Контракт 2012
на поставку учебно-лабораторного оборудования
г. Южно-Сахалинск «____»_______________2012 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сахалинский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (), именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания аукционной комиссии по подведению итогов открытого аукциона в электронной форме от «25» июня 2012 г. № 36, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. На условиях настоящего контракта Поставщик обязуется поставить учебно-лабораторное оборудование для направлений «Электротехника» и «Нефтегазовое дело» для учебно-лабораторного корпуса Технического нефтегазового института Заказчика в составе (далее – товар):
- лаборатория геохимии и аналитической химии;
- лаборатория электротехники;
произвести монтаж и ввод поставленного оборудования в эксплуатацию, передачу его Заказчику, а также провести обучение представителей Заказчика по работе на установленном оборудовании, а Заказчик обязуется принять это оборудование на условиях настоящего контракта и своевременно произвести оплату.
1.2. Наименование, комплектация, количество и технические характеристики товара по Контракту, стороны зафиксировали в Приложении №1 (Спецификации) к настоящему контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Параметры, качество и технические характеристики товара должны отвечать требованиям качества, иным требованиям сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством в Российской Федерации и Технической документации.
1.4. На момент поставки товара Заказчику, Поставщик гарантирует, что он принадлежит Поставщику на праве собственности и не обременен правом третьих лиц, не заложен, в споре и под арестом не состоит.
Допускается поставка товара отдельными комплектами (далее – партия товара).
1.5. Место поставки – г. Южно-Сахалинск, .
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая стоимость товара (далее - Цена Контракта) составляет 19 445 590 (Девятнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18%.
Указанная цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3 контракта.
2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки, транспортировки, разгрузки, поставки, монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате для данного вида товара и установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта. Соответствующие изменения положений Контракта осуществляются путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего по комплектности, качеству, объемам, ассортименту, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
3.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Контракта (при несоответствии товара по комплектности, ассортименту, количеству, качеству и цене, указанным в Спецификации (Приложение ), Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара, потребовать уменьшения оплаты стоимости товара, безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- при поставке товара с нарушением условий Контракта, требований закона, иных правовых актов либо предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования о доукомплектовании товара в 10-дневный срок.
- при поставке товара ненадлежащего качества Заказчик, которому поставлены товары, вправе предъявить Поставщику требования, о замене в 10-дневный срок товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим контракту, безвозмездного устранения недостатков товаров в 10-дневный срок, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
3.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
3.1.4. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
3.1.5. Привлекать при необходимости экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
3.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
3.1.7. Анализировать фактические затраты на поставку товара по первичным и сводным документам Поставщика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения условий Контракта.
3.2.2. Консультировать Поставщика по вопросам выполнения условий Контракта.
3.2.3. Оплатить поставляемый товар, в соответствии с пунктом 6.2. настоящего контракта.
3.2.4. Обеспечить прием товара по комплектности, количеству, качеству и ассортименту.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Своевременно, в сроки указанные в Контракте, поставить товар надлежащего качества, комплектный, в ассортименте, количестве и по цене в соответствии со Спецификацией (Приложение ) в соответствии с требованиями, указанными в Контракте, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.3.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену, доукомплектование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.3.3. Самостоятельно или силами других лиц осуществить монтажные, пуско-наладочные работы поставленного оборудования за свой счет.
3.3.4. Провести инструктаж правилам эксплуатации товара специалистов Заказчика. В инструктаж входит: работа с оборудованием, обслуживание и уход.
3.3.5. В течение гарантийного срока обеспечивать Заказчика консультациями по использованию и технической поддержке товара.
3.3.6. Предоставить гарантию на товар сроком не менее чем срок гарантии производителя данного товара.
3.3.7. Поставить Товар в упаковке, препятствующей повреждению и порче Товара во время перевозки.
3.3.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством РФ.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения государственного заказа на поставку товара для государственных нужд.
3.4.2. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
4.1. Требования к товару:
4.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Товар должен быть комплектным, поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т. ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т. п.
4.1.3.Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
4.1.5. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Получатель вправе отказаться от его принятия, а Заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Получателям лежит на Поставщике.
4.3. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки товара, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.
4.4. Требования к условиям и способам поставки товара:
4.4.1. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара (партии товара) считается передача товара (партии товара) Поставщиком Заказчику и подписание Поставщиком и Заказчиком акта сдачи-приемки товара (партии товара).
4.4.2. Поставка товара осуществляется на условиях, определенных Спецификацией на поставку товара.
4.4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене Поставщиком за его счет на товар с характеристиками, соответствующими требованиям настоящего Контракта, либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных контрактом, или Поставщик должен устранить безвозмездно недостатки товара. Замена товара и устранение его недостатков по качеству осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) дней с момента уведомления о недостатках товара, без изменения цены товара.
4.4.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта, в том числе некомплектный, подлежит доукомплектованию Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар (на оборудование) не менее чем срок действия гарантии производителя.
Гарантийный срок Поставщика на товар составляет: 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта сдачи - приемки товара.
5.3. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцать) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара. Гарантийный срок в случае устранения недостатков продлевается на время устранения таких недостатков.
5.4. Поставщик на период гарантийного срока оказывает комплекс бесплатных услуг по гарантийному ремонту товара и (или) замене товара не подлежащего ремонту.
5.5. Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой их части в Российской Федерации.
5.6. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком будут полностью возмещены Поставщиком.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Источник финансирования контракта – внебюджетные средства.
6.2. Оплата товара (партии товара) по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
расчет между Заказчиком и Поставщиком за поставленный товар (партию товара) производится по факту поставки последней партии Оборудования (товара), подписания Сторонами акта приема-передачи товара, производства Поставщиком всех необходимых монтажных работ всего поставленного оборудования, ввода его в эксплуатацию, подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию оборудования, а также обучения представителей Заказчика по работе на установленном оборудовании, на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения счета Заказчиком.
6.3. Заказчик оставляет за собой право производить авансовый платеж в размере до 30% цены Контракта.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Поставка товара осуществляется по адресу, указанному в п.1.4. Контракта. Доставка товара производится за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика.
7.2. Приемка товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности осуществляется Получателем и уполномоченным представителем Заказчика во время передачи товара Заказчику.
В случае выявления при приемке товара несоответствия товара условиям контракта уполномоченный представитель Заказчика обязан приостановить приемку и вызвать Поставщика для продолжения приемки товара. Вызов Поставщика осуществляется телеграммой в адрес Поставщика или по факсу, и должен содержать: наименование товара, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, состояние тары, пломб, дату и место приемки.
Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Заказчика, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности. В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по уважительным причинам Получатель и уполномоченный представитель Заказчика осуществляют приемку товара самостоятельно.
В случае несоответствия комплектности, качества, количества или ассортимента товара Спецификации, накладной, представителем Заказчика, осуществляющим приемку, должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.
7.3. Поставщик предоставляет Заказчику три экземпляра акта сдачи-приемки товара (партии товара), накладные и счета Поставщика.
7.4. Заказчик в течение 5 дней со дня получения от Поставщика счетов, накладных и акта сдачи-приемки товара (партии товара), обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки товара (партии товара) или мотивированный отказ.
Основанием для мотивированного отказа от приемки товара по Контракту является несоответствие товара по комплектности, ассортименту, количеству, качеству и цене, указанным в Спецификации (Приложение № 1).
8. МОНТАЖ И ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
8.1. Поставщик выполняет работы по монтажу оборудования и осуществляет ввод оборудования в эксплуатацию до 31 октября 2012г. включительно.
8.2. Работы по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию выполняются в соответствии с установленными ГОСТами, СНиПами, техническими условиями. Поставляемое оборудование должно соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия.
8.3. Поставщик осуществляет монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию собственными силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.
Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.
8.4. Заказчик обязан предоставить Поставщику для осуществления монтажа помещение, соответствующее установленным требованиям.
8.5. После выполнения работ по монтажу оборудования Поставщик проводит испытания смонтированного оборудования и иные мероприятия для ввода оборудования в эксплуатацию, после чего уведомляет Заказчика о завершении работ.
8.6. Приемка выполненной Поставщиком работы производится в течение трех дней с даты получения уведомления Поставщика о завершении работ.
8.7. Заказчик имеет право произвести технический контроль и/или индивидуальное испытание смонтированного оборудования для подтверждения их соответствия техническому заданию, не неся каких-либо дополнительных расходов. Заказчик имеет право привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п.
8.8. Если оборудование, подвергшееся техническому контролю или испытаниям, не отвечает техническому заданию, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить забракованное оборудование в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.
8.9. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы и при наличии положительных результатов испытаний оборудования Стороны подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию.
8.10. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик передает Покупателю все необходимые документы на оборудование и проводит обучение представителей Заказчика работе на введенном в эксплуатацию оборудовании.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Ответственность Заказчика:
9.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9.2. Ответственность Поставщика:
9.2.1 В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика требования об уплате неустойки, в следующих случаях:
9.2.2. В случае просрочки исполнения обязательства по поставке товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % от цены недопоставленного товара Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по настоящему Контракту.
9.2.3. В случае несоответствия результатов поставки требованиям спецификации, качеству, Поставщик осуществляет замену товара в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента уведомления его Заказчиком.
9.2.4. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,2 % от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
9.2.5. В случае неоплаты Поставщиком неустойки, предусмотренной Контрактом в пятидневный срок, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за товар на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки.
9.2.6. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в размере 50% от цены Контракта.
9.2.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки и/или штрафа если докажет, что просрочка исполнения и/или отказ от исполнения указанных обязательств произошли вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.2.8. Уплата Поставщиком неустойки и/или штрафа не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту, за исключением случая, предусмотренного п. 9.2.6 настоящего Контракта.
9.2.9. Поставщик несет материальную ответственность за реальный ущерб, причиненный Заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту. Поставщик освобождается от материальной ответственности лишь в случае, если он докажет отсутствие своей вины.
9.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
9.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
9.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть, чтобы учесть их при заключении контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему контракту.
9.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим контрактом.
9.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту.
9.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
9.3.6. Стороны обязаны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с даты подписания его обеими Сторонами по 31 октября 2012 г. включительно.
10.2. Контракт считается выполненным после передачи товара в полном объеме Заказчику, монтажу и вводу его в эксплуатацию, подписания акта сдачи-приемки товара и акта ввода его в эксплуатацию сторонами, а также оплаты товара Заказчиком. Согласно условий Контракта.
10.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет: 6 Шесть миллионов четырнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек, предоставлено в форме Договора поручительства, и включает в себя все обязательства Поставщика по настоящему Контракту.
11.2. В случае внесения денежных средств для обеспечения исполнения контракта, в качестве залога, указанные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании.
11.3. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, обеспечение Контракта не подлежит возврату.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
12.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Сахалинской области.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1 Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 01.01.01 г. № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
13.2. Изменение положений настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в соответствии с действующим законодательством в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью контракта. Дополнения вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
13.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:
- Спецификация (Приложение ).
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сахалинский государственный университет»
Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, тел./
УФК по Сахалинской области (СахГУ л/с 20616U92860)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области г. Южно-Сахалинска
Р/счет , ,
Поставщик:
Адрес: Москва, 3-я Кабельная ул., стр.1
, к/с
Банк: РОССИИ» г. МОСКВА
р/с в Московском банке сбербанка России . Москва
Заказчик Ректор ФГБОУ ВПО «СахГУ» ______________ // М. П. | Поставщик Генеральный директор ______________// М. П. |
| ||
Приложение
к Контракту 2012 от ___________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставка учебно-лабораторного оборудования для направлений
«Электротехника» и «Нефтегазовое дело»
№ п/п | Наименование товара | Описание, характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Ст-ть, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лаборатория геохимии и аналитической химии (УИН) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Учебно-научная установка для исследования свойств нефти УИН | Лабораторная установка предназначается для определения основных физических характеристик пластовой нефти в широком диапазоне давлений температур и изменений объёма. Принцип работы установки позволяет совместить перемешивания пробы нефти с проведением основных замеров и избегнуть необходимости многократного отвода частей пробы нефти в соответствующие измерители. ЦН при этом используется как для перемешивания пробы нефти (с возможностью регулирования расхода), так и в качестве компонента капиллярного вискозиметра (работа с небольшим и контролируемым расходом). Обеспечиваются определяемые параметры: давление насыщения нефти газом при различных температурах; вязкость нефти при различных температурах и давлениях; плотность жидкой и газовой фаз при различных давлениях и температурах; температура начала кристаллизации парафина при различных давлениях; однократное разгазирование пластовой нефти; ступенчатое разгазирование пластовой нефти; Состав установки: корпус с системой воздушного термостатирования; сосуд высокого давления с ультразвуковым датчиком измерения уровня жидкости и датчиком линейных перемещений; насосная группа высокого давления; циркуляционный насос (ЦН); плотномер высокого давления; визуальная ячейка высокого давления; капиллярный вискозиметр с набором сменных капилляров; вентили высокого давления точной дозировки; термостат жидкостной; вакуумный насос; стеклянный сепаратор и газометр; вспомогательные электронные компоненты и персональный компьютер. Основные характеристики установки: Рабочее давление 80 МПа Управляемое избыточное давление 80 МПа Объем сосуда высокого давления (СВД) 500 см3 Управляемое изменение объема СВД 2,см3 Полный объём циркуляционной системы 550 см3 Объём исследуемого образца нефти 150-200 см3 Погрешность измерения давления ±0,1% Погрешность измерения объема ±0,05% Диапазон изменения температур в сосуде высокого давления и циркуляционной системе -10...+150oС Стабильность температуры в сосуде высокого давления и циркуляционной системе ±0,5oС Погрешность измерения температуры в сосуде высокого давления и циркуляционной системе ±0,5oС Диапазон изменения температур в плотномере -10...+150oС Стабильность температур в плотномере и визуальной ячейке +/-0,1oС Погрешность измерения температур в плотномере и визуальной ячейке +/-0,1oС Погрешность измерения вязкости 1% Погрешность измерения плотности жидкости +/-10-5г/см3 Регулируемый расход ЦН 0,05-50 см3/мин Масса (без термостата, вакуумнасоса и компьютера) 300 кг Габариты (без термостата, вакуумнасоса и компьютера) 650х1000х1500 мм | шт. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Лаборатория электротехники, в составе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Мультимедийная настольная лаборатория УниТрейн | Лаборатория (система) является компьютеризированной системой для тренировки и проведения экспериментов для образования и повышения квалификации в области электротехники и электроники. Будучи интегрированной в рамках курсов по средствам информации, она содержит познавательные и визуальные программы, являющиеся в свою очередь частью общего конспекта и таким образом способствует целенаправленному приобретению практической компетенции. Начиная с базисного курса и вплоть до более расширенных курсов из различных профессиональных областей электротехники и электроники предлагается большое разнообразие программ по средствам информации для школьного, профессионального и инженерного образования. Система UniTrain-I полностью самодостаточная и автономная, и применяется повсеместно и в любое время. В лаборатории, на рабочем месте или в домашних условиях мультимедиальная поддержка системы везде обеспечит высокую мотивацию и максимальную успешность обучения, и благодаря этому она является гарантом качественного и эффективного обучения. Доступ к курсу по средствам информации, а также управление виртуальным инструментарием и техобеспечению для экспериментирования обеспечивают LabSoft, открытая системная платформа для экспериментирования. На курсе даются теоретические основы и эксперименты на входящем в курс техобеспечении для экспериментов. Для этого на логически разработанном измерительном интерфейсе имеются аналоговые и цифровые входы и выходы для измерения и управления, что в сочетании с виртуальным инструментарием представляет высококачественный лабораторный прибор. Вдобавок к этому результаты обучения всегда можно проверить за счет системы поиска ошибок благодаря экспериментирующему техобеспечению, а также зарегистрировать в электронном режиме. Электронные и электрические схемы, необходимые для экспериментирования, подключены к системе. Необходимая комплектация обеспечивается Измерительный интерфейс UniTrain-I в комплекте с виртуальными инструментами Интерфейс UniTrain-I является основой обучающей системы UniTrain-I. Он представляет собой необходимые для экспериментирования входы и выходы, коммутаторы, источники сигналов и измерительную технику. Технические характеристики: · 32-бит процессор · USB, скорость передачи данных 12MБайт/сек · шина UniTrain-I для подключения экспериментальных карт · аналоговый выход, +/- 10В, 0.2A, DC–1MГц, BNC и 2 мм разъемы · 2 аналоговых дифференциальных входа с полосой пропускания 4 MГц, диэлектрическая прочность 100В, частота опроса 40MSample, 9 измерительных диапазонов, объем памяти 2x32K, BNC и 2 мм разъемы · 16 байтовые цифровые выходы, из них 8 байт на 2 мм-разъемах, TTL / CMOS, тактовая частота 0–100кГц, диэлектрическая прочность +/- 15В · 16 байтовые цифровые входы напряжения, из них 8 байт на 2мм разъемах, объем памяти 16 байт x 2K, TTL / CMOS, частота опроса 0–100КГц, диэлектрическая прочность +/- 15В · 8 реле 24В DC / 1A, из них 4 реле на 2-мм разъемах · размеры: 28 x 19 x 9cм · вес: 1.2 кг · внешний блок питания напряжением 100-250В, частотой 50-60Гц, выходы 2 x +/- 15В/0,4 A; 2 x 5В/1 A Виртуальные инструменты: · 2 x VI вольтметр, 2 x VI амперметр: AC, DC, 9 диапазоны 100мВ до 50В, TrueRMS, AV · 1 x VI 8 x реле, 1 x VI мультиметр: индикатор Metrahit мультиметра (опционно в LabSoft) · 1 x VI 2-канальный осциллограф: Частотная полоса 4MГц, 22 временных зоны, 9 диапазонов 100 мВ до 50 В, триггер и запуск с опережением, модусы XY - и Xt · 1 x VI устанавливаемое постоянное напряжение В · 1 x VI генератор функций: 0,5 Гц – 1МГц, В, синус, прямоугольник, треугольник, · 1 x VI арбитрарный генератор, 1 x VI импульсный генератор · 1 x VI 16 x цифровой выход, 1 x VI 16 x цифровой вход, 1 x VI 16 x цифровой ВХОД / ВЫХОД: На дисплее бинарные, гекс., десятичные и восьмеричные числа · 1 x VI трехфазный сетевой прибор Гц, Veff, 2 A (требует SO4203-2B и SO4203-2D) · 1 x VI позиционируемый сетевой прибор постоянного напряжения 3 x (-20 V - +20 V), 2 A (требует SO4203-2B и SO4203-2D) · 1 x VI прибор трехфазного тока с дополнительным устанавливаемым смещением фаз и тактовой частотой (требует SO4203-2B и SO4203-2D) Карто приемник UniTrain-I (2 шт.) Картоприемник служит для подключения экспериментальных карт к измерительно-управляющему интерфейсу. Технические характеристики: · подключение к интерфейсу UniTrain-I и другим картоприемникам через шину UniTrain-I · прямое подключение блока питания UniTrain-I-Standard для использования без интерфейса UniTrain-I · постоянное и переменное напряжения на 2мм-разъемах · подключение экспериментальных карт UniTrain-I · подключение макетной платы для проведения на ней экспериментов с различными электронными схемами · инфракрасный интерфейс для обмена данными с мультиметром · размеры: 28 x 19 x 9 cм · вес: 0.5 кг Дополнительный трехфазный источник питания UniTrain-I представляет из себя дополнительный сетевой прибор UniTrain-I Трехфазный ток Позиционирование производится виртуальным инструментарием. · Сетевой вход: напряжением В AC, частотойГц через розетку IEC (приборы для холодного пуска) и прилагаемый сетевой кабель · Выход: 2 x 24 В / 2 A через кабель 2 м с 6-пол. DIN-гнездом · размер: 187 x 100 x 76 мм (Д x Ш x В) · вес: 1,3 кг Цифровой мультиметр представляет из себя: универсальный лабораторный мультиметр и прибор измерения температуры с патентованной автоматической блокировкой розетки и интерфейса данных IR, для самых высоких требований по измерительным функциям и точности, с параметрами: · Разрешение: ±31.000 разрядов · Подсоединение к системе UniTrain-I через IR-интерфейс данных · Измерительные функции по напряжению и току: 30мВ – 600ВDC, 3В – 600М AC; 300мA - 10A DC; 3мA - 10A AC · Диапазоны сопротивления: 300Oм - 30MOм · Особые диапазоны: °C · Тест проходимости и диодов · Автоматический выбор диапазона и выключения батареек, мин/макс и функция регистрации данных · мA – безопасный сверхмощный ток Номинальное напряжение 1000В · резиновый чехол Дополнительные принадлежности: Набор сопротивлений различных номиналов на печатной плате. · 6 шунтов: 2 x 1 Oм, 2 x 10 Oм, 2 x 100 Oм · 24 x 2мм разъема · размер: 100 x 40 мм Набор проводов с 2мм разъемами (22 штук) Состоящий из: · 8 ми проводов 2мм, 15см, синие · 4 x проводов 2мм, 15cм, желтые · 2 x проводов 2мм, 45cм, черные · 2 x проводов 2мм, 45cм, желтые · 2 x проводов 2мм, 45cм, красные · 2 x проводов 2мм, 45cм, синие · 2 x адаптеров 4мм-на-2мм, 50cм, белые · 10 ти перемычек 2мм / 5мм Курс Электротехника 4: Магнетизм / Электромагнетизм Объем поставки: o 1 микросхемная плата для экспериментов с 7 препарированными электросхемами o Трансформатор со съемным магнитопроводом o Компасная игла для исследования магнитных полей o Электромагнитные монтажные узлы: магнитоуправляемый переключатель, Переключатель Холла и реле o CD-ROM броузером Labsoft и программным обеспечением курса Содержание обучения: o Объяснение феномена магнетизма o Знакомство с магнитными материалами o Перечисление примеров применения магнитных материалов в электротехнике o Знакомство и объяснение понятий: магнитные полюса, магнитное поле, силовые линии поля и напряженность поля o Исследование магнитного поля обтекаемого током провода o Исследование магнитного поля катушки (катушка с воздушным сердечником, катушка с сердечником) o Знакомство и объяснение понятия – электромагнитная индукция o Исследование характеристик включения и выключения индуктивности o Объяснение возникновения силы Лоренца o Объяснение структуры и функций трансформатора o Исследование влияния магнитопровода на характеристику передачи трансформатора o Измерительно-технические характеристики коэффициента трансформации трансформатора o Измерительно-техническое исследование трансформатора при различных нагрузках o Объяснение структуры электромагнитных монтажных узлов: реле, магнитоуправляемый переключатель o Экспериментально полученное подтверждение функций реле и магнитоуправляемого переключателя o Экспериментальное исследование применяемых электросхем электромагнитных монтажных узлов: схема управления с самоблокировкой, сенсор Холла o Продолжительность курса: 4 часа Курс Электротехника 1: Техника постоянного тока Объем поставки: o 1 микросхемная плата для экспериментов с различными сопротивлениями o 1 микросхемная плата для экспериментов с потенциометрическими схемами o 1 микросхемная плата для экспериментов с электросхемами для исследования сопротивлений, зависящих от температуры, света и напряжения o CD-ROM броузером Labsoft и программным обеспечением курса Содержание обучения: o Знакомство с понятиями: ток, напряжение и сопротивление o Исследование простой электроцепи с лампой накаливания o Измерение вольтметром и амперметром o Экспериментальное подтверждение Закона Ома o Экспериментальное подтверждение Законов Кирххоффа o Измерения сопротивлений в последовательных и параллельных электросхемах o Исследование электросхем с сопротивлениями по смешанному типу o Измерения на потенциометрических схемах с постоянными / переменными сопротивлениями o Измерения на мостовых схемах o Исследование режима коммутации переменных сопротивлений (LDR, NTC, PTC, VDR) o Измерение и интерпретация характеристик переменных сопротивлений ( LDR, NTC, PTC, VDR) o Поиск ошибок (9 через реле активируемых ошибок) o Продолжительность курса: 5,5 часов (из них 1,5 час. Поиск ошибок) Курс Электротехника 2: Техника переменного тока Объем поставки: o 1 микросхемная плата для экспериментов с пассивными боками R, L, C, комбинируемые с 2 мм-ми гнездами o 1 микросхемная плата для экспериментов с 3 резонансными контурами RLC o 1 микросхемная плата для экспериментов с 1 сетевым трансформатором, 1 транслятором переключением нагрузки o CD-ROM с просмотром окон Labsoft и программным обеспечением курса Содержание обучения: o Знакомство с характерными величинами мощности и индуктивности o Объяснение функций конденсатора и катушки как аккумуляторов o Вычисление значений мощности конденсаторов с помощью измерений o Вычисление значений индуктивности катушек с помощью измерений o Исследование характеристик переменного тока на потенциометрических схемах RC и RL o Исследование частотных характеристик простых схем фильтра на переменных напряжениях и напряжениях прямоугольной формы o Измерение частотных характеристик последовательных и параллельных колебательных контуров o Согласование параллельного колебательного контура с параметрическими диодами o Исследование характеристик нагрузки трансформаторов: измерение нагрузки, холостого хода и короткого замыкания o Знакомство с типичными областями применения трансформаторов и трансляторов o Измерение и анализ частотных характеристик трансформаторов o Исследование характеристик нагрузки трансляторов o Измерение и анализ частотных характеристик транслятора o Поиск ошибок (4 ошибки, активируемые через реле) o Продолжительность курса: 6,5 часов (из них 1 час на поиск ошибок) Курс Электротехника 3: Техника трехфазного тока Объем поставки: o 1 микросхемная плата для экспериментов с 1 соединением в звезду и одним в треугольник, а также омическими и ёмкостными нагрузками o CD-ROM с броузером Labsoft и программным обеспечением для курса Содержание обучения: o Знакомство с понятиями в трехфазной сети o Измерения величин ветвей и проводников в трехфазной сети o Вычисление и обозначение с помощью измерений закономерностей между напряжениями в проводниках и ветвях o Исследование омических и ёмкостных электроприёмников в звездном и треугольном соединениях o Вычисление сдвига фаз между напряжениями проводника и ветви o Измерение переходного тока в нулевом проводе и объяснение последствий обрыва нулевого провода o Измерение тока и напряжения при симметричных и асимметричных нагрузках o Измерение мощности трехфазной нагрузки o Продолжительность курса: 2 часа Курс Электротехника 6: Анализ электрических схем объем поставки: 1 экспериментальная карта с коммутационной панелью для монтажа сетей сопротивления 2 источника постоянного тока и 2 источника постоянного напряжения 15 вилочных сопротивления на ведущей панели CD-ROM с броузером Labsoft и программным обеспечением курса содержание обучения: знакомство с основными уравнениями электрических сетей построение уравнений по законам Кирхгофа для сетей сопротивления Анализ сетей сопротивления с помощью уравнений Кирхгофа согласование мощности в схемах сопротивления преобразование электрических сетей (преобразование в звезду и треугольник) ознакомление и применение комплекта наложений упрощение сетей сопротивления с помощью комплекта источника эквивалентного напряжения упрощение сетей сопротивления с помощью комплекта эквивалентного источника тока упрощение сети сопротивления с помощью 2 источников теоремы Мильманна преобразование источника эквивалентного напряжения и эквивалентного тока Aнализ сетей сопротивления с помощью метода контурных токов Aнализ сетей сопротивления с помощью метода узловых потенциалов продолжительность курса: 5 часов Курс Электротехника 12: Управляющая техника и Защитные схемы Объем поставки: экспериментальный порт с программируемой техникой управления, состав: 4 главных контактора, 3 переключателя защиты двигателя, 2 вспомогательных контактора 1 универсальное реле времени, 1 реле импульса тока 6 контрольных лампочки, 3 выключателя конечного положения 1 ключ аварийного выключения, 3 ключ, 1 выключатель ручной/автоматический 25 проект – накладываемый макет комплект измерительных проводов и перемычек CD-ROM с броузером LabSoft и программное обеспечение курса содержание обучения: ознакомление с компонентами техники управления планирование проектов управления контроль функций с имитатором электросхемы тест функций и поиск ошибок в проектах управления содержание проектов: двуручное обслуживание резательного станка (схема И) управление вентилятором с различных распределительных пунктов (схема ИЛИ) Насосное управление с самоблокировкой (преимущественно ВЫКЛ) Насосное управление с самоблокировкой (преимущественно ВКЛ) Насосное управление з контакторной блокировкой Насосное управление с последовательной схемой Насосное управление с самоблокировкой или постепенным включением Насосное управление с последовательностной схемой Управление бормашиной во внешнем поддуве (последовательностная схема) Управление по трем направлениям на бормашине (простая схема с реверсивным контактором) управление раздвижными дверьми с блокировкой ключом управление краном с прямым возвратом направления управление краном с вынужденным перерывом при изменении направления зависимое от времени управление конвейером зависимое от времени управление воздухом ручное управление схемы в звезду и треугольник автоматическое управление схемы в звезду и треугольник, без нагрузки автоматическое управление схемы в звезду и треугольник, под нагрузкой автоматическое управление схемы в звезду и треугольник с реверсивным контактором простое управление подъем Курс Трансформатор трехфазного тока Объем поставки: o 1 микросхемная плата для экспериментов с трехфазными трансформаторами, обучающий трансформатор с 12 обмотками и отпайкой для исследования одно - и трехфазных схем, трехфазная нагрузка подключаема в схему в звезду и в треугольник o CD-ROM с броузером Labsoft и программным обеспечением курса Содержание обучения: o Знакомство с принципом трансформатора o Исследование однофазового трансформатора и характеристики нагрузки при одноквадрантном и четырехквадрантном режиме o Регистрация тока и напряжения с нагрузкой и без o Исследование коэффициента трансформации o Знание эквивалентной схемы o Знакомство с трехфазными трансформаторами o Исследование случаев с нагрузками с различными группами соединений при трехфазных трансформаторах o Исследование несимметричных нагрузок на различных группах соединения o Определение напряжения короткого замыкания Компьютер ноутбук с характеристиками:
| шт | 4 | 1156228 | 4624912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО: 19 445 590 (Девятнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% |
|
Заказчик Ректор ФГБОУ ВПО «СахГУ» ______________ // М. П. | Поставщик Генеральный директор ______________// М. П. |
