Приложение |
к извещению о проведении запроса котировок № 000 от « 09 » июля 2010 г |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на выполнение работ по установке пластиковых окон и дверей в здании родильного дома МУ «МГКБ» по адресу: , корп.7
Перечень объемов выполняемых работ
№ пп | Наименование работ | Единица измерения | количество |
1 | Демонтаж оконных блоков с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 19,00 |
2 | Демонтаж остекленных переплетов | м2 | 55,88 |
3 | Демонтаж подоконных досок | м2 | 19,00 |
4 | Демонтаж наличников | м/п | 25,50 |
5 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 5,00 |
6 | Демонтаж дверных полотен | м2 | 10,71 |
7 | Монтаж двухкамерных оконных блоков из ПВХ профилей с белым, матовым стеклом с фурнитурой | м2 | 26,47 |
8 | Монтаж двухкамерных оконных блоков из ПВХ профилей с белым, матовым стеклом с фурнитурой | м2 | 29,41 |
9 | Монтаж москитных сеток | м2 | 12,38 |
10 | Установка подоконных досок из ПВХ | м2 | 19,00 |
11 | Установка оцинкованных отливов с белым порошковым покрытием | м2 | 7,60 |
12 | Установка дверных блоков ПВХ с фурнитурой - 5 шт. (в т. ч. 2шт. – распашные, остекленные) | м2 | 10,71 |
13 | Установка ПВХ наличников | м | 25,50 |
14 | Ремонт дверных откосов | м2 | 5,16 |
15 | Устройство оконных откосов из ПВХ панелей | м2 | 38,76 |
Участники размещения заказа могут ознакомиться с объемами и перечнем работ в рабочее время по адресу Заказчика, согласовав предварительно дату и время по телефону 9-93 ().
Общие требования к выполняемым работам
1. Работа Подрядчика по ремонту начинается с составления сметной документации, календарного плана производства работ, согласование и утверждения представителем Заказчика, предоставление журнала производства работ.
2. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился на месте (не выехал для осмотра) с объемами и перечнем работ.
3. При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные материалы, оборудования, и другие установочные изделия, Российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
4. Подрядчик самостоятельно приобретает все материалы необходимые для выполнения работ, обеспечивает доставку, сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.
5. До проведения монтажных работ, на материалы, применяемые в работе, должны сопровождаться документом о качестве. Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика, данные (образцы) о выбранных материалах (сертификат, паспорт и др. документы), получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика отклонил использование материала и/ или оборудования из-за несоответствия стандартов качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
6. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при использовании контракта.
7. Используемые материалы, оборудование, приборы должны соответствовать требованиям ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
8. Все работы, выполняемые согласно Контракту и Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
9. В случае некачественного выполнения работ Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика
10. По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику три экземпляра подписанного им акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему следующих документов: три экземпляра акта выполненных работ по форме КС-2, три экземпляра справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счета-фактуры, копии накладных на основные материалы, сертификаты качества на материалы, паспорта, акты на скрытые работы, согласованную в установленном порядке исполнительную документацию.
11. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
12. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы, оборудование, продукцию, 2 (два) года после подписания акта приемки работ.
13. Если в гарантийный период работ (услуг) обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатацией объекта, то Подрядчик обязан их устранить (исправить) безвозмездно в установленный срок представителем Заказчика за свой счет.
14. В гарантийный период Подрядная организация обязана выезжать на объект по письменному (телефонограмме, факсограмме) извещению Заказчика или представителя Заказчика для устранения возможных дефектов течении суток, с момента получения письменного извещения.
15. При отказе Подрядчика в участие или нарушения сроков устранения (исправления) дефектов, или подписания Акта об обнаруженных дефектов и недоделках. Для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий Акт. В Акте отражаются фиксирующие затраты на экспертизу и по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд на Подрядчика.
Приложение |
к извещению о проведении запроса котировок № 000 от « 09 »июля 2010 г |
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(котировка цен)
Кому______________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Наименование организации: ________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующей продукции (товаров, работ, услуг):
Предмет муниципального контракта (включая краткую характеристику, место и условия поставки товара) | Объем, количество | Сроки (периоды) поставки товара | Форма, сроки и порядок оплаты | Цена контракта |
Почтовый адрес:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактные лица, телефоны:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить продукцию в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
М. П.
Приложение |
к извещению о проведении запроса котировок № 000 от « 09»июля 2010 г |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_________
на выполнение работ для муниципальных нужд Мытищинского муниципального района Московской области
г. Мытищи _______________
Муниципальное учреждение «Мытищинская городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", . А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________ в лице _________, действующего на основании ______ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Протокола заседания единой конкурсной и котировочной комиссии по размещению муниципального заказа Мытищинского муниципального района от _________. № ______, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – «контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение следующих работ для нужд Мытищинского муниципального района: установка пластиковых окон и дверей в здании родильного дома МУ «МГКБ».
1.2. Требования, предъявляемые к работам, виды, содержание и объем определяются утвержденными в установленном порядке Сметным расчетом (Приложение ) и Техническим заданием (Приложение ), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Соглашение о стоимости выполняемых работ оформляется Протоколом соглашения контрактной стоимости работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5. Работы, выполняемые в соответствии с Контрактом, должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам) лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Заказчик:
2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд Мытищинского муниципального района в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Передает Подрядчику документацию, необходимую для выполнения данного Контракта.
2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа.
2.1.4. Обеспечивает оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Подрядчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.
2.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническими условиями на выполнение работ.
2.3. Подрядчик:
2.3.1. Обязуется своевременно и надлежащим образом выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта и представить Заказчику отчетную документацию.
2.3.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
2.3.3. Обязуется производить работы в полном соответствии с Приложениями № 1, № 2 и действующими Строительными нормами и правилами.
2.3.4. Гарантирует надлежащее качество используемых материалов (изделий, оборудования), соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
2.3.5. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ.
2.3.6. Подрядчик письменно за два дня до начала проведения скрытых работ извещает об этом Заказчика, по результатам проведения указанных выше работ представляет Заказчику соответствующие акты.
2.3.7. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в оговоренные Сторонами сроки, обязан устранить выявленные недостатки.
2.3.8. Обязуется по завершении работ совместно с Заказчиком подписать Акт окончательной приемки выполненных ремонтных работ.
2.3.9. Подрядчик дает гарантию:
- на монтажные и ремонтные работы - 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта окончательной приемки выполненных работ.
2.3.10. Получает оплату за выполненные по Контракту работы в соответствии с п. 4 настоящего Контракта.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.
2.4.2. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения данного муниципального заказа на выполнение работ.
2.4.3. Требовать от Заказчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.
3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
3.1. По факту выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику три экземпляра подписанного им акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему следующих документов: три экземпляра акта выполненных работ по форме КС-2, три экземпляра справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счета - фактуры, копии накладных на основные материалы, сертификаты качества на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы, согласованную в установленном порядке исполнительную документацию и другую документацию.
3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки и отчетной документации, обязаны направить Подрядчику один экземпляр подписанного им акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в его подписании.
3.3. В случае несоответствия выполненных работ Техническому заданию (Приложение ) Стороны обязаны составить акт о выявленных недостатках и согласовать срок для их устранения. В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
3.4. Претензия о несоответствии выполненных работ условиям Контракта предъявляется Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения им акта сдачи-приемки.
3.5. Подрядчик обязан произвести работы по устранению недостатков выполненных работ без дополнительной оплаты и уведомить об их устранении Заказчика.
4. Стоимость Контракта и порядок расчетов.
4.1. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется из бюджета Мытищинского муниципального района.
4.2. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ определяется Протоколом соглашения контрактной стоимости (Приложение ), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и составляет 5560000 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп, включая НДС 18 % 848135 (Восемьсот сорок восемь тысяч сто тридцать пять) руб.59 коп.
4.3. Стоимость выполняемых работ по настоящему Контракту включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
4.4. Стоимость выполняемых Работ является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.
4.5. Оплата по настоящему Контракту будет производиться с расчетного счета Заказчика на лицевой счет Подрядчика.
4.6. Оплата осуществляется Заказчиком в течение 20-ти дней по факту выполненных работ после предоставления Подрядчиком Заказчику документов указанных в п. 4.7. настоящего Контракта.
4.7. Платежи за выполненные работы производится на основании представленных Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанных Сторонами, Счета и счета-фактуры в 2-х экземплярах, сертификаты качества и соответствия, паспорта, акты на скрытые работы.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.1.3. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков предоставления отчетной документации, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
6.1.4. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному Контрактом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.
6.1.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.
6.1.6. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.2. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.2.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, должна уведомить другую Сторону в течение 14 (Четырнадцать) дней со дня их наступления.
6.2.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1. ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования Услуг, Стороны должны согласовать новые сроки выполнения работ, а если необходимо, и другие условия выполнения работ в тридцатидневный срок с момента принятия представительным органом местного самоуправления решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования Услуг.
7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения.
7.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.
8. Порядок осуществления контроля
за исполнением настоящего Контракта
8.1. Ответственным лицом Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением условий Контракта, с правом подписи на документах является главный врач МУ «МГКБ» .
Адрес:
Контактный телефон .
8.2. Ответственным лицом Заказчика по всем вопросам, связанным с приемкой выполненных работ, является заместитель главного врача по хозяйственной части МУ «МГКБ»
Адрес:
Контактный телефон .
8.3. Ответственным лицом Подрядчика по всем вопросам, связанным с исполнением Сторонами условий настоящего Контракта, является директор _____________
Юридический адрес: ________________________
Контактный телефон: _________________________
9. Срок действия Контакта
и порядок внесения в него изменений и дополнений
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 10.09.2010 г.
9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.
9.3. По соглашению сторон в Контракт могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут только по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям предусмотренным гражданским кодексом РФ.
10. Заключительные положения
10.1.В случае изменения адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны уведомлять об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней.
10.2.Настоящий Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Реквизиты и подписи СторонМуниципальный Заказчик: Адрес: г. Мытищи, Ул. Коминтерна, д.24 / УФК по Мытищинскому району Р\сч. Отд. 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 лицевой сч. Главный врач МУ « Мытищинская городская клиническая больница» ___________________ | Подрядчик: Адрес: ИНН р/сч к/сч. ____________________ |
Приложение
к Муниципальному контракту №____________________
от «_____» __________2010 г
Заказчик: Главный врач МУ « Мытищинская городская клиническая больница» ___________________ | Подрядчик ________________ |
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПО ОБЪЕКТУ
к Муниципальному контракту № ______ от « __ » ________ 2010 г. на выполнение работ по установке пластиковых окон и дверей в здании родильного дома МУ «МГКБ» по адресу: , корпус №7
.
Приложение
к Муниципальному контракту №_________________
от «_____» ____________ 2010 г
Заказчик: Главный врач МУ « Мытищинская городская клиническая больница» ___________________ | Подрядчик ________________ |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к Муниципальному контракту № ______ от « __ » ________ 2010 г. на выполнение работ по установке пластиковых окон и дверей в здании родильного дома МУ «МГКБ» по адресу: , корпус №7
Дефектная ведомость
№ пп | Наименование работ | Единица измерения | количество |
1 | Демонтаж оконных блоков с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 19,00 |
2 | Демонтаж остекленных переплетов | м2 | 55,88 |
3 | Демонтаж подоконных досок | м2 | 19,00 |
4 | Демонтаж наличников | м/п | 25,50 |
5 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 5,00 |
6 | Демонтаж дверных полотен | м2 | 10,71 |
7 | Монтаж двухкамерных оконных блоков из ПВХ профилей с белым, матовым стеклом с фурнитурой | м2 | 26,47 |
8 | Монтаж двухкамерных оконных блоков из ПВХ профилей с белым, матовым стеклом с фурнитурой | м2 | 29,41 |
9 | Монтаж москитных сеток | м2 | 12,38 |
10 | Установка подоконных досок из ПВХ | м2 | 19,00 |
11 | Установка оцинкованных отливов с белым порошковым покрытием | м2 | 7,60 |
12 | Установка дверных блоков ПВХ с фурнитурой - 5 шт. (в т. ч. 2шт. – распашные, остекленные) | м2 | 10,71 |
13 | Установка ПВХ наличников | м | 25,50 |
14 | Ремонт дверных откосов | м2 | 5,16 |
15 | Устройство оконных откосов из ПВХ панелей | м2 | 38,76 |
Приложение
к Муниципальному контракту №____________
от «_____» ________2010 г
Заказчик: Главный врач МУ « Мытищинская городская клиническая больница» ___________________ | Подрядчик ________________ |
КАЛЕНДАРНЫЙ План
к Муниципальному контракту № ______ от « __ » ________ 2010 г. на выполнение работ по установке пластиковых окон и дверей в здании родильного дома МУ «МГКБ» по адресу: , корпус №7
Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
Установка пластиковых окон и дверей в здании родильного дома МУ «МГКБ» | 15.08.2010 г. |
(Согласовывается Подрядчиком и Заказчиком)
Приложение
к Муниципальному контракту № _________
от « ___ » _________ 2010 г.
Заказчик: Главный врач МУ « Мытищинская городская клиническая больница» ___________________ | Подрядчик ________________ |
Протокол
соглашения контрактной стоимости
к Муниципальному контракту № ______ от « __ » ________ 2010 г. на выполнение работ по установке пластиковых окон и дверей в здании родильного дома МУ «МГКБ» по адресу: , корпус №7
№ | Наименование работ | Контрактная стоимость выполнения работ (руб.) |
Установка пластиковых окон и дверей в здании родильного дома МУ «МГКБ» |
ИТОГО: Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ______ (_______) руб. __коп, включая НДС 18% - _______.(__________ ) руб. ___ коп.
