6.1.3. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименования Подрядчика, Ф. И.О. представителей Подрядчика, контактных телефонов.
6.1.4. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также и иными нормативными актами.
6.1.5. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
6.1.6. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.7. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.8. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.
6.1.9. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.10. По первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.11. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.12. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и конструкций.
6.1.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.14. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.
6.1.15. Оплатить Заказчику работы по организации технического надзора за проведением ремонта в размере ____ % от суммы Договора.
6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
Статья 7. Выполнение работ
7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является: ________________________.
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является: _______________________.
7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику, визирование акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и подписание акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома.
7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.
7.9. Представитель и, при необходимости, другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП от 01.01.01 года № 70 «Организация строительства».
7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется комиссией, утвержденной Заказчиком.
8.2. Подрядчик обязан уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после уведомления Подрядчика организует и осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по ремонту объекта по всем видам работ.
8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более, чем на 5 (пять) рабочих дней.
9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.
Статья 10. Ответственность сторон
10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (пунктов 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6), представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.
10.4. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.5. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12. Порядок расторжения Договора
12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
1) если Договор заключен по результатам конкурса и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика;
2) если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ;
3) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
Статья 13. Разрешение споров
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
13.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14. Особые условия
14.1. Денежные средства, полученные Заказчиком в целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение первого года гарантийного срока эксплуатации объекта, выплачиваются Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания первого года гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.
14.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к коммуникациям (электроэнергия).
14.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.
Статья 15. Прочие условия
15.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
15.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.
15.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 16. Приложения к настоящему Договору
Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
1. Локальная смета.
2. Дефектная ведомость.
Статья 17. Место нахождения и реквизиты сторон
Заказчик: ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого»
Местонахождение: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 1
Реквизиты: ; ; р/с
Кемеровский филиал МОСКВЫ»;
Кор. счет ;
Подрядчик:___________________________________________________________
Местонахождение:______________________________________________________
Реквизиты:____________________________________________________________
Подписи сторон
Заказчик Подрядчик
«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.
М. П. М. П.
Приложение № | 6 |
к конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения мероприятия по ремонту кровель жилых домов |
ФОРМА
СОГЛАСОВАНО Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству ____________________________ « »______________________ г. |
АКТ ПРИЕМКИ № ___
в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома
по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ______________________
« ___ » _________20___г.
Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:
представитель Заказчика |
Члены комиссии:
- представитель Заказчика | |
- главный инспектор Государственной жилищной инспекции (по согласованию) | |
- представитель собственников помещений (председатель совета многоквартирного дома) | |
- представитель подрядчика | |
- представитель обслуживающей организации |
установила:
Заказчиком ____________________________________________________________ предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный ремонтом ______________________ (вид ремонта) многоквартирный дом по адресу: __________________________________ .
2. Ремонт осуществлялся Подрядчиком ____________________________________ (Протокол заседания комиссии _________________________________________________ (наименование Заказчика) по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту многоквартирных домов № _______ от ____________20_____ г.), выполнившим ремонт ___________________________ (вид ремонта).
3. Проектно-сметная документация на ремонт разработана и утверждена _______________________________________________ (наименование Заказчика).
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ ______________г., окончание работ ___________г.
5. Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.
6. Стоимость ремонта по формам КС - 2 и КС - 3 составляет ___________ руб.
Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке законченный ремонтом ______________ (вид ремонта) многоквартирный дом по адресу: _______________________ принять в эксплуатацию.
Установить общую оценку качества ремонта ________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
Председатель приемочной комиссии: | ______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи |
Члены приемочной комиссии: | ______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи |
______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи | |
______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи | |
______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи | |
______________ подпись | ____________________ расшифровка подписи |
Стройка: | Капитальный ремонт |
Объект: | Крыша 2013 |
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ | |
на пр. Кирова,83 |
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 17.49 |
3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 14.626 |
5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 14.626 |
6 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 2.862 |
9 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 17.49 |
10 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т. п. | 100 м труб | 2.545 |
12 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 3.817 |
13 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 1 |
15 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 2.51 |
16 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.628 |
17 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.92 |
18 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.4 |
19 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.2 |
20 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.2 |
21 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.7 |
25 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.8 |
26 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.08 |
28 | Установка стропил | 1 м3 древе | 0.47 |
30 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.1 |
32 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 4 |
40 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/боровов ) | 1 м3 кладк | 1.5 |
41 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 пов | 2.09 |
42 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 окр | 2.09 |
43 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 18 |
45 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 18 |
47 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.72 |
49 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.32 |
51 | Утепление покрытий шлаком | 1 м3 утепл | 3 |
63 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал | 100 м труб | 0.1 |
69 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.06 |
75 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 2.53 |
76 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 17.488 |
77 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 46.3 |
78 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 46.3 |
Стройка: | Капитальный ремонт |
Объект: | Многоквартирный дом по адресу:пр. Кирова,87 |
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ | |
На ремонт крыши |
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 пок | 15.54 |
2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кро | 13.83 |
3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 13.83 |
4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сме | 3.05 |
5 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кро | 15.54 |
6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т. п. | 100 м труб | 2.69 |
7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 пок | 4.03 |
8 | Разборка парапетных решеток | 100 м пара | 2.65 |
9 | Ограждение кровель перилами | 100 м огра | 2.65 |
10 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окр | 0.33125 |
11 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.62 |
12 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.18 |
13 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.18 |
14 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.18 |
15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.72 |
16 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 2.5 |
17 | Установка стропил(дополнительно) | 1 м3 древе | 1.15 |
18 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов(кирпичные столбики под подкосы)прим. | 1 м3 | 0.5 |
19 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.02 |
20 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое | 2 |
21 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия(обшивка слуховых окон )прим. | 100 м2 пов | 0.04 |
22 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т(демонтаж ж/бетонных блоков)прим. | 100 шт. | 0.24 |
23 | Кладка дымовых кирпичных труб(кладка кирпичных в/блоков в чердачном помещении) | 1 м3 кладк | 13.2 |
24 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб(оштукатуривание кирпичной кладки в/блоков) | 100 м2 пов | 1.29 |
25 | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 окр | 1.29 |
26 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 24 |
27 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 24 |
28 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоля | 0.72 |
29 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.32 |
30 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(каркас для в/блока) | 1 т констр | 0.796224 |
31 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обш | 0.576 |
32 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 100 м2 пов | 0.576 |
33 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоля | 3.5 |
34 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов | 0.6 |
35 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 зонт | 24 |
36 | Устройство ходов на чердаке | 100 п. м х | 3 |
37 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 сте | 16.88 |
38 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 42.93 |
39 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т на расстояни | т | 42.93 |
40
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
