(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)
М. П.
Примечания для участников:
1. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом (подтверждены печатью организации и подписью руководителя участника или уполномоченного им лица).
Проект договора (Форма 7.1 )
ДОГОВОР №_______
на выполнение ремонта оконных блоков и замена сломанных витринных стекол Общежития №6
г. Якутск «____»_________ 2012 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Михайловой Евгении Исаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», ____________, на основании ________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № ______ от «____» _______2012 г. Закупочной комиссии СВФУ и заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ___________ на объекте __________ (далее – Работы), расположенному по адресу: ______________, в дальнейшем «Объект» в соответствии действующими строительными нормами и правилами.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами, в том числе с привлечением студентов из строительных отрядов и средствами комплекс работ по ремонту Объекта в соответствии с согласованным сторонами Техническим заданием (Приложение ), Локальной сметой (Приложение ) являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.4. Все виды работ должны выполняться в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение ), Локальной сметой работ (Приложение ), утвержденным Графиком производства работ (Приложение ) и Техническим заданием (Приложение ) , являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, на весь срок текущего ремонта.
2. Цена Договора.
2.1. Цена Договора составляет _____________ (___________________) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС.
Цена Договора является неизменной на весь срок действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
2.2. Работы, выполненные по вине Подрядчика после истечения установленного настоящим Договором срока выполнения работ, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему Договору.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Продолжительность работ объекта составляет до «____» ___________ 2012 г. Срок начала выполнения работ устанавливается с момента заключения настоящего Договора.
3.2. Срок выполнения промежуточных работ установлен согласно Приложению №3 настоящего Договора
4. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику утвержденное техническое задание (Дефектную ведомость с применяемыми материалами) с необходимыми согласованиями в одном экземпляре (Приложение ).
4.2. Утвердить локальную смету Работ по данному объекту, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение )
4.3. Обеспечить контроль и технический надзор за работами Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).
4.4. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче организовать совместно с Подрядчиком приемку законченных работ Объекта, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Производить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном частью 6 настоящего Договора.
5. Обязанности Подрядчика.
Подрядчик обязуется:
5.1. Приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Договора.
5.2. Качественно выполнить все строительно-ремонтные работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной локальной сметой.
Совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации и актом приемки.
5.3. Поставить необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов.
Нести ответственность за сохранность указанного оборудования и материалов на данном Объекте. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика оно восстанавливается за счет Подрядчика.
При этом применяемые в работах Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия.
5.4. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Дефектной ведомости (Приложение 1), а также мероприятия по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
5.5. Обеспечить содержание и уборку с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.
5.6. Немедленно известить Заказчика об обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.7. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией за пределы принадлежащие ему или его субподрядчикам строительное оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдения ими Графика производства работ (Приложение 3).
5.9. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и /или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы до даты утверждения Акта приемки выполненных работ Объекта приемочной комиссией.
5.10. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства РС(Я).
5.11. Обеспечивать выполнение работ в пределах Договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.13. Подрядчик обязан исключить возможность проживания людей на Объекте.
6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов.
6.1 Расчеты за выполненные работы осуществляются по окончании отдельного вида работ на основании Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 с обязательным указанием объемов работ, выраженных в натуральных показателях и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6.2. По окончании видов работ Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 в количестве двух экземпляров и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в количестве двух экземпляров, а также счета-фактуры и счета.
6.4. Заказчик по окончании видов работ оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания акта приемки работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и получения счета от Подрядчика в пределах Договорной цены после поступления средств по Программе развития.
6.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
6.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания (Дефектной ведомости - Приложение 1), без согласования Сторон Договора, оплате не подлежат.
7. Производство работ.
7.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).
7.2. Подрядчик допущенные ошибки в производстве работ исправляет за свой счет.
7.3. Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности Объекта к приемке.
7.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Объекта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т. п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9. Гарантии.
9.1. Подрядчик гарантирует:
-качество выполнения всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
-возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет 2 года (а) с даты утверждения Акта приемки Объекта приемочной комиссией.
Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.
9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
При этом расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.
10. Ответственность сторон.
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
10.2. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ по его вине.
10.3. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % стоимости продукции, подлежащей исправлению.
10.4. В случае нарушения установленных сроков
начала работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,1% от стоимости работ вплоть до начала исполнения работы. За окончание обусловленных Договором работ позже установленного срока по вине подрядчика подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результатов работ свыше 10 дней Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % стоимости работ.
10.5. Если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе, поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, потребовать уменьшение суммы выполненной работы, расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.
10.6. Применение штрафных санкций не освобождает сторон от выполнения принятых обязательств.
10.7. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
10.8. Заказчик не уплачивает пени за просрочку оплаты, если последняя обусловлена не по его вине.
11. Передача прав и обязанностей.
11.1. Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других юридических лиц (субподрядчиков), если у него имеется лицензия генерального Подрядчика. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
11.2. Заказчик вправе привлекать к исполнению обязательств, указанных в п.1.2 настоящего Договора, государственные службы (организации и т. д.), правомочные на осуществление данных видов деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ.
12. Разрешение споров между Сторонами.
12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны решают путем переговоров.
12.2. При не достижении договоренности Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд РС(Я).
13. Срок действия и порядок расторжения Договора.
13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
После подписания настоящего Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу.
13.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор с Подрядчиком в следующих случаях:
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение сроков окончания строительства, по причинам, не зависящим от Заказчика;
-систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований Дефектной ведомости (Приложение 1);
-аннулирования лицензий на строительную деятельность или ее приостановки на срок более 2-х недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав Подрядчика на производство работ. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце.
-Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком письменного уведомления с указанием причин расторжения настоящего Договора.
13.3. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан:
-принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора;
-в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;
-в течение 30 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
13.4. При расторжении Договора по любым основаниям Подрядчик обязан: вернуть в течение 30 дней Заказчику суммы авансовых платежей, полученных по настоящему Договору и неподтвержденных фактически выполненными по настоящему Договору работами и в 2-х недельный срок освободить Объект и передать ее по акту Заказчику.
13.5. Расторжение Договора, за исключением п.13.2., оформляется подписанием соглашения Сторон или регулируется в судебном порядке.
13.6. Досрочное расторжение Договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.
13.7. Отношения по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока Объекта.
14. Особые условия.
14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
14.2. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу.
Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.
14.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и РС(Я), нормативными актами органов государственного управления РФ и РС(Я).
14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: | Подрядчик: |
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. » Адрес: РС(Я), 8 Банковские реквизиты: АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" . Якутск Р/с К/с | Наименование организации Адрес: Банковские реквизиты: ИНН КПП Р/с К/с БИК |
Заказчик: Подрядчик:
_____________ __________ _________________
Приложение
к Договору №_________
от «____» ___________ 2012 года.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Заказчик: Подрядчик:
_____________ __________ ____________
Приложение
к Договору №_________
от «____»__________ 20___ года
График выполнения работ
Наименование и адрес Участника: «___________»
Начало выполнения работ: «____» _________ 2012 года.
Окончание выполнения работ: «____ »__________ 2012 года.
№ п/п | Наименование видов работ | График выполнения в днях с момента подписания Договора | ||||||||
Календарные дни | ||||||||||
1. | ||||||||||
1.1. | ||||||||||
1.2. |
Заказчик: Подрядчик:
_____________ __________ ____________
Приложение
к Договору №_________
от «____»__________ 20___ года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: Подрядчик:
_____________ __________ ____________
Проекты договоров (форма 7.2)
Договор №___________
на разработку дизайн – проекта музея Письменности
г. Якутск | «____» ___________ 2012 г. |
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени », далее именуемое «Заказчик», в лице ректора Михайловой Евгении Исаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________ _____________________, действующего на основании Устава, далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на основании протокола №____________ от «_____» ________ 2012 Закупочной комиссии СВФУ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет разработку проектно-сметной документации _______________ согласно Задания на проектирование (Приложение ), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. За работу, указанную в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю денежные средства в размере _______________________ (___________________________) рублей ______ копеек, включая все налоги, сборы, пошлины, установленные законодательством Российской Федерации.
2.2. Предоплата 30% от цены Договора производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора Заказчиком после представления счета.
2.3. Окончательный расчет 70% от цены Договора после подписания акта сдачи-приемки эскизной, проектной и рабочей документации по представлении счета, счета-фактуры.
3. Сроки оказания услуги
3.1. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:
- начало: с момента подписания договора.
- окончание: 14 рабочих дней с момента выплаты предоплаты.
3.2. Исполнитель вправе досрочно сдать оказанные услуги.
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. После завершения работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи – приемки эскизного проекта, проектной и рабочей документации, подписанный Исполнителем в 2-х экземплярах.
4.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора, Заказчик проверяет оказанные услуги на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре (Задании на проектирование), осуществляет приемку услуг оказанных по настоящему Договору, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки проектно-сметной документации, проектной и рабочей документации, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки / произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества результатов выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим Договором и Приложением №1 к настоящему Договору, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания (недостатки) и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации, проектной и рабочей документации в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки проектно-сметной документации, проектной и рабочей документации, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 4.3. настоящего Договора. В случае, если Исполнителем указанные недостатки, замечания не устранены и необходимые доработки не произведены в установленный срок и в надлежащем порядке Заказчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
