Документация (стр. 4 )

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___

НА поставку картриджей.

г. Владимир «__» ________ 2010 г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (утверждено Приказом Федеральной службы государственной статистики от 11 января 2010 г. № 42), с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь извещением №____________ от 2010 года №_________, документацией об открытом аукционе в электронной форме, на основании протокола заседания единой комиссии Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области от «__» ______ 2010 года № _____, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1.  «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» картриджи в количестве 35 единиц-наименований, общим числом в количестве 169 шт., именуемые в дальнейшем «товар», согласно спецификации поставки (приложение № 1 к настоящему Контракту), а «Заказчик» обязуется оплатить поставленный «товар».

2. Качество товара.

2.1.  «Поставщик» гарантирует соответствие поставляемого «товара» всем условиям, соблюдение которых требовалось для признания «Поставщика» победителем открытого аукциона в электронной форме. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

2.2.  Картриджи должны быть оригинальными, новыми, не восстановленными. Текстовая копия должна соответствовать эталонному изображению и не иметь дефектов. Конструкция картриджа должна обеспечивать совместимость с принтерами, для которых он предназначен. «Товар» должен соответствовать функциональной принадлежности.

2.3. Пластмассовые и металлические детали «товара» не должны иметь дефектов (трещин, вмятин) ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию.

2.4. Товар, не соответствующий требованиям качества настоящего контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет «Поставщика», с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой, хранением и возвратом. Данным товаром «Поставщик» обязан распорядиться в течение 30 дней с момента его уведомления.

3. Упаковка и маркировка товара.

3.1. Упаковка и маркировка «товара» должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки.

3.2. Упаковка должна обеспечивать безопасность транспортировки картриджей и сохранность их качества в течение гарантийного срока хранения.

3.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке «товара».

3.4. Маркировка «товара» (на упаковочной коробке) должна содержать:

наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок хранения до ввода картриджа в эксплуатацию (если установлен производителем) иная информация, которую производитель сочтет необходимым разместить.

3.5. На корпусе картриджа должна присутствовать маркировка производителя.

4. Сроки и порядок поставки и приемки товара.

4.1.«Поставщик» обязуется произвести поставку «товара» на склад «Заказчика» , единовременно в полном объеме в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта сторонами.

4.2. Приемка «товара» по качеству и количеству производится в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража СССР № П-6 от, № П-7 отс изменениями и дополнениями , от 01.01.2001 г. № 18.

4.3. Приемка «товаров» осуществляется в ходе передачи «товара» «Заказчику» в месте поставки, указанном в п.4.1. настоящего Контракта, и включает в себя следующие этапы:

-проверка поставленных товаров на соответствие спецификации контракта;

-проверка на соответствие требованиям настоящего контракта;

-контроль наличия/отсутствия внешних повреждений на упаковке;

-проверка наличия необходимых сертификатов;

-проверка наличия документации в соответствии с условиями контракта.

4.4. Днем поставки «товара» и днем перехода права собственности на «товар» «Заказчику» является день подписания представителем «Заказчика» товарной накладной (торг 12), подтверждающей передачу «товара» «Поставщиком» на склад «Заказчика».

4.5. Риск случайной гибели и повреждения «товара» несет «Поставщик» до момента передачи товара на склад «Заказчика». Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на «Заказчика» с момента подписания товарной накладной (торг 12) уполномоченными представителями Сторон.

4.6. «Поставщик» обязуется передать «Заказчику» «товар», не обремененный правами третьих лиц.

4.7. «Поставщик», не позднее чем за 1 день до предполагаемой даты передачи товара, уведомляет Заказчика по телефону (факсом, телеграфом) о готовности «товара» к передаче (поставке).

5. Цена государственного контракта и порядок расчетов.

5.1. Общая цена Контракта составляет ________________ (_______________) руб., в том числе НДС в сумме ___________ руб.

5.2. В цену контракта включены все расходы, в том числе: цена товара, расходы на доставку товара Заказчику, погрузо-разгрузочные работы, расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на страхование, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Цена Контракта является неизменной на весь период его действия.

5.4. Заказчик вправе произвести авансовый платеж Подрядчику в размере до 30% от стоимости настоящего Контракта, что составляет сумму _______________(_________________) рублей, в т. ч. НДС.

5.5. Окончательный расчет за поставленный товар производится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней на основании оформленной сторонами товарной накладной по форме Торг 12, счета и счета-фактуры, выписанных Поставщиком.

5.6. Валютой платежа является российский рубль.

5.7. Обязательства по оплате поставленного «товара» считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Заказчика».

5.8. Источник финансирования - денежные средства из федерального бюджета - 100% (ВПН-2010).

5.9.«Заказчик» имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в настоящем Контракте.

6. Форс-мажорные условия.

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли Сторон, включая, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту.

6.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

6.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они, или их последствия будут действовать более этого срока. Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

7. Имущественная ответственность сторон.

7.1. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» поставленного товара «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 5.5 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока оплаты. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка оплаты произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.2. В случае несвоевременной поставки «товара» Поставщиком, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки поставки товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в п.4.1 срока поставки. Размер неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка поставки «товара» произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

7..3. «Заказчик» имеет право предъявлять претензии к «Поставщику» по вопросам, связанным с качеством принимаемой им продукции. Некачественный «товар» возвращается «Поставщику» и взыскивается штраф в размере 5% стоимости некачественного «товара». Поставщик обязан в срок до пяти рабочих дней заменить некачественный товар на качественный или перечислить на счет «Заказчика» денежные средства за возвращенный «товар».

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.Порядок расторжение договора.

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по решению суда в случаях, установленных законом, или по соглашению сторон в следующих случаях:

- поставки «Поставщиком» товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для «Заказчика» срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров «Поставщиком»;

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров «Заказчиком».

9.2. Сторона, принявшая решение расторгнуть Контракт, направляет проект соглашения о расторжении настоящего Контракта другой стороне для рассмотрения. По итогам рассмотрения другая сторона подписывает проект соглашения о расторжении настоящего Контракта, либо направляет письменный мотивированный отказ от подписания указанного соглашения в течение 5(пяти) дней.

10. Гарантии.

10.1. «Поставщик» дает гарантию качества на «товар», в соответствии с нормативными документами на данный вид товара, в течении12 месяцев со дня поставки «товара».

10.2. Наличие гарантии качества удостоверяется выданным «Поставщиком» гарантийным талоном или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного «товара».

10.3. Если «Заказчик» лишен возможности использовать «товар», в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от «Поставщика», действие гарантийного срока продлевается «Поставщиком» на срок устранения соответствующих обстоятельств.

11. Срок действия контракта.

.11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной торговой площадки – Автоматизированная система торгов» Подрядчику подписанного сторонами Контракта (не ранее чем через 10 десять дней со дня размещения на сайте http://www. *****/ в сети «Интернет» протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме) и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Настоящий Контракт считается прекратившим свое действие после полного завершения взаимных расчетов между сторонами.

12. Прочие условия.

12.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами Контракта электронной цифровой подписью. При этом все дополнительные документы, сопровождающие настоящий Контракт (товарная накладная, счет, счет-фактура, дополнительные соглашения и т. п.), оформляются в письменной форме на бумажном носителе.

12.2. Все приложения, изменения, соглашения, согласования, уточнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. Они должны быть составлены в письменной форме на бумажном носителе и подписаны обеими сторонами в период действия настоящего Контракта.

12.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение пятидневного срока в письменном виде.

Приложения: приложение №1 – Спецификация на ___ л. в __ экз.

13. Реквизиты сторон.

	Поставщик	Заказчик
		Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области
		3
		Платежные реквизиты
		УФК по Владимирской области (Владимирстат) л. сч. ИНН/ / р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир
		Руководитель
	________________________

Приложение

к государственному контракту № __

от __________2010 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

№ п\п	Наименование товара	Товарный код (артикул)	Кол-во (шт.)	Цена за единицу с учетом НДС	Сумма НДС-18%	Сумма без учета НДС	Сумма всего (руб.)
	Итого на сумму:

Поставщик	Заказчик
	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области
	Директор	Руководитель
___________________	__________________________

Приложение