Правовой статус документов (стр. 2 )

Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа

1.  Гарантийный срок на проведенные ремонтные работы и сменно запасные части установленные исполнителем - не менее 6 месяцев. Срок начала гарантийных обязательств исчисляется с момента запуска оборудования в эксплуатацию.

2.  При выявлении незапланированных неисправностей сроки поставки СЗЧ не должны превышать 20 календарных дней.

Раздел 5 Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___________

г. Туапсе «___»_____________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем Заказчик, -Черноморского бассейнового филиала » Турищева Юрия Владимировича, действующего на основании доверенности № 6-2814 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить работы по ремонту дизельных двигателей «HATZ» typ: 1D 81Z и typ 1D 90Z гидропривода боновых заграждений инв. № 000 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2. Перечень, объем и стоимость Работ определяются сторонами в Ремонтной ведомости (Приложение ).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Работы выполняются из запасных частей и материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика. Приобретаемые запасные части и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, свободными от прав и ограничений третьих лиц. Подрядчик предоставляет Заказчику полную информацию о месте приобретения и цене материалов и запасных частей, используемых при выполнении Работ, включая паспорта, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество запасных частей и материалов.

2.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ своими силами и средствами, а также силами и средствами субподрядчиков, привлеченных с письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

2.1.5. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку остатков материалов и отходов. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания Работ и принятия их Заказчиком вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и иное имущество, использовавшееся для выполнения Работ.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему договору. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

2.1.6. Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору несет ответственность за выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по соблюдению техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды в течение всего срока действия договора.

Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм по охране окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

2.1.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность запасных частей и материалов, предназначенных для выполнения Работ.

2.2.Обязанности Заказчика:

2.2.1. Предоставить Подрядчику техническую документацию для выполнения Работ.

2.2.2. Принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Следовать рекомендациям Подрядчика и завода-изготовителя по правильной эксплуатации и хранению дизельных двигателей, ремонт которых осуществляется в рамках настоящего договора.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОДРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Цена Работ составляет ___________________________ рублей, в том числе НДС 18% - ______________________________ в соответствии с Ремонтной ведомостью (Приложение ).

4.2. Цена Работ включает все затраты Подрядчика, связанные с их выполнением, включая стоимость запасных частей, материалов, а также налоги и прочие обязательные официальные сборы, взимаемые на территории РФ, иные любые иные затраты, связанные с исполнением настоящего договора.

4.3. Цена Работ является твердой, изменению не подлежит.

4.4. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от Цены Работ, установленной п. 4.1. настоящего договора, что составляет _____________________ рублей, в том числе НДС 18% __________________________, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего договора на основании счета, полученного от Подрядчика.

4.5. Окончательный расчет по договору производится после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета на оплату и счёта-фактуры.

5. ПРИЕМКА РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

5.1. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приёмке выполненных работ в двух экземплярах.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ направляет Подрядчику подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

5.3. Мотивированный отказ Заказчика от оформления акта о приёмке выполненных работ должен содержать перечень выявленных дефектов в работе и разумный срок для их устранения.

5.4. При неполучении Подрядчиком по истечении пяти рабочих дней со времени предоставления подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ или мотивированного отказа от приемки работ, работа считается выполненной, принятой Заказчиком, и подлежит оплате.

5.5. Гарантийный срок на выполненные по настоящему договору Подрядчиком работы, использованные запасные части и материалы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

5.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного срока.

5.7. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено, что работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком по настоящему договору, Подрядчик обязан за свой счет, своими силами и средствами или силами привлеченных к выполнению работ субподрядчиков в указанный Заказчиком срок (данный срок не может превышать тридцать рабочих дней) устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

5.8. В случае если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранит выявленные дефекты в работе, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить дефекты в работе за счет собственных средств с последующим взысканием с Подрядчика понесенных убытков.

5.9. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были выявлены при приемке работ, если они связаны с некачественным выполнением работ Подрядчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при нарушении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.).

6.3. Подрядчик отвечает за соответствие государственным стандартам и техническим условиям предоставленных запасных частей и материалов, и несет риск убытков, связанных с их надлежащим качеством.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения запасных частей и материалов, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

6.5. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.6. Если Подрядчик не выполнит свои обязательства по выполнению работ в срок, предусмотренный договором, то Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и выплачивает пеню в размере 0,1% от цены невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом Заказчик имеет право удержать соответствующий размер пени из платежа по договору.

Заказчик имеет право на возмещение убытков по настоящему договору в полном объеме сверх неустойки.

6.7. Если Заказчик не выполнит своих обязательств по оплате, то он выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

6.8. Начисление пени производится на основании направления стороной письменной претензии.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Ответы на претензии по настоящему договору даются сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

9.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

- Ремонтная ведомость (приложение № 1).

10. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» » Юридический адрес: г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7 Туапсинское управление Азово–Черноморского бассейнового филиала » Фактический адрес: г. Туапсе, ул. Гоголя, 1 ИНН/КПП: / Плательщик: Туапсинское управление Азово–Черноморского бассейнового филиала ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «Росморпорт» Р/С: БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА: Филиал в г. Сочи, г. Сочи БИК: К/С: ОКПО - ОКОПФ - 90 ОКФС - 12 Тел. /86167/ 7-66-20 Факс /86167/ 7-66-21 Email: *****@***ru Заместитель начальника по эксплуатации Туапсинского управления АЧБФ » ____________________

«ПОДРЯДЧИК»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН

Ссылки на пункты документации	Сведения
Раздел 1	Организатор –» Азово-Черноморский бассейновый филиал; Контактные лица – начальник тендерного отдела Телефон/факс: (86; (8617)676-502
Раздел 1	Предмет запроса цен: выбор организации на выполнение работ по ремонту дизельных двигателей гидропривода боновых заграждений.
Раздел 2	Начальная (лимитная) цена договора: не установлена
Раздел 1	Финансирование: собственные средства Заказчика.
Раздел 1	Приглашаются: юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу цен
Раздел 2	Требования к участникам запроса цен: - соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса цен, а именно: - непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе цен; - отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Раздел 5	Порядок расчетов: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены работ, установленной п. 4.1. договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора на основании счета, полученного от Подрядчика. Окончательный расчет по договору производится после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Подрядчика надлежаще оформленных счета на оплату и счёта-фактуры.
Раздел 2	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе цен ·  Опись документов (форма 3.1.) ·  Заявка на участие в открытом запросе цен (форма 3.2.); ·  Коммерческое предложение (форма 3.3.); ·  Анкета участника открытого запроса цен (форма 3.4); ·  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность (оригинал и копию, заверенную участником) на осуществление действий от имени Участника. Доверенность должна быть скреплена печатью участника и подписью руководителя или иного уполномоченного лица. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; ·  Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика уведомления о проведении открытого запроса цен; ·  Копии регистрационных документов ; ·  Копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц, для физических лиц в том числе ИП - копию паспорта)
Раздел 1	Обеспечение заявки: не требуется
Раздел 1	Обеспечение исполнения контракта: не требуется
Раздел 1	Последний срок приема заявок на участие в запросе цен: 15 часов 00 минут по Московскому времени 14 ноября 2012 года