На выполнение работ по текущему ремонту помещения № 44 лабораторного корпуса 2 этаж (ЛитерА1) (стр. 2 )

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

Начальная (максимальная) цена контракта по текущему ремонту помещения № 44 лабораторного корпуса 2 этаж (Литер А1) определена в результате взаимодействия со строительными и ремонтными организациями , , выполняющими все виды ремонтов помещений и отделку.

Главный инженер

На бланке организации Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок цен от

04 июня 2013 г. №

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Реквизиты участника размещения заказа (заявитель)

Наименование организации (Ф. И.О. для физического лица):

_____________________________________________________________________________________

Расположенной по адресу: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Телефон: __________________ , Факс ___________________ , E-mail _______________________

Банковские реквизиты: ИНН: __________________________, КПП________________________, ОКПО: ______________________________, ОКВЭД: ______________________________________

Р/сч.: __________________________, Банк: ______________________________________________

________________________________________________________ БИК: _______________________

в лице _______________________________________________________________________________

(должность, Ф. И. О.)

действующего на основании _________________________________________________, просит предоставить право на заключение контракта.

Изучив извещение Восточно-Сибирского филиала » № __ от_____ 2013 г. о проведении запроса котировок цен на право заключения с » Контракта, получение которого настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ ________________________________________________________

Мы подтверждаем наличие у нас необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий и сертификатов (копии прилагаются).

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы, по цене_______________________________________________________________________

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, осуществлять работы и в соответствии с заключенным контрактом.

Цена предлагаемых услуг указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходов по доставке товара покупателю.

Место выполнения работ,: _____________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ ________________________________

Приложение:

- копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

М. П.

Приложение

Проект

Контракт №

г. Иркутск «___» ____________ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», -Сибирского филиала » Егорова Виктора Николаевича действующего на основании доверенности № 01-14/3620 от 01.01.2001 года с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, являющееся победителем запроса котировок, проводимой ____________ года, на основании Протокола заседания единой комиссии по оценке и сопоставлении заявок от _________________, № _____, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях обеспечения нужд Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется по техническому заданию Заказчика выполнить комплекс работ по текущему ремонту помещения № 44 лабораторного корпуса 2 этаж (Литер А1).

1.2. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам по ремонту Объектов, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в техническом задании (Приложение ), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало срока выполнения работ – с момента заключения Контракта.

2.2. Сроки выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.

2.3. Подрядчик выполняет комплекс работ по капитальному ремонту собственными и/или привлеченными силами и средствами.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по актам приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). При приемке представитель Заказчика проверяет объемы выполненных работ, измеряет геометрические размеры конструктивных элементов, соответствие выполненных работ по техническому заданию, проверяет удостоверяющие документы и счета на материалы и изделия. Приемка работ сопровождается тщательным осмотром объектов, проверяется правильность выполнения всех конструктивных элементов и работ.

3.2. По выполнению работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию о проделанной работе, предусмотренную техническим заданием.

3.3. Акты приемки подписываются Сторонами в течение 10 календарных дней со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиями настоящего Контракта. Не подписание Заказчиком актов приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.

3.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанных актов приемки выполненных работ или обоснованной претензии по отчетной документации, работы по ремонту считаются выполненными.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления приемки выполненных работ, при этом цена настоящего Контракта не может быть увеличена.

3.7. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Дата выполнения работ по настоящему Контракту не может быть позднее определенной в техническом задании.

3.8. Настоящий Контракт считается выполненным после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ, являющихся подтверждением завершения всех работ по текущему ремонту Подрядчиком.

3.9. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Контракту составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

4. ЦЕНА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________ рублей, в том числе НДС ____________________ рублей и включает все затраты, издержки Подрядчика связанные с выполнением работ, в том числе: стоимость материалов и оборудования, затраты на доставку, страхование, командировочные расходы, затраты на уплату налогов сборов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, т. е. является конечной.

4.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.

4.4. Привлечение к выполнению работ по текущему ремонту третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

4.5. Основанием для оплаты выполненных работ является акт приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

4.6. Оплата выполненных работ осуществляется за счет федерального бюджета.

4.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке: Заказчик перечисляет аванс в размере 30% от стоимости контракта не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания контракта на основании счета на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчет 70% от стоимости контракта перечисляется Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней после завершения работ и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

4.8. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

4.9. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.

4.10. В случае сокращения объема, повлекших за собой необходимость приостановки выполнения работ по текущему ремонту Объектов, Стороны в течение 10 (Десяти) календарных дней составляют акт, отражающий стадию выполнения работ, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы по ремонту, сдать Заказчику результат. Качество выполняемых работ должно соответствовать законодательству РФ, техническому заданию, СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

5.1.2. Обеспечить выполнение работ по ремонту Объекта необходимыми материально-техническими ресурсами.

5.1.3. Обеспечить наличие при выполнение работ на материалы, изделия, конструкции соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов предоставить Заказчику за 3 (Три) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

5.1.4. Обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполненных работ, качеством используемых материалов и оборудования.

5.1.5. Обеспечить вывоз всех принадлежавших Подрядчику строительных материалов и другого имущества в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных.

5.1.6. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

5.1.7. Согласовать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

5.1.8. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.

5.1.9. Устранять выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ недостатки в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления.

5.1.10. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента их возникновения.

5.1.11. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) перечень работ, выполненных ими, указать в отчетной документации.

5.1.12. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченных к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков).

5.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. Подрядчик в праве:

5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания актов приемки выполнения работ, либо обоснованного отказа от их подписания в установленные сроки
.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполнения работ.

5.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

5.3.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту проведения ремонта на все время выполнения работ.

5.3.3. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора за ремонтом объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

5.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.

5.3.6. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.

5.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3.8. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4. Заказчик в праве:

5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.2. Требовать своевременное устранение выявленных недостатков.

5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.

5.4.5. Проверять соблюдения сроков совершения действий при выполнении работ, установленными в техническом задании, а также качество выполняемых работ, в любое время.

5.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, Подрядчик в праве потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1 % стоимости работ. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1 % стоимости работ. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.7. Стороны не несут ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшие после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и Подрядчик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

7.2. Досрочно Контракт может быть расторгнут только по соглашению Сторон либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Внесение изменений в Контракт осуществляется посредством оформления дополнительного соглашения к Контракту. Дополнительным соглашением к Контракту могут быть изменены сроки поставки, количество закупаемых товаров в соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ для нужд Восточно-Сибирского филиала » П при этом цена Контракта изменяется пропорционально увеличению (уменьшению) закупаемых товаров.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в рамках настоящего Контракта, должны быть надлежащим образом оформлены, подписаны и переданы заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручены другой Стороне под расписку, либо направлены по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течении двух дней с момента получения факса) согласно реквизитам Сторон, указанных в разделе 9 настоящего Контракта.

9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении банковских и иных реквизитов.

9.3. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.

9.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения между Сторонами согласия (в течение одного месяца), спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.

9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Стороны.

ПРИЛОЖЕННИЕ:

1.  Техническое задание.

2.  Схема на электромонтажные работы.

3.  Cмета по текущему ремонту помещения № 44 лабораторного корпуса 2 этаж (Литер А1) (разрабатывается подрядчиком).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:	Заказчик: » Юр. адрес: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Менделеево, Главный лабораторный корпус Грузополучатель: Восточно-Сибирский филиал », почт. адрес: 7 ИНН// г. Иркутск р/с Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск, к/с ,
_______________________ м. п.	Директор Восточно-Сибирского филиала » ____________________ м. п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещения № 44 лабораторного корпуса 2 этаж (Литер А1)

Описание выполняемых работ

№п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Демонтаж оконной коробки	шт	1
2	Демонтаж оконных переплетов	100 м2	0,11
3	Снятие дверных полотен	100 м2	0,03
4	Демонтаж дверной коробки	100 коробок	0,01
5	Разборка покрытия из линолеума	100 м2	0,44
6	Демонтаж светильников	шт	12
7	Демонтаж радиаторов	шт	2
8	Устройство основания полов и фанеры в два слоя	100 м2	0,44
9	Окраска фанеры олифой с двух сторон	100 м2	0,88
10	Устройство покрытий из линолеума	100 м2	0,44
11	Монтаж плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,27
12	Облицовка стен по системе Кнауф	100 м2	0,63
13	Устройство перегородки из ГВЛ по системе Кнауф	100 м2	0,105
14	Оклейка стен стеклообоями	100 м2	0,84
15	Окраска стеклообоев	100 м2	0,84
16	Установка радиаторов на 4,56 кВт	шт	2
17	Прокладка трубопровода водоснабжения	100 м2	0,08
18	Монтаж встроенного шкафа с полками (4 шт.)	м2	3
19	Кладка участка стены из кирпича под монтаж окон ПВХ	1 м3	0,15
20	Установка оконных блоков из ПВХ	100 м2 проемов	0,075
21	Монтаж подоконных досок из ПВХ	100 п. м	0,028
22	Облицовка оконных откосов пластиком	100 м2	0,06
23	Устройство водоотлива из оцинковки	100 м2	0,0125
24	Устройство подвесных потолков типа Армстронг	100 м2	0,44
25	Монтаж светильников Милано	шт.	9
26	Электромонтажные работы по прилагаемым планам (схемам)
27	Монтаж электропроводки	м	90
28	Монтаж розеток утопленных	шт	24
29	Монтаж выключателей	шт	2

Основные используемые материалы