Конкурсная документация для проведения конкурса по Лоту № 000 на право заключения государственного контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проекта на ремонт автомобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск км 634+900 - км 642+400 (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5

Федеральное государственное учреждение

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»

Федерального дорожного агентства

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

ФГУ «Уралуправтодор»

____________________

«___» _____________ 2007 г.

КОНКУРСНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения конкурса по Лоту № 000 на право

заключения государственного контракта на выполнение

проектных и изыскательских работ по разработке проекта

на ремонт автомобильной дороги

Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск

км 634+900 - км 642+400

2007г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Стр.

1.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе

3

2.

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3

3.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

4

4.

Место, условия и сроки выполнения работ

4

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

4

6.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

4

7.

Источник финансирования заказа

4

8.

Порядок формирования цены контракта (цены лота)

4

9.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

5

10.

Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

5

11.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

5

12.

Требования к участникам размещения заказа

6

13.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

6

14.

Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

7

15.

Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

8

16

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

9

17.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

10

18.

Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок

10

19.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

12

20.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления

12

21.

Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать государственный контракт

14

22

Право заказчика отказаться от заключения государственного контракта

15

Приложение 1. Рекомендуемые формы заполнения заявки на участие в конкурсе

16

Приложение 2. Предложение о цене и условиях исполнения

государственного контракта

18

Приложение 3. Проект государственного контракта

20

1. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе

1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица
) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

1.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы:

1.2.1. наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Сведения могут быть представлены по рекомендуемым формам Ф-1 – Ф-2 (Приложение 1 к конкурсной документации) с приложением заверенной копии Устава;

1.2.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

1.2.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (выписку или копию приказа о назначении в должности руководителя, копию генеральной доверенности или оригинал доверенности на право подписания заявки на участие в конкурсе);

1.2.4. предложение о качестве работ (описание участниками размещения заказа указанного предложения изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации), включая предложение о цене и условиях исполнения государственного контракта по рекомендуемой форме приложения 2 к конкурсной документации;

1.2.5. документ или копию документа, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

1.2.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

2. Требования к описанию участниками

размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

2.1. Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 1 к проекту государственного контракта) и включает:

1.  Предлагаемый график производства работ (виды, объем и стоимость проектных и изыскательских работ с разбивкой по годам) с максимально возможным совмещением объёмов и сроков выполнения с максимально возможным их сокращением, а так же определением сроков и очередности выполнения проектных и изыскательских работ. Рекомендуемая форма графика представлена в Приложении 2 к проекту государственному контракту.

2.  Сметы на проектно-изыскательские работы (смета должна учитывать все технологические операции, включая подготовительные и предварительные работы и представлять полный объем компенсаций по данному виду работ).

3.  Прогрессивность предлагаемых решений: описание мероприятий по внедрению новых технологий, техники, конструкций и материалов.

4.  Описание мероприятий по эксплуатационной безопасности (безопасность дорожного движения) с учётом специфических особенностей проектируемого участка.

5.  Описание экологической безопасности проекта.

6.  Описание методов выполнения работ.

7.  Описание потребности в машинах, оборудовании и транспортных средствах на выполнение проектных и изыскательских работ.

8.  Описание потребности в кадрах по категориям с указанием ожидаемой максимальной численности и затрат труда на весь объём проектных и изыскательских работ.

9.  Описание опыта работ по заключенным ранее контрактам (объем выполненных работ, объекты-представители, текущие проекты).

3.  Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

3.1. Гарантийный срок составляет: не менее 5 лет с момента введения в эксплуатацию объекта в соответствии с проектной и иной документацией, разработанной Исполнителем.

4. Место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, автомобильная дорога Тюмень-Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск км 634+900 - км 642+400.

4.2. Условия выполнения работ: в соответствии с государственным контрактом.

4.3. Сроки выполнения работ: работы должны быть выполнены в срок с 17 декабря 2007г. до 25 июня 2008г.

5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

5.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 1270,000 (тыс. рублей), включая НДС.

5.2. Планируемые объемы бюджетных ассигнований по годам составляют:

2007г. – 30,000 тыс. руб. в ценах 2007г., с учетом НДС;

2008г. –1240,000 тыс. руб. в ценах 2007г., с учетом НДС.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ

6.1. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, ежегодно выделяемых заказчику распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, в течение 10-ти дней после положительного заключения экспертизы. Порядок расчетов установлен в соответствии разделом 4 проекта государственного контракта.

7. Источник финансирования заказа

7.1. Источник финансирования заказа – федеральный бюджет Российской Федерации.

8. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

8.1. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев указанных в разделе 10 настоящей конкурсной документации.

8.2. Цена государственного контракта (стоимость работ) определяется на весь период выполнения работ по Контракту исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

8.3. Условия государственного контракта распространяются на весь объем работ по объекту.

8.4. Участник размещения заказа определяет выполнение полного комплекса работ по государственному контракту в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к проекту государственного контракта).

8.5. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, определенную заказчиком и указанную в извещении о проведении конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке на участие в конкурсе превышает начальную (максимальную) цену государственного контракта, определенную заказчиком и указанную в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия отклоняет такую заявку на основании несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

9.1. Стоимость выполнения работ по Контракту (валюта) – российский рубль.

10. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

10.1. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

10.2. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

11. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

11.1.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота) в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

11.2. Все документы заявки на участие в конкурсе должны быть сброшюрованы, скреплены печатью и подписью полномочного представителя участника размещения заказа. Страницы должны иметь сквозную нумерацию.

11.3. Если конверт не запечатан и не маркирован, заказчик обязан отказать в приеме такого конверта.

11.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требования предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

11.5. Срок поступления заявки на участие в конкурсе определяется по дате и времени её регистрации.

11.6. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме на бумажном носителе принимаются офис 706 по рабочим дням с 9-00 до 17-00 местного времени.

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками не позднее времени, даты и по адресу, указанными в извещении о проведении открытого конкурса.

11.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Официальные представители участников размещения заказа, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

11.8.Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы по окончании процедуры размещения заказа не возвращаются участнику размещения заказа.

11.9. Заявка на участие в конкурсе (все документы, имеющие к ней отношение) должны быть составлены на русском языке.

11.10. Заявки на участие в конкурсе, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

12. Требования к участникам размещения заказа

12.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

6) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.05г. №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

12.2. Руководитель организации несет юридическую ответственность
за предоставление заведомо недостоверных сведений по вышеперечисленным пунктам.

12.3. Заказчик проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в пункте 6, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 2-4 настоящего раздела.

13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

13.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделом 11 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ», а также указывается регистрационный номер и даты регистрации заявки на участие в конкурсе, к которой подается такое изменение.

13.2. Письменное уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе с обязательным указанием наименования конкурса (лота), регистрационного номера и даты регистрации заявки на участие в конкурсе является основанием для незамедлительного возвращения участнику размещения заказа нераспечатанного конверта с заявкой на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно подписано физическим лицом – участником размещения заказа.

Регистрация изменений, уведомлений об отзыве заявки на участие в конкурсе производится в том же порядке, что и регистрация заявки на участие в конкурсе.

14. Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

14.1 Конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте www. *****

14.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно по заявлению заинтересованных лиц:

-  или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного заявления от участника размещения заказа;

- или может быть получена по адресу заказчика: 03 офис 706 по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов местного времени. Контактный телефон// .

Заявление должно содержать:

-  наименование конкурса (лота);

-  наименование организации (Ф. И.О. физического лица);

-  Ф. И.О. ответственного исполнителя, № контактного телефона, адрес электронной почты.

14.3. Заказчик, конкурсная комиссия не несут ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

14.4. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Информация о таком ответе, размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

14.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение и внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменения в конкурсную документацию опубликовываются и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. Любое изменение или дополнение является неотъемлемой частью конкурсной документации.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения и дополнения, внесенные в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте и опубликованные в ИАБ «Конкурсные торги».

14.6. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается заказчиком в ИАБ «Конкурсные торги» и размещается на официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

15. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

15.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится публично на заседании конкурсной комиссии 29 ноября 2007г. в 10-00 час. местного времени по адресу заказчика: 03 офис 701.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии

15.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до момента вскрытия первой заявки на участие в конкурсе. В первую очередь вскрываются конверты с пометкой “Изменение”.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующая информация:

-  наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа;

-  наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

-  условия исполнения государственного контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

15.4 Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, считаются опоздавшими и вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты возвращаются участникам размещения заказа.

15.5. В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе субъектами малого предпринимательства подано менее двух заявок на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае признания конкурса несостоявшимся и не подана ни одна заявка или заявка, поданная единственным участником размещения заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства, не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, повторные торги, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, не проводятся и выполнение работ учитывается в общем годовом объеме. Размещение заказа путем проведения торгов осуществляется в порядке, предусмотренном главами 2 и 3 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

16.1. Конкурсная комиссия в течение двадцати дней рассматривает заявки на участие в конкурсе на их соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе прописанных в разделе 12.

16.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к дальнейшему участию в конкурсе в случае:

-  непредоставления документов, определенных разделом 1 конкурсной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ. Неправильное оформление определенных конкурсной документацией документов – будет расцениваться как непредоставление этих документов;

-  несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным разделе 12 настоящей конкурсной документации;

-  невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

-  несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке на участие в конкурсе предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта.

16.3. Заказчик на этапе рассмотрения проверяет сведения об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.05 реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

16.4. Заказчик на этапе рассмотрения вправе запросить у соответствующих органов сведения:

-  о проведении ликвидации участника размещения заказа;

-  о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

-  о наличии задолженностей участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб;

16.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

16.6. В случае наличия неточностей или арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе участников размещения заказа, конкурсная комиссия вправе принять одно из двух решений: не допускать соответствующего участника размещения заказа к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией или допустить соответствующего участника размещения заказа к участию в конкурсе, если сочтет, что данные недостатки не влияют на существо заявки на участие в конкурсе.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5



Подпишитесь на рассылку:


Дорожное хозяйство России
строительство и содержание дорог - это очень важно

Основы государства


Городские службы и муниципалитет

Проекты по теме:

Ханты-Мансийск
Б
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора на оказание услугДоговора обслуживанияДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественные работыОбщественные связиОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолное образованиеПоложенияПомощь детямПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактикаПредложенияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромышленность строительных материаловПросвещениеПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСанитарная очисткаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Тюмень
Б
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГражданствоГрамматикаГрамотностьГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
ДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность медицинских организацийДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументыДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИменные ценные бумагиИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментыИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана природыОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСамоуправлениеСельские поселенияСельское хозяйствоСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСловариСлужбаСметная документацияСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТелефонные справочникиТендерная документацияТендерыТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические спецификацииТехнологииТехнологическая документацияТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Тобольск
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
ПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПланированиеПланы мероприятийПланы развитияПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПолитикаПолицияПоложенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПояснительные запискиПравовые актыПравовые нормыПрактикаПредложенияПредпринимательствоПредприятияПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложенияПриоритетыПрограммы курсовПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводствоПромышленность строительных материаловПропагандаПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы котировочных заявокПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПроцессыПубличные слушания
Р
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Транспорт и автопром
Автопроизводители
AudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDodgeFiatFordGreat WallHondaHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLada (ВАЗ)Land RoverLexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvo
Автотранспорт

Типы транспорта

Инфраструктура

Управление

Услуги

Запчасти и аксессуары

Регионы

Статистика

Образование

Производство

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.