Документация (стр. 4 )

К качеству оборудования и материалов, техническим характеристикам: Все используемые материалы и оборудование к установке не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью, должны быть новыми, соответствовать требованиям, установленным настоящей технической части, нормативам и стандартам, устанавливаемым законодательством РФ (в случаях установленных действующим законодательством РФ (в момент установки) соответствие должно подтверждаться сертификатами, регистрационными удостоверениями или другими подтверждающими документами).

В связи с тем, что в Перечне №2 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме указан товарный знак, допускается предложение товара-эквивалента. Эквивалентность товара определяется в соответствии с критериями эквивалентности, указанными в Перечне №2 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

Информация о товарном знаке в отношении товара российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, предусмотренного в Перечне №2 Технической части настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, у заказчика отсутствует.

Предлагаемые эквивалентные средства измерения должны быть занесены Госреестр СИ РФ (http://*****/10_tipy_si/list. aspx).

К качеству, безопасности выполняемых работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям для данного вида выполняемых работ. Работы должны выполняться с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, в том числе строительных норм и правил.

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с ПТЭТЭ (Приказ Минэнерго России от 01.01.2001г. № 000); СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ГОСТ ; ГОСТ ; ГОСТ *; ГОСТ ; ГОСТ 3262-75*.

Выполнение безопасного ведения работ в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства;

СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;

СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

СНиП . Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП . Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности

ПОТ РМ. Межотраслевым правилам по охране труда при электро - и газо - сварочных работах

РД . Правила техники безопасности при проведении сварочных работ, инструкциям по охране труда при производстве огневых работ.

Производство электромонтажных работ в действующих электроустановках должны производиться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП, правил по охране труда ПОТ РМ , в том числе в части допуска к работам и обеспечения техники безопасности при производстве работ. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

При выполнении работ обеспечивается сохранность, целостность, работоспособность систем электропитания и водоснабжения.

Работы должны выполняться с соблюдением технических условий на реконструкцию системы теплоснабжения № 000 от 01.01.2001г

К упаковке, отгрузке товара: Поставляемый Товар (используемые материалы и оборудование к установке) должен отгружаться в упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение в период выполнения работ, до приемки работ Заказчиком, включая условия перегрузки.

К результатам работ: Результат работ должен соответствовать нормам и правилам, устанавливаемым законодательством РФ для работ, являющихся предметом настоящего размещения заказа. По результатам выполненных работ, представить исполнительную техническую документацию: акты на скрытые работы, журнал производства работ, исполнительные схемы в соответствии с нормативными требованиями.

Подрядчиком должно быть предоставлено:

1. Разрешение (от «Ростехнадзора») на допуск в эксплуатацию теплового узла.

2. Акт гидравлического испытания системы отопления и наружной теплотрассы подписанный энергоснабжающей организацией (2») в соответствии с требованиями ПТЭТЭ;

3. Паспорт теплового пункта.

К гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы: Срок гарантии качества работы должен составлять не менее двух лет с даты выполнения работ. Датой выполнения работ считается дата акта приема-сдачи выполненных работ, подписанного представителем Заказчика. В случае обнаружения некачественного или неполного выполнения работ Подрядчик обязуется за свой счет устранить брак или недоделки в течение 15 дней с даты, установленной по акту приема-сдачи выполненных Работ.

О предоставлении гарантии производителя товара и к сроку действия гарантии: На все необходимые материалы и оборудование к установке срок гарантии должен быть не менее гарантии завода-производителя.

О предоставлении гарантии поставщика на товар и к сроку действия гарантии: На все необходимые материалы и оборудование к установке срок гарантии должен быть не менее гарантии завода-производителя, при этом срок гарантии должен исчисляться с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ.

Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: в соответствии с проектом государственного контракта.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Установление начальной (максимальной) цены произведено в соответствии с Локальным сметным расчетом (прикреплен отдельным файлом).

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана базисно индексным методом в строительно-нормативной базе Минрегиона РФ 2001г.(в редакции 2009г), с использованием индекса - "Индекс 4-2012 к ФЕР-2001 Арх. обл. (1зона) Административные здания СМР=7,76" и понижающего коэффициента к=0,87.

VI. Проект государственного контракта

Проект государственного контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту теплового узла

№_________

г. Архангельск «_____» _______ 2013г.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов, утвержденного приказом Минюста России от 01.01.2001 года № 69 с одной стороны, и ______________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующ____ на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № _______ от _______ 2013 г., заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает Подрядчику выполнить капитальный ремонт теплового узла здания УФССП России по Архангельской области (далее работы).

1.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п.1.1. контракта в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение ), перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение к договору)

1.3. Работы выполняются из новых материалов и оборудования Подрядчика.

1.4. Работы выполнить в эксплуатируемых помещениях с наличием загромождающих предметов, затрудняющих производство работ.

1.5. Адрес выполнения работ: .к.2.стр.4

1.6. Ведомость объёмов работ (Приложение ) включает в себя целиком все работы связанные с выполнением проектных решений (Приложение ).

2.Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, определена протоколом единой комиссии от «__» _______2013 г. №_________.

Цена договора формируется путем умножения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Локальном сметном расчете (Приложение к договору) и равной (________________________________________________________) рублей, на аукционный коэффициент снижения стоимости работ. Аукционный коэффициент снижения стоимости работ составляет ___________.

2.3. В цену работ включены все затраты Подрядчика, в том числе: расходы на оплату всех налогов (в т. ч. НДС или без НДС, если правомерно не облагается/освобожден), страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, затраты на перевозку, стоимость материалов, оборудования, расходы по вывозу общестроительного мусора и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ.

2.4. В случае выявления несоответствия между ведомостью объёмов работ (Приложение_№1) и перечнем и объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение ) приоритет будет иметь ведомость объёмов работ (Приложение ), а такие неучтенные сметой затраты будут отнесены на счет подрядчика.

2.5. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.6. Валютой настоящего контракта является рубль РФ.

2.7. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании счета-фактуры, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предъявленных Подрядчиком.

2.8. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету. Оплата осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счету на оплату, счету-фактуре, в течение 20 банковских дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало работ:

не позднее 15 календарных дней с даты окончания отопительного сезона г.

3.2. Окончание: не позднее 15 календарных дней с даты начала работ

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательства и осуществляет следующее:

4.1.1. Организует выполнение работ в соответствии с ПТЭТЭ (Приказ Минэнерго России от 01.01.2001г. № 000); СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ГОСТ ; ГОСТ ; ГОСТ *; ГОСТ ; ГОСТ 3262-75*.

4.1.2. Организует выполнение безопасного ведения работ в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства;

СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;

СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

СНиП . Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП . Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности

ПОТ РМ. Межотраслевым правилам по охране труда при электро - и газо - сварочных работах

РД . Правила техники безопасности при проведении сварочных работ, инструкциям по охране труда при производстве огневых работ.

Технические условия на реконструкцию системы теплоснабжения № 000 от 01.01.2001г.

Производство электромонтажных работ в действующих электроустановках должны производиться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП, правил по охране труда ПОТ РМ , в том числе в части допуска к работам и обеспечения техники безопасности при производстве работ. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

При выполнении работ обеспечивает сохранность, целостность, работоспособность систем электропитания и водоснабжения.

4.1.3. Согласовывает очередность выполнения работ с уполномоченным представителем Заказчика. Работы выполнить в эксплуатируемых помещениях с наличием загромождающих предметов, затрудняющих производство работ. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, предусмотренный на объекте Заказчика, не нарушая распорядок основной деятельности объекта Заказчика. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков, а также демонтаж недействующих линий производит только по предварительному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика. Производит уборку помещений от строительного мусора ежедневно по окончанию работ и по мере загрязнения. Обеспечивает сохранность, целостность, работоспособность ОПС и ЛВС во время и после окончания работ.

4.1.4. Осуществляет контроль качества поставляемых на объект материалов и оборудования. Использует материалы и оборудование к установке не допускающие возможности нанесения вреда здоровью, новые, соответствующие нормативам и стандартам, устанавливаемым законодательством РФ, подтверждает соответствие сертификатами, регистрационными удостоверениями или другими подтверждающими документами (в момент установки). По результатам выполненных работ, представляет исполнительную техническую документацию в полном объеме, в соответствии с нормативными требованиями.

4.1.5. Представляет срок гарантии качества работ в течение не менее двух лет со дня выполнения работ. Датой выполнения работ считается дата акта приема-сдачи выполненных работ, подписанного представителем Заказчика. На все необходимые материалы и оборудование к установке устанавливает срок гарантии не менее гарантии завода-производителя.

4.1.6. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

4.2. Заказчик принимает на себя обязательства и осуществляет следующее:

4.2.1. Выделяет помещение для рабочих и для хранения материалов на объекте.

4.2.2. Во всякое время проверяет ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.3. При завершении работы принимает и оплачивает выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. Заказчик осуществляет приемку Работ на соответствие их объему, качеству и иным требованиям, установленным в настоящем контракте.

5.2. Приемка Работ осуществляется ответственным лицом, уполномоченным Заказчиком.

5.3. При принятии Работ ответственное лицо проверяет соответствие работ условиям настоящего контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Подрядчиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего контракта, также проверяется комплектность и количество экземпляров представленной документации.

Подрядчиком должно быть предоставлено:

а).Разрешение (от «Ростехнадзора») на допуск в эксплуатацию теплового узла,

б) Акт гидравлического испытания системы отопления и наружной теплотрассы подписанный энергоснабжающей организацией (2») в соответствии с требованиями ПТЭТЭ,

в) Паспорт теплового пункта,

г) Копии сертификатов и других необходимых документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;

5.4. В случае обнаружения некачественного или неполного выполнения работ Подрядчик обязуется за свой счет устранить брак или недоделки в течение 15 дней с даты, установленной по акту приема-сдачи выполненных Работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе требовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока оказания Услуг. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы неисполненных обязательств.

6.3. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ и передачи соответствующих документов, в том числе во время устранения недостатков обнаруженных при приеме выполненных работ и передаче соответствующих документов.

6.5.Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т. п.), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, в 10 - дневный срок письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по контракту с указанием причин неисполнения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Архангельской области.

8. Порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они не противоречат действующему законодательству, оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение контракта может быть по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:

1. Ведомость объёмов работ

2. Перечень товаров

3. Рабочий проект (проект УУ, проект ТУ)

4. Локальный сметный расчёт;

5. Техническое задание на реконструкцию.

10.Юридические адреса сторон

Заказчик:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области

г. Архангельск, пр. Ломоносова, дом 30,

Лицевой счет в УФК МФ РФ по Архангельской области

Руководитель

М. П.

Подрядчик:

М. П.