"УТВЕРЖДАЮ" | |
Директор ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО» | |
___________________ | |
"____" _______________ 2012 г. | |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
1.Описание предмета аукциона в электронной форме | |
1.1.Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме | Капитальный ремонт объекта общего пользования - бульвара по ул. Россошанская, д.2-6 в 2012 году. |
1.2.Вид работ | - планировка территории; - разборка дорожных покрытий; - вырубка деревьев и кустарника; - устройство покрытия из бетонной плитки; - устройство покрытия из гранитных высевок; - устройство покрытия из рельефной плитки; - установка бортового камня; - восстановление а/б покрытия; - устройство газона; - посадка деревьев; - посадка кустарника; - устройство цветников; - установка МАФ; - установка торшеров; - установка газонного ограждения. |
1.3.Адрес выполнения работ | ул. Россошанская, д.2-6 |
1.4.Экономические показатели работ | Безналичный расчет. Оплата работ производится по факту выполнения, по актам ф. КС-2 составленным в уровне расчетных цен локальной сметы представленной на аукцион и справкам ф. КС-3. |
1.4.1.Цена заказа для государственных нужд города Москвы, в том числе НДС (руб.) | 26 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят тысяч восемьдесят) рублей 98 (девяносто восемь) копеек, в т. ч. НДС 18%. |
1.4.2.Объем контракта: | |
ед. измерения: | объект |
количество | 1 |
1.5.Источник оплаты | Бюджет города Москвы, безналичный расчет КБК 0Г 0 225. |
1.5.1.Аванс (%) | - |
1.5.2.Обеспечение заявки на участие в торгах | 5% от стартовой стоимости лота. 1 (один миллион триста восемнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 04 (четыре) копейки (НДС не облагается). |
1.5.2.Обеспечение исполнения Государственного контракта | 30% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта (безотзывная банковская гарантия или договор поручительства или денежные средства в форме вклада (депозита). Обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту распространяется на срок выполнения работ, включая срок гарантийных обязательств подрядчика. 7 (семь миллионов девятьсот одиннадцать тысяч двадцать четыре) рубля 29 (двадцать девять) копеек (НДС не облагается). |
1.6.Наличие гарантийных обязательств | 3 (три) года с даты подписания акта выполненных работ ф КС-2 |
1.7.Технические показатели работ | |
1.7.1.Наличие ГОСТа, сертификата, подтверждающих качество | Согласно "Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы", утвержденных постановлением Правительства Москвы № 000 от 01.01.2001 со всеми изменениями и дополнениями. СНиП III 10-75; СНиП 2.07.01-89; СНиП 2.03.11-85 |
1.7.2.Согласованные и утвержденные проекты работ | Рабочий проект |
2.Техническое задание | |
2.1.Наименование работ | Капитальный ремонт объекта общего пользования – бульвара по ул. Россошанская, д.2-6 в 2012 году. |
2.2.Нормативно-техническая база выполнения работ | Работы производить в соответствии с: - действующими Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы -ПП, с последующими изменениями и дополнениями; - Нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений II категории города Москвы; - Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы , с последующими изменениями и дополнениями; - СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; - СНиП IV-2-82 часть IV; - ГОСТ , ГОСТ ; - графиком производства работ, утвержденным Государственным заказчиком. |
2.3.Местоположение или отдельный список адресов | ул. Россошанская, д.2-6 |
2.3.1. Исходные данные для проведения работ | Рабочий проект, дефектная ведомость объемов выполняемых работ, график производства работ, согласованный с Государственным заказчиком |
2.3.2. Площадь объекта | Площадь объекта – 1,5 га. |
2.4.Вид производства работ и натуральные показатели | - планировка территории; - разборка дорожных покрытий; -вырубка деревьев и кустарника; - устройство покрытия из бетонной плитки – 2 420,61 кв. м.; - устройство покрытия из гранитных высевок – 647,87 кв. м.; - устройство покрытия из рельефной плитки – 28 кв. м.; - установка бортового камня дорожного – 1 302,48 п. м.; - установка бортового камня садового – 991 п. м.; - восстановление а/б покрытия – 21,18 кв. м.; - устройство газона с внесением растительной земли слоем 20 см – 10 431,04 кв. м.; - посадка деревьев с комом земли 1,3*1,3*0,6 – 30 шт.; - посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную– 956 шт.; - устройство цветников – 341,09 кв. м.; Установка МАФ: - урна деревянная– 12 шт.; - диван парковый – 15 шт.; - качели вращающиеся – 9 шт.; - карусель – 1 шт.; - песочница «Кораблик»– 1 шт.; - валуны декоративные – 16 шт. - установка уличных торшеров – 21 шт.; - установка газонного ограждения – 1 180,7 п. м. |
2.5. Срок выполнения Государственного заказа | Начало: с момента заключения Государственного контракта Окончание: 01.11.2012 года. Сроки выполнения по видам работ: - устройство покрытия из гранитных высевок, устройство покрытия из бетонной плитки, установка бортового камня, устройство газона, устройство цветников, установка уличных торшеров, установка газонного ограждения, установка МАФ: с момента заключения Контракта – до 01.09.2012 г. - посадка деревьев и кустарников: сентябрь 2012 г. – до 15.10.2012 г. - выполнение уходных мероприятий за зелеными насаждениями: с момента посадки до 01.11.2012 г. Сроки выполнения работ могут корректироваться Государственным заказчиком в соответствии с |
производственной необходимостью и погодными условиями, а также на основании распорядительных документов и нормативных актов Правительства Москвы. | |
2.6. Порядок допуска к производству работ | До начала производства работ оформить акт охраны зеленых насаждений, находящихся в зоне производства работ, предоставить график производства работ. Обеспечить производство работ в строгом соответствии с проектной документацией. |
2.7. Требования к техническим, функциональным характеристикам товара (материала) и иным показателям, а также к техническим характеристикам работ | Товары (материалы) применяемые при выполнении работ по капитальному ремонту объекта общего пользования - бульвара по ул. Россошанская, д.2-6: - песок для дорожных работ, рядовой; - щебень из естественного камня для дорожных работ, марка не более 600 не менее 400, фракция не менее 20 не более 40 мм.; - диск отрезной с алмазным покрытием «HILTI» DC-D C1,., диаметр двести тридцать миллиметров, массой не более одного килограмма; - смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка М-100 (рецепт №3); - плиты бетонные тротуарные, толщина сто миллиметров, цвет серый; - плиты бетонные тротуарные, толщина сто миллиметров, цвет: разного цвета (красный); - гранитные высевки; - плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет: разного цвета (с тактильной поверхностью); - камни бетонные бортовые, марка БР 60.20.8; - камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15; - смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип I; - смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка не менее 1, тип Б. - семена (смесь универсальная) газонных трав, вес упоковки не менее десяти килограмм; - удобрение органическое «Свентовит-БИО»; - земля растительная; - торф; - посадочный материал многолетних цветочных культур: очиток видный; лилейник; хоста; гейхера; ландыш; живучка; гвоздика; молочай; лиатрис; шалфей аптечный; стахис; тюльпан; - деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень. Размер кома: 1,3Х1,3Х0,6 м.; - кустарник декоративный с оголенной корневой системой: кизильник блестящий, высота не менее 0,5 м.; - кустарник декоративный с оголенной корневой системой: спирея японская, высота не менее 0,5 не более 1,5 м.; - урна деревянная 1312, КСИЛ; - диван 2301, КСИЛ; - диван парковый ТКМ-0261, компаний СУ-49»; - качалка стационарная «Пони» Т208, компаний СУ-49»; - качалка стационарная «Машинка» Т205, компаний СУ-49»; - качалка стационарная «Мотоцикл» Т207, компаний СУ-49»; - качели сборно-подвесные двойные ТКМ 0505, компаний СУ-49»; - качели балансир двойные ТКМ 0406, компаний СУ-49»; - карусель «Ромашка» ТКМ 0273, компаний СУ-49»; - песочница «Кораблик» ТКМ 0502, компаний СУ-49»; - валуны декоративные для композиций 1.5*1.0*0,8 (вес 2200 кг); - трубы асбестоцементные напорные, марка ВТ-9, ГОСТ 539-80, диаметр условного прохода, 300 мм, внутренний диаметр 279 мм; - каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-1, диаметр не менее шести не более семи миллиметра; - смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: не менее В15 (не менее М200); П3, фракция не менее 5 не более 20, не менее F50 не более F100, W (коэффициент водонепроницаемости) не менее 0 не более 2; - пропан-бутан газообразный, в баллонах, заполнение сжиженным газом болона не более чем на девяносто процентов; емкость балла не менее тридцати литров, интенсивность запаха не менее трех баллов; - трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр семьдесят шесть миллиметров, толщина стенки двенадцать миллиметров; - грунтовка глифталевая, ГФ-021; - краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15; - олифа для окраски натуральная, расход не менее одного килограмма на четыре-шесть квадратных метра; - прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой, мощностью не менее пятьсот ватт, массой не более пятнадцати килограмм; - светильник на солнечных батареях «MALIBU LZ310WH»; - песок для строительных работ, рядовой; - сталь широкоплоская (универсальная), толщина шесть миллиметров, и более, кипящая и полуспокойная, марка СТ1КП-СТ4КП, СТ1ПС-СТ-6 ПС, СТ1ГПС-СТ5ГПС; - кислород технический газообразный, объемная доля кислорода, не менее девяносто девять целых пять десятых процента, сорт первый; - секция ограды стандартная, нестандартная, -М», ограждение артикул 314, размер 2000*600. При устройстве дорожек из плитки: - песок для дорожных работ, рядовой, не менее первого класса (толщина не менее 0,15 м и не более 0,20 м); - щебень из естественного камня для дорожных работ, марка не более 600 не менее 400, фракция не более 20 не менее 40 мм (толщина не менее 0,12 м и не более 0,15 м); - смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка не менее М-100 (рецепт №3) (толщина не менее 0,03 м и не более 0,05 м), вес упаковки не менее двадцати пяти; - плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый (толщина не менее 0,07 м и не более 0,1 м); При устройстве гранитных высевок: - песок для дорожных работ, рядовой, не менее первого класса содержание в песке зерен крупностью св. 5 мм, по массе, (%), не более 5,0; полный остаток песка на сите № 000, по массе, (%), не менее десяти не более тридцати, (толщина слоя не менее 0,20 м и не более 0,25 м); - щебень из естественного камня для дорожных работ, марка не более 600 не менее 400, фракция не более 20 не более 40 мм (толщина не менее 0,10 м и не более 0,15 м); - гранитные высевки (толщина не менее 0,05 и не более 0,10 м); При устройстве дорог из рельефной плитки: - песок для дорожных работ, рядовой, не менее первого класса, модуль крупности песка, Мк, не менее 1,5 не более 2,0; содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, по массе, (%), не более 3 (толщина не менее 0,15 м не более 0,20 м); - щебень из естественного камня для дорожных работ, марка не более 600 не менее 400, фракция не менее 20 не более 0 мм (толщина не менее 0,10 м и не более 0,15 м); - смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка не менее М-100 (рецепт №3) (толщина не менее 0,03 м и не более 0,05 м); - плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет разного (толщина не менее 0,07 м и не более 0,1 м); При устройстве дорожного и садового бортового камня: - песок для дорожных работ, рядовой, не менее первого класса, содержание в песке глины в комках, по массе, (%), не более 0,35, (толщина не менее 0,05 м и не более 0,10м); - камни бетонные бортовые, марка БР 60.20.8 (толщина не менее 0,07 м и не более 0,1 м); - камни бетонные бортовые, марка БР 100.30.15 (толщина не менее 0,07 м и не более 0,1 м); При устройстве и ремонте газонов: - Земля растительная (толщ. не менее 0,1 м и не более 0,15 м); - Семена (смесь универсальная) газонных трав (норма расхода не менее 40г/м2 и не более 80 г/м2), вес упаковки не менее десяти килограмм; При устройстве цветников: - Земля растительная (толщ. не менее 0,1 м и не более 0,15 м); Технические характеристики работ. Устройство газона. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном основании из многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления с соблюдением уклона основания и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока. Уклон газона, обеспечивающий сток поверхностных вод, должен составлять 2-3 градуса. При доставке и насыпке почвенного слоя передвижение транспортных, строительных машин и механизмов, кроме планировочных и уплотняющих, должно допускаться только по подпочвенному слою после уплотнения его без полива одним проходом катков. Перед нанесением плодородного почвенного слоя колеи и следы проходов машин и механизмов на подпочвенном слое должны быть спрофилированы и укатаны. Движение транспортных средств и строительных машин по плодородному почвенному слою не допускается. Поверхность осевшего грунта должна быть ниже борта на 1-2 см. Не допускается использование торфа в качестве растительного грунта при капитальном и текущем ремонте газонов. Применение торфа в качестве верхнего слоя на растительной земле также недопустимо. В качестве плодородного слоя для создания газона рекомендуется использовать специально приготовленные грунты, содержащие песчаную и глинистую фракции, - многокомпонентные искусственные почвогрунты заводского изготовления. Для улучшения их структуры в их состав входит торф. Торф должен применяться со степень разложения; процентов - не менее двадцати пяти; массовая доля воды, процентов - не более шестидесяти. Многокомпонентный искусственный почвогрунт должен быть хорошо перемешан и освобожден от крупных включений (камни, куски глины и т. п.) и корневищ нежелательной растительности. Качество многокомпонентных искусственных почвогрунтов заводского изготовления должно подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением. При устройстве газонов на сильно фильтрующих породах (щебенка, гравий, намытый толстым слоем песок) в качестве плодородного слоя лучше использовать многокомпонентные искусственные почвогрунты заводского изготовления среднесуглинистого состава, обладающие большей водоудерживающей способностью. Нормативные показатели (технические характеристики) химического и санитарно-эпидемиологического состояния многокомпонентных искусственных почвогрунтов заводского изготовления которые должны применяться при выполнении работ: содержание хлоридов, мг/кг с. в., не более 1680; Электропроводность (ЕС) mSm/см 25 °С, не более 10; Содержание тяжелых металлов: Мышьяк (As), мг/кг, не более 10; cодержание тяжелых металлов: Цинк (Zn), мг/кг, не более 220; пестециды: алдрин, мг/кг, не допускается; удельная активность техногенных радионуклидов, ACs/45 + ASr/30 , отн. ед., не более 1; нефтепродукты, мг/кг, не более 300; содержание тяжелых металлов: Медь (Cu), мг/кг, не более 132; содержание тяжелых металлов: Ртуть (Hg), мг/кг, не более 2; содержание тяжелых металлов: Свинец (Pb), мг/кг, не более 130. При создании газона на участке со слоем многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления более 15 см необходимо перед посевом газонных травосмесей верхний слой взрыхлить на глубину 8-10 см. Газоны можно создавать путем посева, гидропосева, раскладки готового газонного дерна, посадки почвопокровных растений. При создании разнотравного газона из дикорастущих растений подмосковной флоры используют плодородный слой и дернину, содержащие большое количество семян и корневищ разнообразных травянистых дикорастущих растений. Для быстрого залужения поверх слоя сохраненной почвы высевают обычные клеверно-злаковые или злаковые газонные смеси. После появления всходов дикорастущих растений из сохраненных в исходной почве семян и корневищ производят формирование травостоя, применяя разную частоту и сроки скашивания. В дальнейшем проводят обогащение травостоя. Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона (первая половина мая) или в августе. При систематическом поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего периода. Создание газона методом укладки готового газонного дерна возможно с 1 мая до наступления заморозков. При основной подготовке почвы под газоны должны применяться минеральные удобрения. При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести минеральные удобрения (по действующему веществу): на малоплодородных почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах: N - 40-50, Р - 60-90, К - 40-60 кг/га; на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах: N - 20-30, Р - 40-60, К - 30-40 кг/га. Показатели минеральных удобрений: cтатическая прочность гранул, МПа (кгс/см2) - 1,2(12)-30,0(300). Целесообразно использовать гранулированные удобрения в сухом виде. Внесенные удобрения следует заделать граблями или легкими боронами на глубину 3-4 см. Засев газонов на больших территориях следует производить сеялками для посева газонных трав по прикатанной поверхности. Уплотнение подпочвенного и почвенного слоев осуществляется 1-2 проходами (вдоль и поперек поля) катков массой 1,2 т с гладкими вальцами с предварительным за 10-15 часов до начала укладки поливом из расчета 10-12 л/кв. м. Места просадок обязательно досыпаются, профилируются и повторно уплотняются. Наличие просадок на поверхности слоя под контрольной 3-метровой рейкой не допускается. Семена мельче 1 мм должны высеваться в смеси с сухим песком в соотношении 1:1 по объему, семена крупнее 1 мм - в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75-100 кг. Для создания устойчивых, долговечных и декоративных газонов рекомендуется использовать травосмеси на основе рыхлокустовых корневищных злаков низового типа, рекомендованных для данной климатической зоны. Использование иных трав (в частности, кормовых) приводит к быстрой потере декоративности и функциональных свойств газона, поэтому допустимо только при создании временных ежегодно переделываемых газонов. Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади определяется всхожестью семян (в среднем 40 г). При использовании готовой травосмеси норма высева семян должна соответствовать прилагаемым рекомендациям. Норма высева семян в травосмеси определяется в соответствии с рекомендациями применительно к видовому составу трав и на основе оценки их всхожести. Нормативные показатели многокомпонентных искусственных почвогрунтов заводского изготовления, которые должны применяться при проведении работ: содержание органического вещества,%, не менее десяти и не более двадцати; водородный показатель (рН (KCl)), ед. рН, от пяти до семи с половиной. Физико-механические, агрохимические свойства почвогрунтов при использовании их на объектах озеленения и благоустройства города, должны определяться лабораторным путем и быть оптимальными. Показатели почвогрунтов должны быть: валовое содержание тяжелых металлов, мг/кг: медь - не более сто семьнадцати, кадмий не более двух, селена не более трех. Устройство цветников. Цветник - это участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух - или многолетними растениями. Это один из наиболее декоративных элементов объекта озеленения. Цветники создают в соответствии с проектом или схемой, разработанной и утвержденной в принятом порядке. Для создания цветников из однолетников и двулетников выкапывают корыто или насыпают многокомпонентный искусственный почвогрунт заводского изготовления на существующее основание так, чтобы поверхность цветника возвышалась над поверхностью газона на 8-10 см или была вровень с ним. В почву вносят минеральные (аммиачную селитру 20-30, суперфосфат 40-50, калийную соль 30 г/кв. м) и органические (перегной, компост и т. п. из расчетов 8-10 кг/кв. м) удобрения. Для создания цветников из многолетников роют корыто заданной формы и глубиной от 40 до 60 см в зависимости от вида растения. Как правило, для цветников нельзя использовать кислые почвы. Если pH ниже 5,5, следует провести известкование почвы по общепринятым нормам - 300 г/кв. м на легких почвах и 600 г/кв. м на суглинках и глинах. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, иметь высоту в соответствии со стандартами качества для низкорослых растений и высокорослых растений, иметь закрытую корневую систему, быть в фазе начала цветения и бутонизации. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек; луковицы должны быть плотными, без механических повреждений По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям: - отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях, листьях, цветах, соцветиях и корневой системе; - отсутствие внешних признаков поражения: на цветках - серой гнили и мозаичности лепестков; на листьях - мучнистого налета, пятнистостей различной окраски и конфигурации, серой гнили, мозаичности, пестролистности; на стеблях - ржавчины, различных пятнистостей и гнилей; на корневой системе - гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней, наличия увядающих и засыхающих нижних листьев вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями; - отсутствие внешних признаков наличия вредителей: на цветках - обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми; наличие признаков объедания или обгрызания от повреждения листогрызущими насекомыми; на листьях и стеблях - искривление, скручивание, изменение окраски, наличие признаков объедания, обгрызания или минирования; - рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней. Качество поставляемой цветочной рассады должно быть подтверждено фитосанитарным сертификатом. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемого посадочного материала цветочных культур. - Маркировка: каждую упаковочную единицу вкладывают упаковочный лист с указанием наименования отправителя, номера упаковочной единицы, номера партии, наименования культуры и сорта, количества растений, даты выкопки, массы брутто, обозначения настоящего стандарта, фамилии или номера упаковщика. Кислород технический газообразный должен применяться при выполнении работ также с показателями (функциональными характеристиками) объемная доля водорода, не более ноль целых три десятых процента, объемная доля водяных паров, не более 0,007 процента. Посадка деревьев и кустарников. Посадки деревьев и кустарников на территории города Москвы должны осуществляться только в соответствии с разработанным проектом. При проведении работ по благоустройству и озеленению на территории природного комплекса, природных территориях и особо охраняемых природных территориях техническое задание на проектирование согласовывается с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В техническом задании должно быть отражено следующее: Общие данные: основание для проектирования; общие сведения об участке (местоположение, границы, площадь, планировочные ограничения, ландшафтная характеристика, характер и состояние зеленых насаждений, почвенные, геологические и гидрологические условия, землепользователи, в т. ч. подлежащие выводу); сроки начала и окончания работ; источник финансирования. Основные требования к проектным решениям: градостроительные требования (на основе утвержденной градостроительной документации); требования к организации рельефа; требования к благоустройству и озеленению (возможность и потенциал рекреационного использования; предложения по дендрологической части проекта, предложения по протяженности и типу покрытия дорожно-тропиночной сети; наличие и предполагаемое развитие ценных природных участков (объектов), мест обитания животных; содержание территории после выполнения проекта благоустройства); требования к созданию маршрутов, приспособленных для лиц с ограниченными возможностями, остановок общественного транспорта, автостоянки; наружные инженерные сети; архитектурное освещение; требования к составу проектно-сметной документации. Дополнительные требования: выполнение демонстрационных материалов (в т. ч. фотомонтаж); информация о строительстве; согласование проектной документации. Посадочный материал на озелененные территории общего пользования (объекты 1 и 2 категории) должен поступать только из питомников и отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом. Оптимальное время посадки растений - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (МГСН 1.01-99. Деревья с широкой кроной (липа, клен, дуб, каштан, тополь и др.), затеняющие жилые помещения, должны сажаться не ближе 10 м от здания (Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и содержанием зданий, утвержденные 24.02.1981 N 2295-81. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается многокомпонентный искусственный почвогрунт заводского изготовления. Корни саженцев следует обмакнуть в смесь компоста с гидрогелем или глиняную жижу, имеющие вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением почвогрунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей почвогрунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки почвогрунта. Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям. Осевший после первого полива почвогрунт следует подсыпать и вторично полить растения; поверхность лунки - замульчировать (перегной, компост, древесная кора, щепа и пр.). Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать. Для защиты вновь посаженных деревьев и кустарников рекомендуется вновь посаженные растения огораживать пластиковой сеткой высотой не менее 0,5 м с образованием круга внутри сетки не менее 1 м в диаметре. При посадке допускается нормативный отпад деревьев - 10%, кустарников - 15%. Восстановление должно производиться растениями ценных пород: деревьев - 3-й возрастной группы, кустарников - 1-й группы 1 сорта. Отпад растений сверх установленных норм производится за счет подрядной организации. По результатам проверки приживаемости деревьев и кустарников составляется соответствующий акт. Устройство покрытий из плитки. Строительство дорожно-тропиночной сети на объекте благоустройства должно производиться согласно разработанному проекту и с соблюдением общестроительных норм и правил. Вся дорожно-тропиночная сеть прежде всего должна быть вынесена согласно проекту и разбивочному чертежу в натуру. Разметка дорожно-тропиночной сети и вырезка корыта производятся после вертикальной планировки территории и насыпки растительного грунта. Затем проверяются продольные уклоны в соответствии с проектом вертикальной планировки, закрепляются в натуре точки пересечений дорожек, поворотов, радиусов закруглений и переломов рельефа; вырывается "корыто" и проводится планировка полотна дорожки с учетом требуемых уклонов; отбиваются границы дороги и создается поперечный профиль с помощью специально вырезанного шаблона из толстой фанеры. При устройстве дорожек из бетонных плиток основание делается из щебня или чистого песка. По подготовленному полотну выстилается слой щебня, планируется по уклонам, укатывается катками; по укатанному основанию выстилается слой бетона или цементно-песчаной смеси, и по нему укладываются плитки. При укладке вручную нижняя сторона плитки смачивается водой и накладывается на поверхность бетона, затем осторожно приводится в нужное положение рукояткой молотка; поверхность уложенных плит проверяется специальным шаблоном. Швы заливаются раствором цемента или засыпаются цементно-песчаной смесью. Плитки небольших размеров укладываются вручную, крупные плиты весом более 50 кг укладываются с помощью специальных приспособлений и механизмов. Устройство асфальтобетонного покрытия. При устройстве асфальтобетонного покрытия дорожек применяются катки самоходные вибрационные, масса до 8 тонн. При выполнении работ использовать сырье и материалы, и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другую документацию, удостоверяющую их качество. При выполнении работ должен применяться товар (материал) асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые смеси со следующими показателями (функциональными характеристиками): пористость минеральной части асфальтобетона, (%), в пределах не менее четырнадцати не более девятнадцати ; остаточная пористость асфальтобетона, (%), свыше 2,5 до 5,0; водонасыщение образцов асфальтобетона отформованных из смеси, (%), показатели для каждого из типов: тип Б от 1,5(1,0) до 4,0; водонасыщение вырубок и кернов асфальтобетона готового покрытия, показатели для каждого из типов: тип Б не более 4,5; предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 20°С, (МПа), не менее 2,5; предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 50°С, (МПа), показатели для каждого из типов (для климатических зон II, III) тип Б не менее 1,2; сдвигоустойчивость (коэффициент внутреннего трения асфальтобетона), показатели для каждого из типов (для климатических зон II, III): тип Б не менее 0,81; сдвигоустойчивость асфальтобетона (сцепление при сдвиге при температуре 50°С), (МПа), показатели для каждого из типов : (для климатических зон II, III) тип Б не менее 0,37; водостойкость асфальтобетона при длительном водонасыщении, не менее 0,85; предел прочности при сжатии асфальтобетона при температуре 0 °С, (МПа), не более 11,0; водостойкость асфальтобетона, не менее 0,9; трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе асфальтобетона при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин, (МПа), не менее 3,5 и не более 6,0; однородность асфальтобетонной смеси по пределу прочности при сжатии при температуре 50 °С, коэффициент вариации, не более 0,16. При выполнении работ должна применяться вода: рН воды, не менее пяти целых четыре десятых не более шести целых шести десятых; массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/дм кубический, не более пяти; массовая концентрация кальция (Сa), мг/дм кубический, не более ноль целых восемь десятых; массовая концентрация сульфатов (SO 4 ), мг/дм кубический не более ноль целых восемь десятых. Технические характеристики работ и товара также указаны в государственном контракте (проекте государственного контракта) и приложениях к нему являющихся неотъемлемой частью государственного контракта. |
2.8.Требования к качеству выполнения работ и товара применяемого при выполнении работ | Работы выполняются в соответствии с действующими Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы; локальной сметой Приложение 3 к Государственному контракту и Приложением 4 к Государственному контракту. Подрядчиком должно быть обеспечено высокое качество выполнения работ, а также качество работ должно соответствовать требованиям действующих документов, регламентирующих качество выполняемых работ и настоящего технического задания. При использовании товара, при выполнении работ Подрядчик перед применением должен проверять все физико-механические свойства товара (материала), на соответствие требований нормативных документов, паспортов, сертификатов и т. д. Подрядчик несет ответственность за качество применяемых материалов и поставляемого почвогрунта. |
2.9.Требования к безопасности работ и товара, применяемого при выполнении работ | В период производства работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды. К работам допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на производстве. Рабочие должны быть обеспечены необходимым инвентарем и спецодеждой. Товар, применяемый при выполнении работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных (нормативно правовых) и иных документов (сертификаты и т. п.), регламентирующих правила безопасности товара, а также должен соответствовать требования настоящего технического задания. |
2.10.Требуемые лицензии или сертификаты | - сертификаты на применяемые материалы, в том числе на почвогрунт, в соответствии со сметой, предоставляются Государственному заказчику непосредственно перед началом выполнения работ; - посадочный материал должен поступать только из питомников и отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (приложение 2а-2е постановления от 10.09.02 г. ПМ ( от 10.09.02 г. с изменениями от 27.02.07 г. , от 01.01.2001 г. №-290-ПП и от 11.05.10 г. ) и согласован с Государственным заказчиком; - почвогрунт, поставляемый на объект озеленения и благоустройства, должен соответствовать нормативным требованиям и почвенным грунтам, установленным постановлением Правительства Москвы от 01.01.01 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 01.01.01 г. «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве»; - пригодность растительного грунта должна быть подтверждена наличием сертификата соответствия Московской добровольной сертификации "Экологичные почвогрунты" и/или заключением Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее ДПиООС); - качество цветочной рассады должно быть подтверждено фитосанитарным сертификатом. |
2.11.Порядок производства и сдачи выполненных работ | - при получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения указанных нарушений; - нарушения, не требующие последующего согласования, устранять в течение 2-х рабочих дней, включая день выявления нарушения; - при завершении работ, предъявить работы представителю территориального экологического контроля ДПиООС в течение 5-ти календарных дней с составлением акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению. - при применении почвогрунтов при производстве основных или восстановительных благоустроительных работ обеспечить соответствие грунтов экологическим требованиям, подтверждаемых соответствующими лабораторными анализами проб грунта: - копией санитарно-эпидемиологического заключения ТУ Роспотребнадзора по городу Москве; - копией сертификата соответствия «Экологические почвенные грунты» «Московского экологического регистра»; - протоколом испытаний почвогрунта аккредитованной испытательной лаборатории. - сдача выполненных работ Государственному заказчику с последующей передачей в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями и условиями Государственного контракта, с «Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»; - предоставить при сдаче выполненных работ всю исполнительную документацию согласно требованиям СНиП, МГСН, Мосгосстройнадзор, Постановлению Правительства Москвы от 01.01.2001 г. сброшюрованную и скомплектованную в папки с приложением перечней передаваемой документации; - все Акты на скрытые работы, все исполнительные схемы должны быть подписаны руководителями и заверены синими печатями; - согласовывать с Государственным заказчиком применяемые материалы. Подрядчик: - несет ответственность за все нарушения, допущенные им при производстве работ на объекте с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных органами ОАТИ, Мосгосстройнадзора и другими контролирующими органами и устраняет эти нарушения с предъявлением контролирующим органам документов, подтверждающих факт устранения этих нарушений; - обеспечивает выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли; - обеспечивает содержание и уборку той части строительной площадки, на которой проводятся работы, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту колес выезжающего строительного транспорта; - обеспечивает весь свой персонал, работающий на строительной площадке, необходимой спецодеждой, исправным инструментом, средствами индивидуальной защиты, технической оснасткой; - до подписания Акта окончательной сдачи-приемки Работ вывозит за пределы объекта собственные и арендованные строительные машины, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество; - при сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Государственному заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Государственного заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований; - несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения выполняемых работ на объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты подписания Акта окончательной сдачи-приемки работ; - своевременно за свой счет устраняет некачественно выполненные работы в период действия Государственного контракта; - немедленно извещает Государственного заказчика и, до получения от него указаний, приостанавливает работы при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, жизни и здоровью работающих на объекте людей, либо создающих невозможность ее завершения в срок; Работы, выполненные с изменением и отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат; - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 не является актом окончательной сдачи приемки результата по Государственному контракту, так как подписанная Сторонами форма КС-2 подтверждает только объем фактически выполненных Подрядчиком работ за определенный период и не лишает Государственного заказчика права оспаривать объем, стоимость и качество выполненных работ, в том числе при подписании формы КС-2 без надлежащей проверки. (п. 12,13,18 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.01.01 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»; - Окончательная сдача и приемка Работ производится после устранения выявленных дефектов и после полностью выполненных работ путем подписания Сторонами двустороннего Акта окончательной сдачи-приемки Работ по Государственному контракту, который подтверждает принятие Государственным заказчиком результата работ по Государственному контракту (п. 1 ст. 740 ГК РФ); - представители Государственного заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время при производстве работ на объекте; - Подрядчик ведет ежедневные записи в журнале производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика; - в случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Государственный заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением; - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления Актов их освидетельствования. Подрядчик письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает Государственного заказчика о готовности отдельных скрытых работ. Готовность подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ (на завершенный процесс); - если результат скрытых работ не принят Государственным заказчиком, или он не был информирован об их готовности, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Государственного заказчика, а затем восстановить ее; - немотивированный отказ от подписания Акта представителем Подрядчика не допускается; - в случае отсутствия представителя Подрядчика на объекте, в нарушение условий предыдущего пункта технического задания, или немотивированного отказа представителя Подрядчика от подписания Актов, необходимость подписания которых возникает в результате реализации настоящего технического задания, в нарушение условий настоящего пункта технического задания, Акт составляется в одностороннем порядке, без участия представителя Подрядчика и будет иметь юридическую силу; - Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта; - Если в период гарантийного срока или в период выполнения работ по Государственному контракту будут обнаружены и документально подтверждены некачественно выполненные работы, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течении 7 дней с момента письменного обращения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков; - для участия в составления Акта, определяющего некачественно выполненные работы, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения некачественно выполненных работ; - в случае возникновения между Сторонами разногласий о некачественно выполненных работах, Стороны назначают экспертизу. Заключение экспертизы является обязательным для каждой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Исполнитель; - в случае отказа Подрядчика от устранения некачественно выполненных работ Государственный заказчик вправе привлечь другую организацию на выполнение данных работ. При этом Подрядчик возмещает Государственному заказчику понесенные им расходы на оплату работ по устранению некачественно выполненных работ; - ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, возмещается Исполнителем; - в случае повреждения зеленых насаждений и элементов благоустройства при проведении работ, по вине Подрядчика восстановление производится силами подрядной организации за счет собственных средств; - при производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а также не допустить загрязнения соответствующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения); - все спорные вопросы, возникающие в процессе оценки качества работ, должны решаться с привлечением представителей руководства Государственного заказчика и Подрядчика; - после завершения выполнения работ, предусмотренных сметой, Подрядчик уведомляет Государственного заказчика о факте завершения работ. В течение 1 рабочего дня представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации: - техническую документацию, по которой производились работы, в том числе накладные и счета-фактуры на применяемые материалы по счету поставщика; - разрешение на размещение грунтов и строительного мусора; - акт приемки территории перед началом работ с фотофиксацией; - карантинный сертификат на посадочный материал, в том числе, на выращенный за пределами Российской Федерации, если он ввезен из других областей кроме Московской, с приложением акта фитосанитарного обследования; - акт оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению; - акт сдачи-приемки работ, а также справку о стоимости выполнения работ, оформленные по формам КС-2 и КС-3 в соответствии с постановлением Российского статистического агентства от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ; - исполнительную схему; - акт приживаемости зеленых насаждений. Подрядчик обеспечивает выполнение уходных мероприятий – полив, оправа деревьев и кустарников, рыхление и прополка лунок, осмотр, в срок до 01.11.2012 г. Сдача выполненных работ. Работы на объекте считаются завершенными после передачи выполненных работ эксплуатирующей организации по акту приемки в эксплуатацию. |
2.12. Дополнительные условия | Изготовление паспорта объекта после завершения работ |
2.13.Условия исполнения Государственного контракта | В случае изменения потребности в выполнении однородных видов работ возможно перераспределение объемов таких работ без изменения их стоимости (равноценные работы). |
Начальник отдела благоустройства
и объектов озеленения ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО»
