Технические характеристики на
стерилизатор паровой круглый горизонтальный
с объемом камеры 100 л
ГК-100-3
Механизм закрывания крышки | 1 прижим |
Материал: | |
Материал наружных панелей | нерж. сталь AISI 430 |
Толщина материала наружных панелей, не менее | 1 мм |
Материал камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Толщина материала камеры, не менее | 3 мм |
Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
Материал крышки камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Толщина материала крышки камеры, не менее | 10 мм |
Термозащитный кожух на крышке | наличие |
Материал термозащитного кожуха | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
Габариты: | |
Объем стерилизационной камеры, не более | 100 л |
Размеры стерилизационной камеры, не более, мм (диаметр х глубина) | 400х830 |
Внешние размеры, не более, мм (ДхШхВ) | 1170х604х1465 |
Высота загрузки, мм | 785 |
Вес нетто, не более, кг | 230 |
Напряжение питания | 380В |
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15,87 |
Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе | наличие |
Возможность заливки воды в парогенератор вручную | возможно |
Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |
Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | наличие |
Управление и режимы: | |
Управление | полуавтоматическое |
Стандартные режимы: | |
- 1 (температура-давление-время) | 132°С – 0,2 МПа – 20 мин. |
- 2 (температура-давление-время) | 120°С – 0,11 МПа – 45 мин. |
Точность поддержания стерилизационной температуры | ±2°С |
Режим предварительной продувки | наличие, гравитационная |
Режим вакуумной сушки стерилизуемых изделий | наличие, за счет конденсатора |
Остаточная влажность стерильных текстильных материалов | не более 3% |
Система безопасности: | |
Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие |
Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |
Комплектация: | |
Комплект запасных частей | наличие |
Стерилизационные коробки на 18л для размещения стерилизуемых изделий – 4 шт. | наличие |
Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. | наличие |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на поставку медицинского оборудования
г. Ростов-на-Дону «___» ___________ 200 __ г.
ГУЗ «Областная больница № 2» Пакус Игоря Альдорадовича, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _________________________ в лице _________________________________, действующее на основании ______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании протокола № _________ от «___» ____ 200_г. Заказчик заказывает, а Поставщик поставляет медицинское оборудование (далее по тексту "Товар") на склад Заказчика, осуществляет его монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию и обучение персонала.
1.2 Перечень медицинского оборудования, количество, цена за единицу поставляемого оборудования указаны в спецификации (Приложение ) к настоящему государственному контракту, подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью. Поставка Товара на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика и его автотранспортом.
2. ОБЩАЯ СУММА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. Общая сумма государственного контракта _________ рублей (прописью), включая НДС.
2.2. Цена на Товар, поставляемый по настоящему государственному контракту, определена в рублях, включая стоимость упаковки, маркировки, таможенных расходов в случае поставки импортного оборудования, доставки на склад Заказчика, демонтаж старого оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию нового оборудования и обучение персонала.
2.3. Сумма государственного контракта и цена на товар остается неизменной до полного выполнения обязательств Поставщиком по настоящему государственному контракту.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Заказчик осуществляет оплату товара по факту 100% поставки в течение 90 банковских дней.
3.2. Форма оплаты: безналичный расчет.
4. СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик обязан осуществить 100 % поставку Товара на склад Заказчика, демонтаж старого оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию нового оборудования, обучение персонала в течение 10 дней со дня заключения контракта.
5. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара полностью соответствует техническим характеристикам, указанным в техдокументации, а также условиям настоящего кон тракта, Товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями, технической документацией.
5.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев со дня принятия его Заказчиком.
5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся производственные дефекты Товара, то Заказчик немедленно письменно сообщает Поставщику, Поставщик обязан устранить неисправности в 10-ти дневный срок со дня их обнаружения заказчиком за свой счет. В случае невозможности ремонта Товара, заменить его на исправный, при этом Поставщик несет все расходы по доставке, ремонту или замене Товара.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 от 01.01.2001 г., № П-7 от 01.01.2001 г. с изменениями и дополнениями.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При несоблюдении Поставщиком сроков поставки, Поставщик обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки до полного выполнения обязательств по настоящему государственному контракту.
7.2. В случае нарушения сроков, предусмотренных п.5.3. настоящего государственного контракта, Поставщик обязан оплатить Заказчику неустойку за просрочку устранения неисправностей оборудования в размере 1 % от стоимости государственного контракта за каждый день просрочки до полного выполнения обязательств государственного контракта.
7.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим государственным контрактом сроков оплаты за поставленный и смонтированный Товара Заказчик обязан оплатить Поставщику неустойку за в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, могущие возникнуть или касающиеся настоящего государственного контракта, были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия. В случае если стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам путем взаимных консультаций, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, землетрясения, наводнения, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего государственного контракта. В таком случае срок выполнения контрактных обязательств будет продлен на время указанных обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства по причине форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств не позднее 10-ти дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий государственный контракт считается заключенным со дня подписания сторонами и действует до _____________.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему государственному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
10.3. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Поставщик:
Главный врач _______________________
ГУЗ «Областная больница № 2» ________________________
__________________ ________________/_____________/
М. П. М. П.
Приложение 1
к государственному контракту №_____ от «___» _____ 2009г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
№ п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу товара, руб. | Общая стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | шт. | ||||
Всего: |
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Главный врач _______________________
ГУЗ «Областная больница № 2» ________________________
__________________ ________________/_____________/
М. П. М. П.
