Котировочная документация

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы

администрации города

Нижнего Новгорода

___________________

Котировочная документация на

размещение муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов озеленения (сносу зеленых насаждений (санитарной вырубке)) по адресу: ул. 40 лет Октября, район «метеостанции», ул. Шатковская, ул. Вачская, ул. Полярная, ул. Глазунова, ул. Широтная, ул. Батумская, ул. Горная, ул. Медицинская, ул. Крылова, пр. Гагарина, ул. Тропинина. на территории Приокского района г. Новгорода

Нижний Новгород

2009

Котировочная документация на

размещение муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов озеленения (сносу зеленых насаждений (санитарной вырубке)) по адресу: ул. 40 лет Октября, район «метеостанции», ул. Шатковская, ул. Вачская, ул. Полярная, ул. Глазунова, ул. Широтная, ул. Батумская, ул. Горная, ул. Медицинская, ул. Крылова, пр. Гагарина, ул. Тропинина. на территории Приокского района г. Новгорода

Согласовано:

Исполняющий обязанности главы администрации Приокского района
Первый заместитель директора департамента экономики, планирования и предпринимательства администрации г. Н. Новгорода
Начальник Главного управления благоустройства администрации г. Н. Новгорода
Заместитель начальника юридического отдела администрации Приокского района
Начальник финансового управления по Приокскому району департамента финансов и налоговой политики администрации г. Н. Новгорода
Начальник управления районного хозяйства администрации Приокского района

Содержание котировочной документации

1	Извещение о запросе котировок	Стр. 4-5
2	Форма котировочной заявки	Стр. 6-7
3	Проект муниципального контракта	Стр. 8-12

Извещение о размещении муниципального заказа методом запроса котировок цен.

Администрация Приокского района г. Нижнего Новгорода приглашает субъектов малого предпринимательства принять участие в запросе котировок цен на выполнение работ по капитальному ремонту объектов озеленения (сносу зеленых насаждений (санитарной вырубке)) по адресу: ул. 40 лет Октября, район «метеостанции», ул. Шатковская, ул. Вачская, ул. Полярная, ул. Глазунова, ул. Широтная, ул. Батумская, ул. Горная, ул. Медицинская, ул. Крылова, пр. Гагарина, ул. Тропинина. на территории Приокского района г. Новгорода

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора запроса котировок – Администрация Приокского района, сектор конкурсов и муниципального заказа г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 148, каб. ЗЗ Контактное лицо: ,

2. Наименование, почтовый адрес муниципального заказчика – Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода Управление районного хозяйства г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148 , Начальник управления -

3. Источник финансирования заказа - средства бюджета г. Нижнего Новгорода на 2009 г.

4. Форма котировочной заявки – согласно Приложению 1.

5. Наименование выполняемых работ, сроки выполнения –

Наименование работ	Дата проведения запроса котировок	Сроки выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
Капитальный ремонт объектов озеленения (снос зеленых насаждений (санитарная вырубка)) по адресу: ул. 40 лет Октября, район «метеостанции», ул. Шатковская, ул. Вачская, ул. Полярная, ул. Глазунова, ул. Широтная, ул. Батумская, ул. Горная, ул. Медицинская, ул. Крылова, пр. Гагарина, ул. Тропинина на территории Приокского района г. Новгорода в соответствии с ведомостью дефектов, локальным сметным расчетом (Приложения 1,2, к муниципальному контракту), условиями муниципального контракта	24.08.09	С даты подписания контракта по 30.10.2009 г.	351 515,19

Участниками запроса котировок могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 01.01.01 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Место выполнения работ– ул. 40 лет Октября, район «метеостанции», ул. Шатковская, ул. Вачская, ул. Полярная, ул. Глазунова, ул. Широтная, ул. Батумская, ул. Горная, ул. Медицинская, ул. Крылова, пр. Гагарина, ул. Тропинина в соответствии с заявкой муниципального заказчика

7. Сведения о включенных в цену работ расходах – цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, включая стоимость материалов, оборудования, механизмов, уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей.

Стоимость работ должна быть рассчитана в соответствии со сметным расчетом, утвержденным заказчиком и являющимся неотъемлемой частью котировочной документации.

8. Максимальная цена контракта - 351 515 руб. 19 коп. (Триста пятьдесят одна тысяча пятьсот пятнадцать рублей 19 копеек).

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – котировочные заявки подаются по адресу: пр. Гагарина, 148 Администрация Приокского района, каб. ЗЗ в срок с 09 часов 00 минут «13 » августа 2009 года до 16 часов 00 минут «21» августа 2009 г.

Рассмотрение заявок и определение победителя состоится «24» августа 2009 года. Результаты будут размещены на сайте www. admgor. *****, а победитель будет извещен индивидуально.

10. Срок и условия оплаты за выполненные работы - оплата за выполненные работы осуществляется за счет средств из городского бюджета г. Нижнего Новгорода на 2009 год, безналичным путем, после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справок с стоимости выполненных работ по форме КС-3 при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный муниципальным контрактом срок.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта (Приложение 2) – не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее двадцати дней со дня подписания протокола.

Приложение 1

В сектор конкурсов и муниципального заказа

администрации Приокского района

Котировочная заявка

Дата заполнения: __________________________

Наименование запроса котировок (выполняемых работ): Капитальный ремонт объектов озеленения (снос зеленых насаждений (санитарная вырубка)) по адресу: ул. 40 лет Октября, район «метеостанции», ул. Шатковская, ул. Вачская, ул. Полярная, ул. Глазунова, ул. Широтная, ул. Батумская, ул. Горная, ул. Медицинская, ул. Крылова, пр. Гагарина, ул. Тропинина на территории Приокского района г. Новгорода

Для юридических лиц

1.	Наименование организации
2.	Юридический адрес
3	Фактический адрес
4.	Контактный телефон, факс
5.	ИНН, банковские реквизиты
6.	ФИО руководителя

Для индивидуальных предпринимателей

1.	ФИО
2.	Паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи)
3.	Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
4.	Юридический адрес
5.	Фактический адрес
6.	Контактный телефон, факс
7.	ИНН, банковские реквизиты

Изучив размещенный на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода запрос котировок, предлагаем выполнить следующий вид работ:

Наименование работ	Цена контракта (руб), цифрами и прописью	Срок выполнения работ
Капитальный ремонт объектов озеленения (снос зеленых насаждений (санитарная вырубка)) по адресу: ул. 40 лет Октября, район «метеостанции», ул. Шатковская, ул. Вачская, ул. Полярная, ул. Глазунова, ул. Широтная, ул. Батумская, ул. Горная, ул. Медицинская, ул. Крылова, пр. Гагарина, ул. Тропинина на территории Приокского района г. Новгорода в соответствии с ведомостью дефектов, локальным сметным расчетом (Приложения 1,2, к муниципальному контракту), условиями муниципального контракта		С даты подписания контракта по 30.10.2009 г.

Цена контракта указана с учетом всех расходов (включая стоимость материалов, стоимость оборудования, механизмов), уплате налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей.

Мы подтверждаем, что все работы будут выполнены в соответствии со сметным расчетом, являющимися неотъемлемой часть настоящей документации с соблюдением требований СНиП.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в установленные сроки
и согласны с имеющимся в запросе котировок порядком оплаты.

С условиями муниципального контракта согласен(ы).

Мы (я), являясь субъектом малого предпринимательства, настоящим декларируем (ю) тот факт, что _______________________________________, соответствует требованиям

(наименование участника размещения заказа)

пунктов 1,2,3 части 1 ст.4 Федерального закона от 01.01.01 года :

1) - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ______________________________________

(наименование участника размещения заказа) не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам
, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников _____________________________________________

(наименование участника размещения заказа) за 2008 год не превышает 100 человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) _________________________

(наименование участника размещения заказа) за 2008 год без учета налога на добавленную стоимость не превышает 400 миллионов рублей.

Должность (подпись) ФИО

М. П.

«_____»___________________2009г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по капитальному ремонту объектов озеленения (сносу зеленых насаждений (санитарной вырубке)) по адресу: ул. 40 лет Октября, район «метеостанции», ул. Шатковская, ул. Вачская, ул. Полярная, ул. Глазунова, ул. Широтная, ул. Батумская, ул. Горная, ул. Медицинская, ул. Крылова, пр. Гагарина, ул. Тропинина на территории Приокского района г. Новгорода

город Нижний Новгород " __ " ________ 2009г.

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода, , действующего на основании Устава г. Нижнего Новгорода и Положения об администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ________________, в лице_________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется в установленные настоящим Контрактом срок выполнить Работы по капитальному ремонту существующих объектов озеленения, сносу аварийных деревьев на территории Приокского района (далее – Работа) и сдать ее результат Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется оплатить выполненные Работы.

1.2. Перечень, объем и стоимость подлежащих выполнению Работ определяются Техническим заданием (Приложение к настоящему Контракту), Ведомостью дефектов (Приложение к настоящему Контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение к настоящему Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3.Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009 год.

1.4.Настоящий Контракт заключен по результатам размещения муниципального заказа путем запроса котировок (Протокол №________ от «_____» _____________ 2009 г.).

2.ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.  Цена муниципального контракта определена по результатам размещения муниципального заказа путем запроса котировок и составляет ____________ руб. (_______________) рублей, в т. ч. НДС - ________руб. (_________) рублей (в случае, если к организации не применена упрощенная система налогообложения) и включает в себя расходы на выполнение Работ в соответствии с условиями муниципального контракта, стоимость оборудования, расходы по транспортировке и утилизации древесных отходов на полигоне ТБО, а также расходы по уплате налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения) и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.Оплата за выполненные Работы осуществляется Муниципальным заказчиком по казначейской системе исполнения бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в установленный Контрактом срок.

2.3.Цена муниципального Контракта остается фиксированной в течение всего срока выполнения муниципального заказа (Контракта).

2.4. Источник финансирования – бюджет города Нижнего Новгорода на 2009 год

КБК 0 500 160 225 314

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки начала и окончания выполнения Работ устанавливаются: с даты заключения Контракта по30 октября 2009 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Обязанности Муниципального заказчика:

4.1.1. Принять у Подрядчика результат выполненных Работ, а при обнаружении недостатков, ухудшающих результат Работы, или иных отступлений от условий Контракта немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.1.2.Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Перед началом производства Работ предоставить Подрядчику Распоряжение администрации Приокского района города Н. Новгорода на снос (вырубку) зеленых насаждений и Акт обследования состояния зеленых насаждений.

4.2. Права Муниципального заказчика:

4.2.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2.Вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, ухудшающих результат Работы, и потребовать от Подрядчика их устранения за счет последнего в сроки, установленные Муниципальным заказчиком, либо соразмерно уменьшить стоимость работ по Контракту на сумму некачественно выполненных работ.

4.6. Обязанности Подрядчика:

4.6.1.Выполнить Работы в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием, Ведомостью дефектов и Локальным сметным расчетом (Приложения №№ 1, 2, 3 к настоящему контракту) и в соответствии с условиями Контракта, сдать результат Работы, предоставив Муниципальному и Техническому заказчикам Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных с учетом Акта (Актов) оценки качества.

4.6.2.Выполнить Работу своими силами и средствами в сроки, установленные Контрактом. Подрядчик несет ответственность за используемые им технику и оборудование.

4.6.3.Получить все необходимые согласования для выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.6.4.Устранять недостатки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, своими силами и средствами в сроки, установленные Муниципальным заказчиком.

4.6.5.При выполнении Работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и техники безопасности и нести материальную ответственность за их нарушение.

4.6.6. Немедленно предупредить Муниципального заказчика и до получения от них указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения их указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результата выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.6.7. При производстве Работ Подрядчик обязан:

- обеспечить рабочих спецодеждой единого образца;

- использовать ограждения установленного образца.

4.7. Права Подрядчика:

4.7.1. Подрядчик вправе по согласованию с Муниципальным заказчиком привлечь к полному или частичному исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков). В этом случае он несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, в том числе за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Контракта.

4.7.2. Подрядчик вправе требовать оплаты Работы, выполненной надлежащим образом и в соответствии с условиями Контракта.

5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ

5.1. Подрядчик обязан выполнить обусловленную Контрактом Работу с соблюдением требований действующих норм:

- Правила по охране и содержанию зеленых насаждений в г. Горьком, утвержденные решением Исполкома Горьковского городского Совета от 01.01.2001;

- Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.01.2001г. № 000 «О выдаче разрешений на снос и пересадку зеленых насаждений на территории города Нижнего Новгорода»;

- Правила благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденные Постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 01.01.2001 г. № 56;

- Акт обследования состояния зеленых насаждений.

- Распоряжение администрации Приокского района г. Н. Новгорода на снос (вырубку) зеленых насаждений.

5.2. Оценка качества выполняемых Подрядчиком работ производится уполномоченными представителями Муниципального заказчика и Подрядчика путем проведения выездных проверок и составления Акта (Актов) оценки качества.

5.3. С учетом Акта (Актов) оценки качества выполняемых Работ, подписанного Сторонами, составляется Акт о приемке выполненных Работ.

6. ГАРАНТИИ

6.1 Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Надлежащие качество используемых материалов и оборудования и соответствие их спецификациям и государственным стандартам.

6.1.2. Качество выполнения всех работ по настоящему контракту в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, в соответствии с нормативно – технической документацией.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другими сторонами за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно обусловлено обстоятельствами, возникшими под действием непреодолимой силы.

7.2. Наличие и продолжительность действия непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более десяти дней, то Стороны обязуются принять решение о продолжении или прекращении выполнения работ.

8. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить настоящий контракт.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.4. Соглашение о расторжении настоящего контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта, уведомив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых контракт считается расторгнутым.

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ, установленных в п. 3 настоящего контракта,;

-аннулирование документов, подтверждающих право выполнения работ предусмотренных п.1 настоящего контракта (документы соответствующие требованиям действующего законодательства РФ)

-в случае не устранения Подрядчиком недостатков результатов работы в установленный Заказчиком срок, а так же если эти недостатки являются существенными и неустранимыми.

8.7. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта, он обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта и принятой Заказчиком по акту.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации несет в полном объеме ответственность за причиненные Заказчику и/или третьим лицам убытки и ущерб имуществу, явившиеся следствием неправомерных действий (бездействия) Подрядчика и/или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего контракта.

9.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера.

Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки.

9.4. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

9.5. За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных п. 3, 4.6.4. настоящего контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

10.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту, разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор рассматривается в установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде Нижегородской области.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

11.2. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Подрядчик обязан уведомить Заказчика о предстоящих изменениях, а после их осуществления в десятидневный срок представить Заказчику надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменения.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон, и должен быть зарегистрирован в реестре муниципальных контрактов города Нижнего Новгорода.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 14 декабря 2009 года.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему Контракту, в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:

Приложение .Техническое задание.

Приложение . Ведомость дефектов.

Приложение . Локальный сметный расчет.

Приложение Акт оценки качества выполненных работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Администрация Приокского района г. Нижнего Новгорода 603009 г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 148 ИНН/ / Б /сч. Л/сч. ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

Подрядчик:

________________ _________________

(подпись) (подпись)

Приложение

к муниципальному контракту

№ ______от______________

Ведомость дефектов

* По техническим причинам Ведомость дефектов в электронном виде размещается отдельным файлом.

Приложение

к муниципальному контракту

№ ____ от _______________

Локальный сметный расчет

* По техническим причинам Локальный сметный расчет в электронном виде размещается отдельным файлом.

Приложение

к муниципальному контракту №

от «______»_____________2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт зелены насаждений, валка деревьев (санитарная вырубка) по адресу:

ул. 40 лет Октября. Район «метеостанции», ул. Шатковская, ул. Вачская, ул. Полярная, ул. Глазунова, ул. Широтная, ул. Батумская, ул. Горная, ул Медицинская, ул. Крылова, пр. Гагарина

1.	Вид работ	Капитальный ремонт существующих объектов озеленения, снос аварийных деревьев на территории Приокского района города Н. Новгорода.
2.	Исходные данные	Акты обследования состояния зеленых насаждений.
3.	Перечень и объем работ	Определен ВЕДОМОСТЬЮ ДЕФЕКТОВ (Приложение к настоящему контракту).
4.	Перечень работ, входящих в стоимость выполнения работ.	4.1. Валка деревьев в городских условиях: - спиливание дерева (с применением вышек), - очистка от сучьев, - разделка на кряжи длиной до 2-х метров, - выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м, - укладка в штабель и кучи. 4.2. Погрузка кряжей, сучьев на самосвал грузоподъемностью 10 т. 4.3. Перевозка на расстояние до 28 км. 4.4. Утилизация древесных отходов на полигоне ТБО.
4.	Сроки выполнения работ	С даты заключения муниципального контракта до 30.10.2009 г.
5.	Метод определения стоимости работ	Стоимость определить в текущем уровне цен базисно-индексным методом на основе утвержденных ТЕРов и МДС 81-35.2004.
6.	Особые условия выполнения работ	6.1. Сносу подлежат зеленые насаждения, определенные Актами обследования пункт 2 и отмеченные краской на стволе и буквой «С», 6.2. Снос зеленых насаждений выполнить в установленном порядке: - с опиловкой пней на уровне земли 6.3. Вывезти древесные отходы на полигон ТБО. 6.4. Произвести необходимые согласования. 6.5. Соблюдать технологию производства работ в соответствии с действующими нормативными документами.
7.	Вид договора	Муниципальный контракт
8.	Оценка качества	Надлежащим образом выполненными работами считаются работы по сносу деревьев (неудовлетворительных, аварийных и сухостоя), выполненные в соответствии с условиями настоящего контракта и с соблюдением технологии производства.
9.	Вид надзора за работами	Плановые и внеплановые проверки служб Муниципального заказчика.

Муниципальный заказчик

Подрядчик

приложение №4

к муниципальному контракту

№_____ от «___» __________ 2009 г.

АКТ

оценки качества выполненных работ

«______» ________________2009 год

Комиссия в составе:

от Муниципального заказчика:________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

от Подрядчика: ____________________________________________________________________

осуществила проверку качества выполненных работ по муниципальному контракту №_____ от «_____» ___________ 2009 г. «Капитальный ремонт существующих объектов озеленения, снос аварийных деревьев на территории районов города Н. Новгорода и установила следующее:

1.  Предусмотренный ВЕДОМОСТЬЮ ДЕФЕКТОВ (Приложение к муниципальному контракту) состав и объем работ

________________________________________________________________________________

(выполнен, не выполнен)

2.  Качество выполненных работ:

________________________________________________________________________________

(Удовлетворительное, неудовлетворительное)

Комиссия считает

________________________________________________________________________________

(возможным, невозможным)

принять выполненные Подрядчиком работы.

Члены комиссии:

от Муниципального заказчика________________________________________________________

от Подрядчика_____________________________________________________________________