«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации городского
округа Кинель
__________________
«___»___________________ 2010г.
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на определение подрядной организации для оказания услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов, расположенных на территории г. о. Кинель
Заказчик: МУ г. о. Кинель Самарской области «Управление ЖКХ»
Председатель единой
комиссии по размещению
заказов для муниципальных нужд
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Извещение;
2. Форма котировочной заявки;
3. Техническое задание;
4. Проект муниципального контракта с приложениями.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 96
о размещении заказа на оказание услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов, расположенных на территории г. о. Кинель
Муниципальный заказчик: МУ городского округа Кинель «Управление ЖКХ», Самарская область, 1, , 6-29-94.
Условия размещения заказа: оказание услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов на территории городского округа Кинель, в соответствии с требованиями ГОСТ Р , ГОСТ Р , ГОСТ , техническим заданием и условиями муниципального контракта.
Максимальная цена контракта: ,00 рублей.
Источник финансирования: бюджет городского округа Кинель.
Место оказания услуг: г. о. Кинель.
Сроки оказания услуг: с 01.01.2011 по 30.06.2011г.
Сроки и условия оплаты оказания услуг:
Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту оказания услуг.
Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 06 декабря 2010 г. Самарская область, 2а, каб. 206, ,
Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 16 декабря 2010 г.
E-mail: *****@***ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www. *****
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложения:
1. Бланк котировочной заявки;
2. Техническое задание;
3. Проект муниципального контракта с приложениями.
В единую комиссию по размещению
заказов для муниципальных нужд
администрации городского округа Кинель
Котировочная заявка
_________________________________________________________________________________ ,
(наименование (для юридического лица
); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))
ИНН_____________________________________________________________________________ ,
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))
ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www. ***** в сети Интернет, обязуемся в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене __________________________________________________________________________________
(цена указывается числом и прописью) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей,
с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.
Информация об участнике размещения заказа
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),
телефон, банковские реквизиты)
_____________________________________________________ Дата: _______________________
М. П. (должность, подпись, печать, ФИО)
Приложение: ____________________________________________________ на _________ листах.
Заявка принята:
___________ час. ___________ мин. «________»_______________________ 2010г. за № _______
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)
Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов
В целях обеспечения бесперебойной и надежной работы светофорных объектов на территории городского округа Кинель оказать услуги по их техническому обслуживанию.
Перечень светофорных объектов
Месторасположение | Описание объекта | Тип (ламповый / светодиодный) | |
г. Кинель, ул. Пушкина - ул. Шоссейная | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
г. Кинель, ул. Светлая - ул. Орджоникидзе | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
г. Кинель, ул. Светлая - ул.50 лет Октября | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
г. Кинель, ул. Д.Бедного - ул.50 лет Октября | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | светодиодный | |
г. Кинель, ул. Д.Бедного - ул. Орджоникидзе | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
г. Кинель, ул. Чехова - ул. Маяковского | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров и 6 пешеходных светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
г. Кинель, ул. Чехова - ул. Некрасова | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 6 транспортных трехочковых светофоров и 4 пешеходных светофоров, установленных на 4-х опорах | светодиодный | |
г. Кинель, ул. Маяковского - ул. Д.Бедного | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
п. г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 4 транспортных трехочковых светофоров и 2 пешеходных светофоров, установленных на 2-х опорах | ламповый | |
п. г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная - ул. Тимирязева | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 6 транспортных трехочковых светофоров и 4 пешеходных светофоров, установленных на 6-и опорах | ламповый |
По техническому обслуживанию светофорных объектов регулярно с учетом сезона выполняется следующий комплекс работ:
Наименование объекта | Комплекс услуг | Периодичность |
Светофорные объекты | -техническое обслуживание транспортного светофора | 1 раз в месяц |
-техническое обслуживание пешеходного светофора | 1 раз в месяц | |
- объезд и наружный осмотр светофорных объектов | 1 раз в 10 дней | |
- обеспечение круглосуточной бесперебойной работы светофоров | Постоянно | |
-проверка соответствия цикла работы светофоров заданному | 1 раз в 10 дней | |
- техническое обслуживание светофорных объектов и кабельных трасс | 1 раз в месяц | |
- техническое обслуживание контроллеров: проверка крепления клеммников в шкафу контроллера, осмотр монтажа контроллера | 1 раз в месяц | |
- выравнивание стоек, а в случае необходимости их замена | При необходимости | |
- замена перегоревших ламп в светофорах | В течение 24 часов | |
- обеспечение работы во взаимозависимых режимах всех светофоров, установленных на одном светофорном объекте | Постоянно | |
- ремонт, а в случае невозможности, замена светофорных модулей, поврежденных проводов и кабелей, поврежденных козырьков светофорных модулей, контроллеров | В течение трех суток | |
- обрезка веток деревьев (для улучшения видимости светофоров) | При необходимости |
Требования к оказанию услуг: Порядок, объемы и содержание работ, определяются условиями Муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию свтофорных объектов в соответствии с требованиями ГОСТ Р , ГОСТ Р , ГОСТ .
Прочие условия: Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для выполнения контракта видами ресурсов, компетентностью, опытом работы в данной отрасли не менее 5 лет, квалификацией.
Условия финансирования: Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно, без авансирования, по факту выполнения работ с учетом результатов проверок качества, объемов и срока выполнения работ. Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика производится на основании счета-фактуры и акта выполненных работ после поступления финансовых средств из городского бюджета на расчетный счет Заказчика.
Период оказания услуг: с 01.01.2011 года по 30.06.2011 года включительно.
Директор МУ «Управление ЖКХ»
Исп.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов
Самарская область,
г. Кинель «__» _______ 20__ г.
Муниципальное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов на территории городского округа Кинель, в соответствии с требованиями ГОСТ Р , ГОСТ Р , ГОСТ .
Перечень светофорных объектов содержится в Приложении № 1 к настоящему Контракту.
1.2. По техническому обслуживанию светофорных объектов Подрядчиком выполняется комплекс услуг, определенный в Приложении № 2 к настоящему Контракту.
1.3. Заказчик контролирует исполнение настоящего Контракта, принимает результат оказанных услуг и оплачивает оказанные Подрядчиком услуги в размере и порядке, установленном настоящим Контрактом.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Назначить своего представителя для работы по настоящему Контракту, в том числе для составления и подписания актов выполненных работ на весь период действия настоящего Контракта.
2.1.2. Принять оказанные Подрядчиком услуги в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. Акт выполненных работ рассматривать в течение 3-х рабочих дней со дня получения его от Подрядчика.
2.1.3. Письменным уведомлением передавать Подрядчику заявки по выполнению услуг, указанных в настоящем Контракте.
2.1.4. При проведении проверок, обнаружив отступления от условий Контракта, иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику и назначить разумный срок для устранения обнаруженных недостатков.
2.1.5. Оплатить Подрядчику оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.1.6. Согласовать представленный Подрядчиком расчет стоимости оказываемых услуг в соответствии с п.3.3. настоящего Контракта.
2.1.7. Доводить до сведения Подрядчика решения органов местного самоуправления городского округа Кинель в части, касающейся оказываемых услуг.
2.1.8. Ежеквартально производить выверку расчетов за оказанные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проведения плановых (не менее 2-х раз за расчетный период) и внеплановых проверок качества, объемов и срока оказания услуг. Во всякое время Заказчик имеет право проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
2.2.2. Для проведения плановых проверок по оказанию услуг приглашать представителей Подрядчика путем направления извещения (телефонограммы). В случае отказа Подрядчика принять участие в проведении проверки оказываемых услуг, Заказчик вправе составить односторонний акт обследования с применением санкций, указанных в п.2.2.3 настоящего Контракта.
2.2.3. В случае несоответствия оказываемых Подрядчиком услуг условиям настоящего Контракта, снизить стоимость услуг с учетом следующих санкций:
- наличие нарушений при оказании услуг от 1 до 5 (включительно) – снижение оплаты от 10 до 20% от ежемесячной стоимости,
- наличие нарушений при оказании услуг от 6 до 8 (включительно) – снижение оплаты от 21 до 40% от ежемесячной стоимости,
- наличие нарушений при оказании услуг свыше 8– снижение оплаты от 41 до 60% от ежемесячной стоимости;
- невыполнение оказываемых услуг – снижение оплаты 100% от ежемесячной стоимости.
2.2.4. Запрашивать и получать от Подрядчика информацию, необходимую для осуществления своих прав и обязанностей по настоящему Контракту.
2.2.5. Расторгнуть настоящий Контракт, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, предупредив об этом Подрядчика не менее чем за 30 календарных дней.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. При оказании услуг выполнять весь комплекс, указанный в Приложении № 2 к настоящему Контракту, регулярно в объеме, необходимом для обеспечения бесперебойной и надежной работы средств организации дорожного движения.
2.3.2. Представить Заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта расчет стоимости оказываемых услуг с разбивкой по месяцам в соответствии с п.3.3. настоящего Контракта.
2.3.3. Обеспечить в месте оказания услуг производственный порядок и соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности. При оказании услуг использовать оборудование и материалы надлежащего качества и иметь к ним необходимую документацию (паспорта, сертификаты и др.).
2.3.4. Принимать и выполнять заявки Заказчика с последующим письменным уведомлением последнего об оказании услуг.
2.3.5. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
2.3.6. В случае возникновения обстоятельств, влияющих на ход оказания предусмотренных Контрактом услуг, информировать об этом Заказчика.
2.3.7. Представлять Заказчику для подписания акты выполненных работ не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом.
2.3.8. Ежеквартально производить выверку расчетов за оказанные услуги.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Самостоятельно организовывать производство работ в соответствии со сроками и комплексом работ, предусмотренными настоящим Контрактом.
2.4.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для осуществления своих прав и обязанностей по настоящему Контракту.
2.4.3. Привлекать субподрядные организации для оказания услуг, соблюдая условия настоящего Контракта.
2.4.4. Расторгнуть настоящий Контракт, в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Контракту, предупредив об этом Заказчика не менее чем за 30 календарных дней.
3. Порядок приемки и оплаты услуг
3.1. При завершении оказываемых услуг Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ. Заказчик со своей стороны подписывает акт выполненных работ с учетом результатов плановых и внеплановых проверок.
По результатам проверок применяются санкции, указанные в 2.2.3. настоящего Контракта. Санкции применяются к комплексу оказываемых услуг.
3.2. Расчет за оказанные Подрядчиком услуги производится на основании акта выполненных работ, составленного с учетом примененных санкций, согласно установленной стоимости оказываемых услуг.
3.3. Стоимость оказываемых Подрядчиком услуг по настоящему Контракту составляет _________________ рублей, в том числе НДС 18% - _________ рублей (Приложение ).
3.4. Источником финансирования стоимости оказываемых услуг являются средства бюджета городского округа Кинель, в пределах выделенного лимита бюджетных обязательств.
3.5. Стоимость оказываемых услуг на период действия настоящего Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, указанных в п.2.2.3. настоящего Контракта, а также в случаях, предусмотренных ч.6 ст.9 Федерального закона от 01.01.2001 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.6. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ после поступления финансовых средств из городского бюджета на расчетный счет Заказчика.
Расчетным периодом считается один календарный месяц.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.3. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой исполнение обязательств по Контракту стало невозможным, незамедлительно извещает другую Сторону о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
4.4. Ущерб, причиненный третьим лицам в результате исполнения либо неисполнения услуг по Контракту, возмещается Подрядчиком.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.06.2011 года включительно. Действие Контракта распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2011 года.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
5.4. В случае изменения у одной из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую сторону.
5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
5.6. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.
5.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.8. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение – Перечень светофорных объектов;
Приложение – Комплекс оказываемых услуг;
Приложение – Стоимость оказываемых услуг.
6. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
Муниципальное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | |
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 41 | |
ИНН// | |
р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара (л/с ) | |
____________________// ________________/_______________/
М. П. М. П.
Приложение | ||||
к Муниципальному контракту | ||||
на оказание услуг по техническому | ||||
обслуживанию светофорных объектов | ||||
от "___" _________ 20__г. № ____ | ||||
Перечень светофорных объектов | ||||
№ | Месторасположение | Описание объекта | Тип (ламповый / светодиодный) | |
1 | г. Кинель, ул. Пушкина - ул. Шоссейная | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
2 | г. Кинель, ул. Светлая - ул. Орджоникидзе | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
3 | г. Кинель, ул. Светлая - ул.50 лет Октября | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
4 | г. Кинель, ул. Д.Бедного - ул.50 лет Октября | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | светодиодный | |
5 | г. Кинель, ул. Д.Бедного - ул. Орджоникидзе | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
6 | г. Кинель, ул. Чехова - ул. Маяковского | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров и 6 пешеходных светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
7 | г. Кинель, ул. Чехова - ул. Некрасова | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 6 транспортных трехочковых светофоров и 4 пешеходных светофоров, установленных на 4-х опорах | светодиодный | |
8 | г. Кинель, ул. Маяковского - ул. Д.Бедного | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 8 транспортных трехочковых светофоров, установленных на 4-х опорах | ламповый | |
9 | п. г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 4 транспортных трехочковых светофоров и 2 пешеходных светофоров, установленных на 2-х опорах | ламповый | |
10 | п. г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная - ул. Тимирязева | Светофорный объект (автоматическая сигнализация безопасности движения), состоящий из 6 транспортных трехочковых светофоров и 4 пешеходных светофоров, установленных на 6-и опорах | ламповый | |
Приложение
к Муниципальному контракту
на оказание услуг по техническому
обслуживанию светофорных объектов
от «__» ____________ 20__г. № ___
Комплекс оказываемых услуг
Наименование объекта | Комплекс услуг | Периодичность |
Светофорные объекты | -техническое обслуживание транспортного светофора | 1 раз в месяц |
-техническое обслуживание пешеходного светофора | 1 раз в месяц | |
- объезд и наружный осмотр светофорных объектов | 1 раз в 10 дней | |
- обеспечение круглосуточной бесперебойной работы светофоров | Постоянно | |
-проверка соответствия цикла работы светофоров заданному | 1 раз в 10 дней | |
- техническое обслуживание светофорных объектов и кабельных трасс | 1 раз в месяц | |
- техническое обслуживание контроллеров: проверка крепления клеммников в шкафу контроллера, осмотр монтажа контроллера | 1 раз в месяц | |
- выравнивание стоек, а в случае необходимости их замена | При необходимости | |
- замена перегоревших ламп в светофорах | В течение 24 часов | |
- обеспечение работы во взаимозависимых режимах всех светофоров, установленных на одном светофорном объекте | Постоянно | |
- ремонт, а в случае невозможности, замена светофорных модулей, поврежденных проводов и кабелей, поврежденных козырьков светофорных модулей, контроллеров | В течение трех суток | |
- обрезка веток деревьев (для улучшения видимости светофоров) | При необходимости | |
- окраска стоек дорожных знаков | При необходимости, согласно ГОСТ | |
- обрезка веток деревьев (для улучшения видимости дорожных знаков) | При необходимости |
