Муниципальный контракт на поставку компьютерной техники для МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на поставку компьютерной техники

для МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области»

п. Ивня «_______» ____________2008 г.

МОУ « Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, – директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской областb», действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Белгородской области, на основании результатов размещения муниципального заказа Ивнянского района путем проведения запроса котировок протокол № _______ от ________ 2008 года заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Муниципальному заказчику компьютерную технику (далее - товар) в количестве и ассортименте указанном в Спецификации (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):

1.2.1. доставка, в срок: ___________________ 2008 года;

1.2.2.сборка и монтаж всех комплектующих частей.

1.2.3.проверка работоспособности.

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, оплачиваемую Муниципальным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.

2.2. Товар оплачивается Муниципальным заказчиком по ценам в соответствии с предложением Поставщика, поданным в ходе размещения муниципального заказа.

2.3. Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления), погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в Спецификации (приложение 1).

2.4. Цена Контракта составляет ___________ руб. (____________________ рублей ____ коп.), в том числе НДС (18 %) ____________ руб. (______________ рублей ______ коп.).

3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

3.2. Оплата Цены Контракта производится Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Муниципальным заказчиком полностью всего количества поставляемого по настоящему Контракту товара и сопутствующих услуг и подписания сторонами Акта приемки-передачи товара в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Контракта.

3.3. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Муниципальным заказчиком.

3.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Муниципальному заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Муниципального заказчика о точном времени и дате поставки товара (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2)) телефонограммой или по факсимильной связи;

4.1.2. Передать товары Муниципальному заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта;

4.1.3. Поставить товары Муниципальному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

4.1.4. Передать Муниципальному заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Муниципальному заказчику), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта

4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Муниципальным заказчиком (или заказчиками).

Расходы, связанные с устранением недостатками товара и некомплектности несет Поставщик.

4.1.8. По требованию Муниципального заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Муниципального заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.2001г.;

- О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.2001 г.;

5.2. По факту приемки товара, Муниципальным заказчиком составляется Акт приемки-передачи товара (образец формы – приложение 4) , подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.

5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи и сборки товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий).

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.

5.4. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

5.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и других нормативных документов, изложенных в приложении 3 к настоящему Контракту.

Все поставляемые единицы оборудования должны соответствовать технической документации фирм-производителей и иметь знаки соответствия, защищенные от подделок.

6.3. На поставляемый Товар Исполнитель дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантия предоставляется не менее чем на 3 года. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования, в пределах Белгородской области, в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок, Муниципальному заказчику представляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

6.5. Установка факта нарушений условий эксплуатации производится двусторонней комиссией состоящей из уполномоченных лиц обеих сторон.

6.6. В случае, когда такая комиссия не в состоянии определить причину выхода из строя товара, экспертиза производится в сервисном центре производителя. Решение такого центра является окончательным для обеих сторон со всеми вытекающими отсюда последствиями.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

8.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10(десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Белгородской области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Белгородской области, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания Сторонами. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в реестре муниципальных контрактов Ивнянского района в течение 3 дней со дня его подписания обеими Сторонами.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре муниципальных контрактов Ивнянского района.

10.3. Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.

10.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

10.5. Поставщик представляет по запросу Муниципального заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

10.8. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик

МОУ «Средняя

общеобразовательная школа №2 п. Ивня

Белгородской области »

Белгородская область,

Ивнянский район,

п. Ивня, пер. Гагаринский

Тел.(472

Л/с

ОФК по Ивнянскому району

к/с

Поставщик

К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение 1 - Спецификация;

Приложение 2 - График поставки

Приложение 3 - Гарантийный срок обслуживания поставляемого товара

Приложение 4 - Акт приемки-передачи товара

Муниципальный заказчик

Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области»

_______

«___»_________ 2008 г.

М. П.

Поставщик

«___»_________ 2008 г.

М. П.

Приложение 1

к Муниципальному контракту №

от « » 2008 г.

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара

Ед.

изм.

шт.

Цена

за

единицу

в руб.

(с учетом

НДС)

НДС

в руб.

Коли-

че-

ство

Сумма

в руб.

учетом

НДС)

Сумма НДС

в руб.

Персональный компьютер Рабочее место учителя

Шт.

1

Монитор LCD 19'AcerAL1916WDsd silver-black wide 5msDVI (или эквивалент)

Фильтр сетевой vektop-com (3м) (или эквивалент) Микрофон Genium Mic-01A (или эквивалент) Коврик для мыши Tucano MPBOX-N(или эквивалент) Клавиатура Logitech Classic Keyboard 200 (или эквивалент)

Мышь Logitech Optical Wheel Mouse (или эквивалент) Колонки Greative Inspire P265 (или эквивалент) ПК Kraftway Credo KC36 Сore 2E7200/2Mb/2*1024MbDDR2/NVidiGeForce8600GT 256Mb/160GbATA7200/DVDRW/3.5/300W (или эквивалент)

Персональный компьютер Рабочее место ученика

Шт.

8

Гарнитура Gembird AP-870/MNP-870 регул гром, (или эквивалент)

Фильтр сетевой vektor-kom (3м) (или эквивалент) Коврик для мыши Tucano MPBOX-N (или эквивалент) Клавиатура Logitech Classic Keyboard200 (или эквивалент)

Мышь Logitech Optical Wheel Mouse (или эквивалент) ПК Kraftway Gredo KC36 Core2 E7200/2Mb/2*512MbDDR2/ATI HD3450Pro256Mb/80GbSATA7200/DVDRW/3.5/300W (или эквивалент)

Монитор LCD 17 Aser V173b black 5mm 2000:1 (или эквивалент)

Сервер

Шт.

1

Kraftway Express 100 E122 2* Xeon E5420/RAM 4G(2*2Gb)/5*146Gb SAS/DVDROM/FDD USB/Keyb/Mouse (или эквивалент)

Муниципальный заказчик

Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области»

______

«___»_________ 2008 г.

М. П.

Поставщик

«___»_________ 2008 г.

М. П.

Приложение 2

к муниципальному контракту №

от «______» ____________ 2008 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

Наименование товара

Ед.

изм.

К-во

Срок исполнения,

поставки

Приме-

чание

1

Персональный компьютер Рабочее место учителя

Шт.

1

В течение 20 дней с момента заключения контракта

Монитор LCD 19'AcerAL1916WDsd silver-black wide 5msDVI (или эквивалент)

Фильтр сетевой vektop-com (3м) (или эквивалент) Микрофон Genium Mic-01A (или эквивалент) Коврик для мыши Tucano MPBOX-N(или эквивалент) Клавиатура Logitech Classic Keyboard 200 (или эквивалент)

Мышь Logitech Optical Wheel Mouse (или эквивалент) Колонки Greative Inspire P265 (или эквивалент) ПК Kraftway Credo KC36 Сore 2E7200/2Mb/2*1024MbDDR2/NVidiGeForce8600GT 256Mb/160GbATA7200/DVDRW/3.5/300W (или эквивалент)

2

Персональный компьютер Рабочее место ученика

Шт.

8

В течение 20 дней с момента заключения контракта

Гарнитура Gembird AP-870/MNP-870 регул гром, (или эквивалент)

Фильтр сетевой vektor-kom (3м) (или эквивалент) Коврик для мыши Tucano MPBOX-N (или эквивалент) Клавиатура Logitech Classic Keyboard200 (или эквивалент)

Мышь Logitech Optical Wheel Mouse (или эквивалент) ПК Kraftway Gredo KC36 Core2 E7200/2Mb/2*512MbDDR2/ATI HD3450Pro256Mb/80GbSATA7200/DVDRW/3.5/300W (или эквивалент)

Монитор LCD 17 Aser V173b black 5mm 2000:1 (или эквивалент)

3

Сервер

Шт.

1

В течение 20 дней с момента заключения контракта

Kraftway Express 100 E122 2* Xeon E5420/RAM 4G(2*2Gb)/5*146Gb SAS/DVDROM/FDD USB/Keyb/Mouse (или эквивалент)

Муниципальный заказчик

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области»

_______

«___»_________ 2008 г.

М. П.

Поставщик

«___»_________ 2008 г.

М. П.

Приложение 3

к муниципальному контракту №

от «_____ » ____________ 2008 г.

Наименование товара

Соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации

Гарантий-

ный срок обслужива-

ния

Персональный компьютер Рабочее место учителя

Монитор LCD 19'AcerAL1916WDsd silver-black wide 5msDVI (или эквивалент)

Фильтр сетевой vektop-com (3м) (или эквивалент) Микрофон Genium Mic-01A (или эквивалент) Коврик для мыши Tucano MPBOX-N(или эквивалент) Клавиатура Logitech Classic Keyboard 200 (или эквивалент)

Мышь Logitech Optical Wheel Mouse (или эквивалент) Колонки Greative Inspire P265 (или эквивалент) ПК Kraftway Credo KC36 Сore 2E7200/2Mb/2*1024MbDDR2/NVidiGeForce8600GT 256Mb/160GbATA7200/DVDRW/3.5/300W (или эквивалент)

соответствует

36 месяцев

Персональный компьютер Рабочее место ученика

Гарнитура Gembird AP-870/MNP-870 регул гром, (или эквивалент)

Фильтр сетевой vektor-kom (3м) (или эквивалент) Коврик для мыши Tucano MPBOX-N (или эквивалент) Клавиатура Logitech Classic Keyboard200 (или эквивалент)

Мышь Logitech Optical Wheel Mouse (или эквивалент) ПК Kraftway Gredo KC36 Core2 E7200/2Mb/2*512MbDDR2/ATI HD3450Pro256Mb/80GbSATA7200/DVDRW/3.5/300W (или эквивалент)

Монитор LCD 17 Aser V173b black 5mm 2000:1 (или эквивалент)

соответствует

36 месяцев

Сервер

Kraftway Express 100 E122 2* Xeon E5420/RAM 4G(2*2Gb)/5*146Gb SAS/DVDROM/FDD USB/Keyb/Mouse (или эквивалент)

соответствует

36 месяцев

Гарантийный срок обслуживания поставляемого товара

Качество всего поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров по электробезопасности, уровням излучений, санитарным нормам и электромагнитной совместимости.

Муниципальный заказчик

Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области»

_______

«___»________ 2008 г.

М. П.

Поставщик

«___»_________ 2008 г.

М. П.

Приложение 4

к муниципальному контракту №

от «_______» ____________ 2008 г.

АКТ

приемки-передачи товара

п. Ивня «___»___________ 2008 г.

МОУ « Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________, действующего на основании ______________,

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом № ____ от ___________ 2008 г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг, а именно поставку оргтехники для МОУ « Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области»

2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно муниципальному контракту должны быть выполнены «___» ________ 2008 г., фактически выполнены «____»___________ 200___ г.

4. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Результат работ по договору:

Принял: Сдал:

Муниципальный заказчик

Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа №2 п. Ивня Белгородской области»

_______

«___»_________ 2008 г.

М. П.

Поставщик

«___»_________ 2008 г.

М. П.



Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Белгород
А
Б
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГенетикаГеодезия и картографияГеологияГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные закупкиГосударственные интересыГосударственные предприятияГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданствоГрамотностьГрафикиГрупповые программы
Д
Д
ДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора присоединенияДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструкторское и технологическое проектированиеКонтактыКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центры
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганы местного самоуправленияОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланыПовестки дняПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения олимпиадПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСкорая медицинская помощьСловариСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСпортивное ориентированиеСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСредства производстваСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палаты
Т
Т
ТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелекоммуникационное оборудованиеТелефонные справочникиТендерная документацияТендерыТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТравматизмТранспортТребованияТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Белгородский муниципальный район
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Ш
Э
Педагогика
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.