Письмо (стр. 2 )

Приложение

к запросу котировок цен

от «____»___________2007г.

Фирменный бланк организации, предприятия Дата подачи котировочной заявки «_____» ________________ 2007г.
МУЗ «Городская больница» 618900 г. Лысьва Пермского края, ул. Гайдара, 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Наименование юридического лица
________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

Место нахождения юридического лица ______________________________________________

Факс _____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество физического лица ___________________________________________

Место жительства физического лица ________________________________________________

Факс _____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа _________________________ __________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплатильщика________________________________________

Изучив размещенное на сайте www. ***** и/или направленное Вами извещение о проведении запроса котировок цен Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить товар в соответствии с указанным запросом котировок цен на сумму _____________________________, подтвержденную Таблицей цен на поставляемый товар и Таблицей характеристик на поставляемый товар прилагаемыми, и являющимися неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки.

В случае признания Нас победителем в проведении указанного запроса котировок цен Мы обязуемся поставить товар по цене, представленной в таблице цен на поставляемый товар, и в соответствии со всеми требованиями и характеристиками поставляемого товара и согласны со сроками и условиями оплаты, указанными нами в запросе котировок цен.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы:

1.  Таблица цен на поставляемый товар, Таблица характеристик на поставляемый

товар на ___л. в 1 экз.

2.  Копия сертификата качества на ___ л. в 1 экз.

3.  Копия регистрационного удостоверения на ____л. в 1 экз.

_____________________________ _________________________________

должность руководителя подпись /с расшифровкой

м. п.

Приложение

к котировочной заявке

от «___»________2007г.

Таблица цен на поставляемый товар

№ лота	Наименование поставляемого товара	Ед. измерения	Потребность (количество)	Предполагаемая цена за единицу товара *, руб.	Максимальная цена контракта (гр.4 х гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Стол операционный универсальный «Седжери 8500» или эквивалент	шт	1
2	Отсасыватель хирургический 7А-23D «Армед» или эквивалент	шт	5
	ИТОГО

Примечание: * - В цену товара должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену.

Таблица характеристик на поставляемый товар

	Наименования характеристик товара	Необходимые значения или описания характеристик товара	Значения или описания характеристик товара поставляемого участником размещения заказа
Лот №1 Стол операционный универсальный «Седжери 8500» или эквивалент
1	Наименование	Стол операционный универсальный
2	Производитель	Москва
3	Регулировка высоты	Механогидравлическая
	Диапазон регулировки высоты	Не менее мм
4	Привод бокового наклона	Механический
	Боковой наклон	(не менее) : ±180
5	Привод продольного наклона	Механический
	Угол Тренделенбурга	(не менее): 220
	Угол Антитренделенбурга	(не менее): 220
6	Регулировка спинной секции	Механическая
	Угол наклона спинной секции	(не менее): -150 /+750
7	Регулировка головной секции	Механическая
	Головная секция	Съемная
	Регулировка наклона	700 / +450
8	Регулировка ножной секции	Механическая
	Ножная секция	Раздельная, съемная
	Угол наклона	-900 / +150
	Угол разведения	900 в каждую сторону
9	Регулировка почечной позиции	1350
10	Покрытие рабочей поверхности	Полиуретановое
11	Поверхность стола	Рентгенопрозрачная
12	Органы управления функциями стола	Должны находится в одном месте со стороны головной секции
13	Все металлические поверхности стола	Должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали
14	Размер рабочей поверхности стола	(не менее): 200 х 500 мм
15	Почечный валик	встроенный
16	Ортопедическая приставка (опция)
17	Принадлежности для нейрохирургии (опция)
18	Комплектация:
	Анестезиологическая ширма	1 шт.
	Упоры держатели для тела	2 шт. (длинный и короткий)
	Упоры-держатели для плеч	2 шт.
	Опора под руку	2 шт.
	Упоры для ступней	2 шт.
	Упоры для ног Гёппелю	2 шт.
	Поддон	1 шт.
19	Назначение: Универсальный операционный стол
20	Инструкция и сервисная документация на русском языке	Наличие
21	Сертифицированный инженер на данный тип оборудования на территории Пермского края (предоставить сертификат)	Наличие
22	Сертификат соответствия ГОСТ	Наличие
23	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
24	Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев
Лот № 3 Отсасыватель хирургический «Армед» 7А-23D или эквивалент
1	Производительность, л/мин	20
2	Диапазон регулирования давления, МПа	0-0,09
3	Мощность, Ва	90
4	Напряжение / Частота, В / Гц	220 ±10% / 50± 2%
5	Шум, Дб	≤ 60
6	Максимально непрерывное рабочее время, мин.	30
7	Вместимость резервуара, мл	2500 х 2
8	Вес нетто, кг	15
9	Вес брутто, кг	17
10	Размеры, мм	360 х 320 х 480
11	Класс электробезопасности	1
12	Металлический корпус с пластиковой панелью управления	Наличие
13	Снабжение аппарата антибактериальным фильтром и механической защитой от переполнения	Наличие
14	Оснащение аппарата транспортировочной ручкой, колесиками и педалью дистанционного включения	Наличие
15	Насос безмасляного типа	Наличие
16	Наличие сертификата Госстандарта РФ	Наличие
17	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
18	Санитарно-эпидемиологическое заключение	Наличие
19	Наличие сертифицированного производителем сервистного центра в г. Перми	Наличие
20	Инструкция и сервисная документация на русском языке	Наличие
21	Гарантий срок	Не менее 12 месяцев

______________________________ _________________________________

должность руководителя подпись /с расшифровкой

м. п

Проект

Муниципальный контракт №

на поставку медицинского оборудования

г. Лысьва «___» ___________2007г.

МУЗ «Городская больница», именуемое в дальнейшем Заказчик , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуем в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключен Сторонами на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____» _____________ 2007 № _____________ на поставку медицинского оборудования «______________________________________________________________________».

1.2.В результате проведения запроса котировок Поставщик признается победителем с правом на поставку __________________________________________________________________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до ___ ______________2007г.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ

3.1. Стоимость товара по контракту составляет – _______________________________ руб.

3.2. Поставщик предоставляет Заказчику спецификацию к контракту

4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата производиться в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

4.2. Аванс производится в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

4.3. Денежные средства перечисляются в течении 10 рабочих дней с момента поставки товара и предоставления накладных, счета фактуры.

4.4. Оплата за товар, поставляемый по настоящему контракту, производиться Заказчиком в рублях РФ.

5. УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Товар должен быть поставлен в стандартной упаковке, соответствующей его характеру.

5.2. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от повреждений во время перевозки.

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. При выполнении настоящего контракта Поставщик обязан:

6.1.1. поставить товар согласно всем техническим характеристикам товара;

6.1.2. поставить товар Заказчику в срок и порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

6.1.3. предоставить Заказчику все сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные и т. п.).

6.1.4. поставляемый товар должен соответствовать техническим условиям и сертификату изготовителя (подтверждением качества является сертификат соответствия, если данный товар подлежит обязательной сертификации);

6.1.5. в случае обнаружения дефектов товара в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты в течение ______ дней с момента уведомления, в случае невозможности устранения дефектов товар подлежит замене в течение ______ дней.

6.1.6 на поставляемый Поставщиком товар устанавливается гарантийный срок ____г,

6.1.7 Поставщик обязуется доставить товар по месту нахождения Заказчика.

6.1.8.Постгарантийное обслуживание товара.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1.Принять и оплатить товар в течение 10 рабочих дней после поставки товара Заказчику.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение сроков поставки товара Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от общей стоимости товара за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от общей стоимости по настоящему Контракту.

9.3. Факт нарушения сроков поставки товара фиксируется в соответствующем акте.

9.4. Взыскание пени не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

9.5. За нарушение сроков оплаты товара по настоящему Контракту, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от указанной суммы.

10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

10.1.2 Нарушение Поставщиком условий контракта, ведущих к снижению качества товара и его функциональных характеристик, предусмотренных условиями запроса котировок цен;

10.1.3. Нарушение Поставщиком срока поставки товара, установленным в контракте.

10.2. Сторона, решившая расторгнуть контракт по основаниям, предусмотренным в 8.1., направляет в письменном виде уведомление другой стороне о расторжении контракта.

10.3. Контракт считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения другой стороной уведомления о расторжении контракта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае смены адресов, банковских реквизитов, стороны обязуются в 3-х дневный срок письменно уведомить друг друга.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

11.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»		«ПОСТАВЩИК»
МУЗ»Городская больница»
г. Лысьва, ул. Пермский край р/с в РКЦ г. Лысьва
Главный врач		Подпись
М. П.		М. П.