установленной настоящим Контрактом стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3.При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости, ненадлежащим образом выполненных работ. При этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.4.В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.

7.5. Настоящий Контракт, может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно по соглашению сторон, или по решению суда на сновании, предусмотренным гражданским законодательством.

7.6.Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по контракту.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка, начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой в день, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.9 В случае не предоставления по вине Заказчика утвержденной проектно-сметной

документации, и не передачи строительной площадки в установленные настоящим кон

трактом сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время устранения указанных недостатков Заказчиком.

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, забастовки, террористические действия, война или военные действия возникшие после заключения контракта, а также запрет компетентных государственных органов на действия сторон.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту в силу вышеизложенных причин, должна известить письменно, в течение 15 рабочих дней другую сторону с предъявлением документов, выданных соответствующими компетентными органами. Допускается извещение по факсу, с получением уведомления от другой стороны.

8.3. Выполнение своих обязательств сторонами отодвигается на срок, соразмерно которому длились чрезвычайные обстоятельства.

10. Действие контракта и порядок разрешения споров.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств либо до его досрочного расторжения в соответствии с настоящим контрактом.

9.2. Расторжение либо прекращение действия контракта не освобождает стороны от необходимости произвести взаимные расчеты по состоянию на момент расторжения контракта.

9.3. В случае расторжения Контракта по вышеуказанным пунктам Подрядчик составляет акт фактически выполненных работ за минусом стоимости работ по устранению дефектов, произошедших по вине Подрядчика, о чем составляется дефектный акт. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику за фактически выполненные работы, за минусом стоимости работ по устранению дефектов, произошедших по вине Подрядчика. В случае превышения суммы аванса над стоимостью незавершенного строительства Подрядчик возвращает Заказчику разницу в десятидневный срок со дня расторжения контракта.

9.4. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных работ Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

9.5 Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9.6. Споры по настоящему контракту решаются в письменном виде протоколами разногласий, при не достижения согласия споры решаются в Арбитражном суде.

9.7. Все изменения, дополнения и приложения к контракту оформляются в письменном виде, подписываются полномочными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Смета

Дефектная ведомость.

Календарный план выполнения работ

Свидетельство и приложение к свидетельству о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на виды работ предусмотренные дефектной ведомостью.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН :

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Подпись _____________ руководитель «______»_____________________2010 г. М. П.	Подпись _____________ руководитель «______»_____________________2010 г. М. П.

Муниципальный контракт считается заключенным после регистрации его в главном реестре муниципальных контрактов Комитета образования Гатчинского муниципального района