Контракт

КОНТРАКТ № __

г. Таганрог «__» _______ 2011 г.

Государственное областное учреждение здравоохранение «Онкологический диспансер» в г. Таганроге, . Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее-контракт) о нижеследующем

1. Предмет контракта

1.1.Настоящий контракт заключается во исполнение решения единой
комиссии ГОУЗ «Онкологический диспансер» в г. Таганроге от «______» ___________ 2011г. №_____ .

1.2. Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик принять и оплатить работы по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих согласно расцененной ведомости объемов работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Заказчика

2.1.1.Заказчик обеспечивает финансирование работы по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих из средств
областного бюджета, предусмотренных на эти цели, путем перечисления их на
расчетный счет Подрядчика.

2.1.2.Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.1.3. Заказчик имеет право осуществлять проверку:

- правильности оформления документации на выполненные работы;

- соблюдения графика производства работ;

- целевого использования перечисленных денежных средств.

Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

2.1.4. Заказчик осуществляет функцию технического надзора.

2.1.5. Заказчик обязан после заключения контракта в установленном порядке создать все необходимые условия для выполнения работы по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих.

2.1.6. Заказчик обязан осуществлять постоянный контроль за ходом работ по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих их качеством и объемами, соблюдением графика производства работ и ведомости объемов работ.

2.1.7. В случае, если в ходе контроля, предусмотренного п. 2.1.6. настоящего
контракта, Заказчиком будут установлены существенные отклонения от норм, установленных графиком производства работ и ведомостью объемов работ, Заказчик имеет право контролировать устранение выявленных недостатков.

2.2. Права и обязанности Подрядчика

2.2.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами в соответствии с ведомостью объемов работ и графиком производства работ по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих указанных в п.1.2, в срок до _________________2011 г.

Сроки завершения этапов работ определяются прилагаемым графиком производства работ, а их стоимость ведомостью объемов работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта;

2.2.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих с момента подписания настоящего контракта.

2.2.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ указанных в п.1.2. в
соответствии с действующими нормами, правилами и техническими условиями;

2.2.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из собственных
материалов, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

2.2.5. Подрядчик обязан обеспечить порядок на объекте и не допускать
нахождения на объекте третьих лиц без письменного согласия Заказчика;

2.2.6. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых
мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, и несет ответственность за нарушение техники безопасности.

3. Сумма контракта

3.1. Финансирование работ по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели.

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ­­­­­­­­­­­­­­­___________ (прописью), в том числе НДС _____________________ рублей (__________).

3.3. Цена контракта остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта и включает в себя стоимость материалов и оборудования, составления сметной документации, доставки и разгрузки материалов, уборки и вывоза мусора, образовавшегося в ходе работ, расходы по использованию машин и механизмов, рабочей силы, расходы на перевозку, страхование и др. накладные расходы, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями контракта.

4. Порядок и условия платежей

4.1. Заказчик осуществляет оплату по безналичному расчету, из средств областного бюджета на расчетный счет Подрядчика, по факту 100% выполнения работ по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих, не позднее 20 числа последующего месяца.

4.2. Оплата работ производится после представления Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по формам КС-2, КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком и счета-фактуры за выполненные работы.

5. Особые условия

5.1. Срок гарантии работ по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих которые производил Подрядчик, устанавливается продолжительностью ________ месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке работ по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих в эксплуатацию.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию дверей с пределом огнестойкости Е1-60 до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

5.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков и дефектов, не устранит недостатки в выполненных работах, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик назначает квалификационную экспертизу для их подтверждения, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и дефектов, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае нарушения срока окончания работ по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих предусмотренного п.2.2.1. настоящего контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 1% от суммы контракта за каждый день просрочки до полного исполнения принятых на себя обязательств.

6.2.В случае невыполнения или неполного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, обеспечение контракта удерживается в пользу Заказчика.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком и подрядчиком в установленном законодательством порядке.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним будут решаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем
переговоров, то они будут решаться в претензионном порядке. Споры, вытекающие из
отношений по настоящему контракту и не решенные в претензионном порядке,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с
действующим законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт действует с момента подписания его сторонами и
регистрации Заказчиком и до полного исполнения сторонами
принятых на себя обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только
в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны
всеми сторонами.

9.3. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением убытков сторон.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

9.5. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, которые имеют
одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик Государственное областное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер» в г. Таганроге Ростовской области Ростовской обл. 7 ; УФК по Ростовской области (5815) л/с р/сч в ГРКЦ ГУ банка России по РО г. Ростов-на-Дону Главный врач_________________	Подрядчик ИНН р/с БИК к/сч. ОКОНХ _______, ОКПО ______________ Директор_______________________________.
М. П.	М. П.

Приложение

к контракту от _______№_____

Расцененная ведомость объемов работ

по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения.	Кол-во
1	2	3	4
1	Снятие дверных полотен	кв. м	1,5
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	шт. коробок	1
3	Монтаж дверных блоков	шт.	1
4	Выборочный ремонт штукатурки	кв. м	1,5
5	Восстановление красочного покрытия стен (водоэмульсионное)	кв. м	2
Материалы
1	Металлическая глухая однопольная сертифицированная противопожарная дверь в сборе с коробкой и обналичкой, размером по дверному полотну 2000х900 мм с пределом огнестойкости Е1-60. Страна производитель - Россия.	комплектов	1
ИТОГО: Цена, включая оплату всех налогов и сборов.

Заказчик

Главный врач ГОУЗ «Онкологический

Диспансер» в г. Гнездилова

Подрядчик

Приложение

К контракту от ___________№_____

График выполнения работ

по установке дверей с пределом огнестойкости Е1-60 взамен существующих

№ п/п	Наименование работ	Стоимость всего (тыс. руб.)	Сроки выполнения работ
Месяц

Заказчик

Главный врач ГОУЗ «Онкологический

Диспансер» в г. Гнездилова

Подрядчик