Документация (стр. 4 )

Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.4.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

5.4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товаров, если Поставщик нарушил срок поставки, предусмотренный п. 5.1.1. настоящего Контракта.

5.4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товаров, в случае нарушения Поставщиком п. п. 3.9., 3.12., 4.15., 5.1.7., 5.1.8. настоящего Контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, не позволяющими осуществить приемку товара, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 30 % от стоимости партии некачественного товара.

6.3. В случае непоставки партии товара в сроки, указанные в графике поставок, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 50 % от стоимости партии непоставленного товара. Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение условий Контракта произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае недопоставки партии товара в сроки, указанные в графике поставок, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет 50 % от стоимости партии недопоставленного товара. Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение условий Контракта произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Взыскание штрафов, предусмотренных п. п. 6.2. – 6.4. производится путем их удержания из сумм, подлежащих уплате за товар (в т. ч. за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту).

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы долга. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Заказчик не несет ответственность за отказ от принятия и (или) оплаты товара ненадлежащего качества, товара, не соответствующего требованиям, установленным в документации об аукционе.

6.8. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, перечисляются в доход федерального бюджета в размере, пропорциональном неисполненному обязательству.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных таким неисполнением (ненадлежащим исполнением).

6.10. Под убытком, в рамках настоящего Контракта, понимается сумма денежных средств, подлежащих возврату Заказчиком в федеральный бюджет, вследствие виновных действий Поставщика.

Под убытком, в рамках настоящего Контракта, понимается сумма денежных средств, подлежащих уплате Заказчиком, вследствие виновных действий Поставщика.

6.11. В случае наложения контролирующими организациями на Заказчика штрафных санкций по причинам, связанным с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком условий пунктов 1.2, 1.3. настоящего Контракта, Поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие или могущие возникнуть в связи с этим расходы по предъявлении Заказчиком постановления о наложении штрафных санкций (либо заверенной копии).

6.12. Заказчик обязан в двухдневный срок уведомить Поставщика о предъявлении контролирующими организациями претензий к Заказчику или о наложении на Покупателя штрафных санкций по причинам, связанным с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком условий пунктов 1.2, 1.3. настоящего Контракта. По требованию Поставщика Заказчик также обязуется обеспечить его представительство перед контролирующими организациями в целях снятия претензий, уменьшения или отмены штрафных санкций, наложенных на Заказчика.

6.13. Заказчик не несет ответственности за односторонний отказ от исполнения настоящего Контракта в случае, предусмотренном п. 9.3. настоящего Контракта.

6.14. Заказчик не несет ответственности за отказ от исполнения настоящего Контракта в случае, предусмотренном п. п. 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 4.15., 5.1.7., 5.1.8. настоящего Контракта.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту при наличии вины в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Все споры и разногласия, возникшие из данного Контракта, до обращения в арбитражный суд Стороны решают путем переговоров.

7.3. В случае не достижения согласия, споры разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (действия непреодолимой силы, которые не зависят от воли Сторон или которые Стороны не могли предвидеть), а именно войны, военных действий, блокады, эмбарго, иных международных санкций, валютных ограничений, иных действий, которые делают невозможными выполнение Сторонами своих обязательств, пожаров, наводнений, иного стихийного бедствия или сезонных природных явлений, в частности таких, как замерзание моря, проливов портов, и тому подобных, закрытия путей, проливов, каналов, перевалов, Стороны освобождаются от выполнения своих обязательств на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Условие, указанное в п. 8.1. Контракта, действительно только в случае уведомления другой стороны в течение 10-ти календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы и предоставления подтверждающих документов, выданных уполномоченным государственным органом.

8.3. В случае, когда действие указанных обстоятельств, длится более 60 дней, каждая из Сторон имеет право на прекращение Контракта в одностороннем порядке и не несет ответственности за такое прекращение при условии, что она уведомила об этом иную Сторону не позднее, чем за 10 дней до прекращения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Контракт, вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2013 года.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего Контракта допускается в случае предоставления Поставщиком недостоверных (ложных) сведений о себе как участнике размещения заказа (в том числе предоставления недостоверных (ложных) документов), которые не были выявлены Заказчиком на стадии проведения торгов, но могли оказать влияние на решения Заказчика о допуске Поставщика к участию в торгах, а также о заключении контракта.

Односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего Контракта допускается в случае нарушения Поставщиком существенных условий, указанных в п. 9.4. настоящего Контракта.

9.4. Нарушение условий настоящего Контракта Поставщиком считается существенным в случаях:

9.4.1. Поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не позволяют осуществить приемку товара.

9.4.2. Поставки товаров в меньшем количестве, чем предусмотрено условиями настоящего Контракта, либо непоставки товаров.

9.4.3. Поставки товаров с нарушением условий Контракта об ассортименте.

9.4.4. Неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.4.6. Если Поставщик не обеспечил выгрузку товара на склад Заказчика (в т. ч. представителями транспортной компании).

9.4.7. Непредоставление Поставщиком иного (либо нового) надлежащего обеспечения, указанного в п. 10.1. настоящего Контракта, в установленный Контрактом срок.

9.5. Стороны согласились в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ признавать в качестве допустимой формы воспроизведения подписи лица, уполномоченного представлять интересы Заказчика при заключении настоящего Контракта или подписании иных документов, которые могут потребоваться для урегулирования гражданских правоотношений Сторон, возникающих из настоящего Контракта, факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.

9.6. Стороны согласились, что документы, касающиеся настоящего Контракта могут быть изготовлены и переданы с помощью средств электронно-вычислительной техники, факсимильной и телексной связи и имеют юридическую силу, как подлинники при условии их подтверждения оригиналом в течение 15 дней с даты получения копии.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и имеют силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны надлежащим образом представителями сторон.

9.8. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.9. Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

10.1. Если по каким – либо причинам обеспечение по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств, поставщик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в размере, установленном в документации об аукционе и настоящем Контракте.

10.2. В случаях, предусмотренных п. 10.1. настоящего Контракта Поставщик обязан в течение 3 (трех) банковских дней с момента наступления указанных в п.10.1. настоящего Контракта обстоятельств, предоставить Заказчику новую банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту. Размер обеспечения исполнения Контракта в новой банковской гарантии должен соответствовать размеру, установленному в документации об аукционе (т. е. быть в той же сумме, что и в ранее предоставленной банковской гарантии).

Поставщик имеет право предоставить иное обеспечение, путем перечисления денежных средств в размере, установленном в документации об аукционе, на соответствующий счет Заказчика, указанный в документации об аукционе.

Поставщик обязан перечислить указанные денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней с момента наступления обстоятельств, указанных в п.10.1. настоящего Контракта.

10.3. В случае непредоставления иного (либо нового) надлежащего обеспечения в установленный контрактом срок, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта, а также обратиться в арбитражный суд с иском о расторжении государственного контракта и возмещении установленных контрактом штрафных санкций в связи с существенным нарушением поставщиком обязательств по контракту.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ФГКУ «Санаторий «Жемчужина Кавказа» ФСБ России» Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Мира, д. 1/3. / р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, л/с в Отделении по г. Кисловодску УФК по СК

ПОСТАВЩИК:

12. ПОДПИСИ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК» ХОТЬКИН А. Е.		«ПОСТАВЩИК»
М. П.		М. П.

Приложение 1

к контракту № ________

от «__» __________ 2013 года

(является неотъемлемой частью контракта)

Спецификация на поставляемый товар

№ п/п	Наименование	Описание	Ед. изм.	Кол-во	График поставок	Цена за ед. (руб)	Сумма (руб)
1	Цыплята потрошеные 1 категории охлажденные	Охлажденные, потрошенные, 1 категории. Тушка весом от 1,2 до 1,6 кг. Упаковка - пакет-пленка. Дата изг отовления в день поставки. Цыплята должны соответствовать ГОСТ .	кг	2502	Поставка осуществляется партиями со дня подписания Государственного контракта, в соответствии с потребностью санатория, согласно предварительной заявке. Дата и время поставки указываются Заказчиком непосредственно в заявке.
2	Филе куриное	Охлажденное, без кости. Филе должно быть упаковано в лотки от 0,7 до 1,0 кг. Дата изготовления в день поставки. Филе должно соответствовать ГОСТ Р .	кг	330	Поставка осуществляется партиями во втором полугодии 2013 года, в соответствии с потребностью санатория, согласно предварительной заявке. Дата и время поставки указываются Заказчиком непосредственно в заявке.
ИТОГО:

«ЗАКАЗЧИК» ХОТЬКИН А. Е.		«ПОСТАВЩИК»
М. П.		М. П.

Приложение 2

к контракту № _____

от «___» ________ 20___ года

(является неотъемлемой частью контракта)

З А Я В К А

на поставку товаров

Уважаемый поставщик!

согласно условиям исполнения контракта № ____ от «____» _________ 20___ года

вы обязаны осуществить поставку товаров в следующем объеме:

№ п. п.	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
Итого по заявке:

Настоящая заявка должна быть исполнена в срок до «__» ________ 201__ года

(Должность)		(Подпись)		(Расшифровка подписи
«___» ____________ 201__ г.

Настоящим подтверждаем, что ______________________________________________________

наименование юридического лица
(Ф. И.О. физического лица)

(Должность)		(Подпись)		(Расшифровка подписи
«___» ____________ 201__ г.

заявку получил.

М. П.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯЕТСЯ ПО СРЕДСТВАМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА НОМЕР (879, (879

Приложение 4

к аукционной документации

ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ № ___

г. Кисловодск "___"_________ ____ г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Санаторий «Жемчужина Кавказа» Федеральной службы безопасности Российской Федерации», выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем - «Заказчик», , действующего на основании Доверенности 26 АА1202811 от 01.01.2001 г., с одной стороны и _______________________________, именуем__ в дальнейшем "Залогодатель", в лице _____________________________________, действующ___ на основании _______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В силу настоящего Договора Залогодержатель в случае неисполнения обязательств по Государственному контракту № ___ от "__"______ 20__ г., обеспеченному залогом, приобретает право получить удовлетворение за счет заложенных денежных средств.

1.2. Залогом в соответствии с настоящим Договором обеспечивается обязательство, которое возникает из Государственного контракта № ____ от "___"_________ 20__ г., заключенного между Залогодержателем и Залогодателем в силу которого Залогодатель обязуется поставить цыплят потрошеных и куриное филе.

1.3. В обеспечение исполнения обязательств, принятых Залогодателем по Государственному контракту, Залогодатель передает Залогодержателю денежные средства в сумме 87 891,10 рублей (восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один рубль 10 копеек).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

2.1. Залогодатель обязан:

2.1.1. В срок, установленный Федеральным законом от 01.01.2001 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», перечислить денежные средства на лицевой счет Залогодержателя для учета средств, поступающих во временное распоряжение санатория, для осуществления операций в рамках вышеуказанного закона, согласно реквизитам, указанным в документации об аукционе.

2.2. Залогодатель вправе:

2.2.1. Требовать возврата денежных средств при условии полного исполнения обязательства, обеспеченного залогом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

3.1. Залогодержатель обязан:

3.1.1. Обеспечить своевременный возврат денежных средств, являющихся предметом залога, Залогодателем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом.

3.2. Залогодержатель вправе:

3.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем какого-либо из своих обязательств по Государственному контракту, указанному в п. 1.2 настоящего Договора, Залогодержатель имеет право обратить взыскание на переданные в залог денежные средства.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Залог денежных средств обеспечивает требования Залогодержателя по Государственному контракту № ___ от "___"________ 2013 г. в объеме, определяемом на момент удовлетворения. Залогодатель ознакомлен и согласен с условиями этого договора.

4.2. Обращение взыскания на предмет залога осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие с выполнением всех обязательств по Государственному контракту № ___ от "___"________ 2013 г.

4.4. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.

4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для Должника.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: ФГКУ «Санаторий «Жемчужина Кавказа» ФСБ России» Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Мира, д. 1/3 / р/с в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Ставропольскому краю г. Ставрополь л/с в Отделении по г. Кисловодску УФК по СК

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

6. ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: ____________________А. Е. ХОТЬКИН М. П.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: ___________________ /___________/ М. П.

Приложение 5

к аукционной документации

Расчет обоснования начальной цены
№ п. п.	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Итого Справка РОССТАТ	Итого Коммерческое предложение ИП	Итого Коммерческое предложение ООО "Аквалот"	Итого Коммерческое предложение ООО "Метро Кэш энд керри"	Начальная (максимальная) цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цыплята потрошеные 1 категории охлажденные	кг	2502	40	00	00	00	35
2	Филе куриное	кг	330	-	51150,00	61050,00	61710,00	57970,00
								35

Цнач.=(Хmin+Хmax+Х1+Х2+Х3)/n,

где Цнач. - начальная цена Контракта, Хmin – минимальная среднерыночная цена, Хmax – максимальная среднерыночная цена, Х1 – коммерческое предложение № 1, Х2 – коммерческое предложение № 2, Х3 – коммерческое предложение № 3, n – количество предложений.