Размещение заказа на перепланировку трех классов МОУ «Церковищенская средняя общеобразовательная школа» под размещение дошкольной группы

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Глава Усвятского района Директор МОУ «Церковищенская средняя

общеобразовательная школа»

____________ ______________

«__»__________2009 г. «__» ___________ 2009 г.

Размещение заказа на перепланировку трех классов

МОУ «Церковищенская средняя общеобразовательная школа»

под размещение дошкольной группы

МОУ «Церковищенская средняя общеобразовательная школа»

извещает о проведении запроса котировок на перепланировку трех классов МОУ «Церковищенская средняя общеобразовательная школа» под размещение дошкольной группы

1.  Адрес: 182583 Псковская обл., Усвятский район, д. Церковище.

2.  Источник финансирования - средства местного бюджета МО «Усвятский район»

2. Наименование, характеристика и объем работ: техническое задание (приложение 1)

3. Место выполнения работ - Псковская обл., Усвятский район, д. Церковище, здание школы.

4. Срок выполнения работ – до 01 сентября 2009 года.

5. В цену работ входят расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

6. Максимальная цена контракта: 70,0 тыс. рублей.

7. Котировочные заявки подаются по адресу Единой комиссии: Псковская область, п. Усвяты, ул. К. Маркса, 3-й этаж, Администрация Усвятского района, , в письменной форме в оригинале (факсовая копия не является оригиналом письменной формы) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 4 августа 2009 года по 10 августа 2009 года.

Срок окончания подачи котировочных заявок - 17 часов 00 минут 10 августа 2009 года.

8. Срок и условия оплаты - безналичный расчет в течение 10 банковских дней на основании акта выполненных работ.

9. Муниципальный контракт должен быть подписан не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Проект муниципального контракта прилагается.

10. Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Администрация Усвятского района

Отдел ЭРИО Дата:______________

Адрес: 182570 Псковской обл., п. Усвяты

ул. К. Маркса, д. 20

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок, мы нижеподписавшиеся, выражаем свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок на перепланировку трех классов МОУ «Церковищенская средняя общеобразовательная школа» под размещение дошкольной группы.

Цена контракта ______________________________________(сумма прописью)

В цену работ входят расходы на (перечислить расходы, указанные в запросе котировок): __________________________________________________________________.

Наименование участника размещения заказа.

Место нахождения (для юридического лица).

Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица).

Банковские реквизиты участника размещения заказа.

Идентификационный номер налогоплательщика

С уважением,

____________________ _______________ ________________

(должность) (подпись) (Ф. И.О.)

Печать

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Качественные характеристики
1	Разборка кладки стен из кирпича	10 м3	1,1	Работы по перепланировки должны выполняться в соответствии с существующим проектным решением, действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, рекомендациями заводов-изготовителей применяемого оборудования, комплектующих и материалов. Новые перегородки выполняются из пенобетона толщиной 100-150 мм. Стены помещения окрашиваются масляными красками и акриловыми эмалями (степень горючести НГ), устойчивыми к истиранию и воздействию моющих щелочных растворов. Дверные блоки должны быть выполнены из массива, подготовленного под окраску. Остекленные части дверных полотен должны быть защищены декоративными планками. Установленное оборудование, комплектующие и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида продукции, быть сертифицированными. Сети пожарной сигнализации должны быть сохранены.
2	Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в два слоя «Изопласт» (или эквивалент»	100 м2	0,02
3	Кладка армированных перегородок толщиной 150 мм из пенобетона с перевязкой с существующими стенами	100 м2	0,27
4	Устройство металлических перемычек	т	0,09
5	Установка противопожарной двери металлической остекленной ДПМО – 01/30 мм, 1100х2100 мм	М2	2,31
6	Установка наружной двери с фурнитурой (замки, ручки и т. д.)	шт	1
7	Установка однопольной глухой двери с фурнитурой (коробки, наличники, замки, ручки и т. д.)	шт	1
8	Установка деревянных защитных планок на дверные остекленные полотно	М3	0,024
9	Устройство и установка дверных фрамуг	М2	2,8
10	Подготовка поверхности и улучшенная окраска и дверных блоков и деревянных планок масляными составами	100 м2	0,21
11	Улучшенная штукатурка стен и откосов цементно-известковым раствором	100 м2	0,61
12	Подготовка поверхности и улучшенная окраска оштукатуренных стен акриловыми составами	100 м2	0,61
13	Подготовка поверхности и улучшенная окраска откосов акриловыми эмалями	100 м2	0,2
14	Устройство бетонного крыльца и лестницы Кл. В. 7,5 армированного сеткой 8АIII – 150 / 5ВрI – 300 (ширина сетки 480 мм, длина 68,2 м/п)	100 м3	0,021
15	Демонтаж санитарных приборов: унитаз	шт	1
16	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитаз	шт	1
17	Прокладка по стенам здания и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм	100 м	0,08
18	Установка чугунных ревизий диаметром 100 м	шт	2
19	Укладка стальных водогазопроводных труб с гидравлическим испытанием	км	0,0005
20	Нанесение изоляции на стальные трубы	км	0,0005
21	Установка унитазов «Компакт» (или эквивалент) детский с бачком и гибкой армированной подводкой 500 мм	комплект	1
22	Установка дымовых пожарных извещателей ИП-212-77	шт	2
23	Вывоз строительного мусора
24	Выполнение пусконаладочных работ

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

п. Усвяты « » _________ г.

Муниципальный заказчик – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Церковищенская средняя общеобразовательная школа», именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», . в., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, на основании результатов запроса котировок, протокол № __ от _________, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

По настоящему Контракту:

1.1. Подрядчик принимает на себя генеральный подряд на выполнение работ по ___________.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Техническим заданием (Приложение ).

1.3. Подрядчик обязуется завершить работы в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Контракта.

1.4. По окончании работ Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта.

1.5. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту (Цена Контракта) составляет ____________ руб. (________________________________).

2.2. В Цену Контракта входят стоимость работ; стоимость материалов, изделий, комплектующих, оборудования, необходимых для выполнения работ; стоимость возведения временного ограждения, временных сооружений, необходимых для выполнения работ; стоимость содержания и уборки строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; расходы по оплате тепло-, водо-, электроснабжения, канализации, услуг связи, охраны строящегося объекта.

2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту является фиксированной в период действия настоящего Контракта и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством.

2.4.Источником оплаты работ являются средства местного бюджета.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Дата начала работ: с момента подписания контракта.

Дата окончания работ: до 01 сентября 2009 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства Подрядчика:

4.1.1. Выполнить работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.2. Обеспечить:

а) производство работ в полном соответствии с техническими регламентами (строительными нормами и правилами);

б) качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, межгосударственными стандартами и требованиями;

в) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

г) возведение собственными силами всех временных сооружений, необходимых для выполнения работ;

д) выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное ограждение и освещение согласно ПОС;

е) своевременное оформление в ходе работ исполнительно-технической документации;

ж) ежемесячное представление Заказчику актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России (далее – акты формы КС-2);

з) ежемесячное представление Заказчику исполнительно-технической документации на работы, отраженные в актах формы КС-2;

и) проведение к моменту окончания работ лабораторных замеров и наладочных работ для предъявления объекта надзорным органам;

к) содержание строительной площадки в надлежащем виде.

4.1.3. При окончательном выполнении работ по настоящему Контракту известить об этом Заказчика в 3-дневный срок для организации приемки объекта приемочной комиссией и одновременно представить Заказчику для проверки исполнительно-техническую документацию.

4.1.4. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

б) иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.1.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия, комплектующие и оборудование, если это может привести к нарушению требований по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. Производить приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта.

4.2.2. Оплатить работы на условиях, предусмотренных разделами 2, 13 настоящего Контракта.

4.2.3. Для ввода объекта в эксплуатацию создать комиссию для приемки законченного ремонта объекта приемочной комиссией

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик приказом назначает своего представителя, который от его имени осуществляет приемку выполненных работ, подписывает акты формы КС-2, акты на скрытые работы и другие документы, связанные с выполнением работ.

5.2. Подрядчик не позднее 17-го числа отчетного месяца представляет Заказчику акты формы КС-2, исполнительно-техническую документацию на работы, отраженные в данных актах, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России (далее – справки формы КС-3). Заказчик в течение 5 дней после предоставления вышеуказанных документов обязан подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в полной или частичной приемке работ. В случае нарушения сроков предоставления вышеуказанных документов, приемка выполненных работ осуществляется в следующем отчетном месяце.

5.3. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.4. Подрядчик при окончательном выполнении работ по настоящему Контракту в 10-дневный срок извещает об этом Заказчика для организации приемки объекта приемочной комиссией и предоставляет полученный в установленном порядке документ, подтверждающий соответствие законченного строительством объекта требованиям технических регламентов (строительным нормам и правилам) и проектной документации.

5.5. Заказчик приказом создает приемочную комиссию для приемки законченного ремонта объекта.

По результатам работы приемочной комиссии составляется Акт приемки законченного ремонта объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, утвержденной постановлением Госкомстата России а (далее – Акт приемки). При установлении недостатков (дефектов), свидетельствующих о неготовности объекта к вводу в эксплуатацию, приемочная комиссия составляет мотивированное заключение с указанием сроков устранения Подрядчиком недостатков.

Подрядчик обязан устранить выявленные приемочной комиссией недостатки (дефекты) в определенный указанной комиссией срок.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок в отношении материалов и работ по настоящему Контракту устанавливается 3 года со дня подписания Акта приемки. В отношении изделий, комплектующих и оборудования гарантийный срок определяется согласно техническим паспортам, выданным заводами-изготовителями.

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик создает комиссию и сообщает о дате и времени работы комиссии Подрядчику за одни сутки до начала работы комиссии. По результатам работы комиссии составляется соответствующий акт. В случае, если комиссия установит, что недостатки (дефекты) возникли по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет и в определенные Заказчиком сроки.

При отказе Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) привлечь иное лицо за счет Подрядчика.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц в период эксплуатации, а также в случае нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта строительными материалами, изделиями, комплектующими и оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение ).

7.2. Все поставляемые для ремонта материалы, изделия, комплектующие и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, комплектующих и оборудования.

7.3. Риск случайной гибели и случайного повреждения материалов, изделий, комплектующих, оборудования и объекта в целом до момента подписания приемочной комиссией Акта приемки несет Подрядчик.

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

8.1. Строительная площадка - земельный участок, отведенный в установленном порядке, используемый для строительства объекта, а также складирования материалов, изделий, комплектующих, оборудования и размещения машин, временных сооружений на период строительства объекта.

8.2. До начала выполнения работ Заказчик оформляет документы по отводу земельного участка и геодезическую разбивочную основу для строительства; получает разрешение на строительство, разрешение на производство земляных работ; получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций, источников водо-, тепло-, и электроснабжения.

8.3. До момента подписания приемочной комиссией Акта приемки Подрядчик осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории и оплачивает расходы по тепло-, водо-, электроснабжению, канализованию и услугам связи.

9.  ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

9.1.Подрядчик со дня начала работ и до их завершения ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

9.2.Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик, стоимость охраны входит в Цену настоящего Контракта.

10.2.Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный объекту, в случае возникновения при проведении работ пожара, затопления и других аварий, не относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы.

10.3. После подписания приемочной комиссией Акта приемки Заказчик обеспечивает охрану объекта и несёт риск убытков в случае его повреждения.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

11.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, комплектующих и оборудования (далее - контроль и надзор за выполнением работ), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

11.2. Для осуществления контроля и надзора за выполнением работ Заказчик назначает своего представителя, который имеет право беспрепятственного доступа на объект в любое время в течение всего периода ведения работ.

11.3. Заказчик не менее 2-х раз в неделю проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

11.4. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки (дефекты) выполненных работ, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить выявленные Заказчиком недостатки (дефекты) выполненных работ.

11.5. Заказчик вправе при необходимости заключить договор на авторский надзор с лицензированной проектной организацией.

11.6. Заказчик вправе привлечь иное лицо для осуществления технического контроля и надзора за выполнением работ.

12. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

12.1. Отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляция, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т. п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче объекта в эксплуатацию и скрываются последующими работами и конструкциями (далее - скрытые работы) предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия.

12.2. Выполненные скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования выполненных скрытых работ и считает указанные работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных скрытых работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

12.3. В случае, если представителем Заказчика в письменном виде предъявлены Подрядчику замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки указанных работ (пункт 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие выполненных скрытых работ произведено Подрядчиком без уведомления Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет открыть любую часть таких работ, а затем – закрыть ее.

13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

13.1. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета получателя средств, открытого Заказчику в территориальном органе Федерального казначейства, на счет Подрядчика, открытый в кредитной организации. Заказчик производит оплату выполненных работ на основании представленных Подрядчиком Заказчику в пяти экземплярах актов формы КС-2 и справки формы КС-3, а также счета-фактуры.

Оплата производится в течение 10 банковских дней после оформления и согласования Заказчиком актов формы КС-2 и справки формы КС-3.

13.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

14. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

14.1. Ремонтирующий объект является собственностью Заказчика независимо от того, оплачены работы полностью или частично.

14.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать объект или отдельную его часть, а также проектную документацию или отдельную ее часть иным лицам, а также осуществлять переуступку права требования долга за выполненные работы иным лицам без письменного разрешения Заказчика.

15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

15.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов работ оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

15.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение ) Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от Цены Контракта за каждый день просрочки.

15.5. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков (дефектов) выполненных работ, предусмотренных пунктами 5.5, 6.3, 11.4 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости работ, ненадлежащее выполнение которых привело к возникновению недостатков (дефектов), за каждый день просрочки.

15.6. В случае не предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту в случаях и в соответствии с пунктами 20.3.1 и 20.3.2. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от Цены Контракта.

15.7. В случае расторжения или прекращения действия настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным пунктами 19.2 и 19.3 настоящего Контракта, а также в случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Подрядчика по причинам, не связанным с исполнением Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от Цены Контракта.

15.8. Предусмотренные пунктами 15.4 – 15.7 настоящего Контракта неустойки могут взыскиваться Заказчиком путём уменьшения оплаты за выполненные работы на сумму подлежащей уплате неустойки и (или) за счет суммы предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.9. В случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные им до момента приостановления работы и понесенные им затраты, при этом Подрядчик должен предоставить все необходимые документы и расчеты по затратам.

15.10. За нарушение Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

16.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего Контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера (пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, военные действия или террористические акты), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.

16.3. Стороны незамедлительно извещают другие Стороны о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

17.1. Любые изменения к настоящему Контракту составляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписываются представителями Сторон.

17.2. Подрядчик без согласования с Заказчиком не имеет права изменять проектные решения по настоящему Контракту.

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

18.1. Спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

18.2. В случае не урегулирования споров посредством переговоров они подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.

19. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

19.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

19.2. Настоящий Контракт в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть расторгнут по требованию Заказчика по следующим основаниям:

19.2.1. Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;

19.2.2. Не предоставление Подрядчиком нового обеспечения обязательств по настоящему Контракту в случаях и в соответствии с пунктами 20.3.1 и 20.3.2 настоящего Контракта;

19.2.3. Если отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки (дефекты) выполненных работ не были устранены в порядке, установленном настоящим Контрактом, либо являются существенными и неустранимыми.

19.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от исполнения настоящего Контракта.

19.4. Заказчик может в соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Контракта, уплатив Подрядчику часть Цены Контракта пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, ставшие им известными в связи с исполнением настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в СМИ без письменного разрешения Заказчика.

20.2. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде электронного письма, факсимильного сообщения, телефонограммы или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

20.3. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

20.4. Настоящий Контракт имеет следующие приложения, которые являются его неотъемлемыми частями:

Приложение к контракту: « Техническое задание»;

Приложение контракту: «Смета».

20.5. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: