Документация по проведению

Ссылка на резервное размещение материала

УТВЕРЖДАЮ

»

_________________ / /

« » ______________ 2013г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

закупочной процедуры без торгов – заключение договора с единственным

поставщиком на выполнение работ по объекту:

«Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)» выполняемых в рамках объекта «Методическое и геологическое сопровождение геологоразведочных работ по изучению глубоководных полиметаллических сульфидов Российского разведочного района (РРР – ГПС) и подготовка геологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с Контрактом на разведку ГПС» по Государственному контракту № 36/07/102-13 от 01.01.01 г. заключенному между Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане (Департамент «Моргео») и »

Санкт-Петербург, 2013год

Раздел 1. Общие положения

1. 1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена

1.1. Предметом закупки является заключение договора выполнение работ по объекту: «Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)» выполняемых в рамках Государственного контракта «Методическое и геологическое сопровождение геологоразведочных работ по изучению глубоководных полиметаллических сульфидов Российского разведочного района (РРР – ГПС) и подготовка геологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с Контрактом на разведку ГПС» № 36/07/102-13 от 01.01.01 г. заключенному между Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане (Департамент «Моргео») и ».

1.2. Начальная (максимальная) цена договора 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость Двести двадцать восемь тысяч восемьсот четырнадцать) руб., из них:

на 2013 г. -  700 000 (Семьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость Сто шесть тысяч семьсот восемьдесят) руб.

на 2014 г. – 300 000 (Триста тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимостьСорок пять тысяч семьсот шестьдесят три) руб.

на 2015 г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимостьСемьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) руб.

2. Цели и правовое основание закупки

2.1. Целью закупки является выполнение работ по объекту: «Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)».

2.2 Заключение договора на выполнение работ с единственным подрядчиком осуществляется на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг » - согласно пункта 4 абзаца 6: « 4. Заказчик вправе по своему выбору проводить закупки либо посредством конкурентных закупочных процедур, или закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случаях:

- заключения договоров в рамках исполнения государственных контрактов (с юридическими лицами
(соисполнителями) или физическими лицами) на выполнение работ, оказание услуг необходимых для выполнения обязательств заказчика по условиям государственных контрактов, изложенных в технических (геологических) заданиях, являющихся неотъемлемыми приложениями к государственным контрактам, а так же в случае заключения договора на предоставление банковской гарантии для исполнения условий государственного(ых) контракта(ов), содержащего(их) требование о предоставлении банковской гарантии для обеспечения исполнения государственного(ых) контракта(ов)»

3. Источник финансирования закупки

3.1. Финансирование закупки осуществляется за счёт средств, поступаемых Заказчику в рамках исполнения » указанного выше государственного контракта.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору

4.1. Формой оплаты является: безналичный расчёт.

4.2. Сроки и порядок оплаты: в соответствии с условиями договора.

5. Место, условия и сроки (периоды) исполнения договора

5.1. Место исполнения договора: по адресу Подрядчика.

5.2. Сроки (периоды) исполнения договора: устанавливаются с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2015 г.

6. Порядок формирования цены договора

6.1. Начальная (максимальная) цена договора формируется заказчиком исходя из опыта аналогичных финансовых затрат заказчика с учётом налогов, сборов и других обязательных платежей, с учётом коммерческого предложения от единственного поставщика.

Раздел 2. Предъявляемые требования

7. Требования к участнику закупки

Не предъявляются.

Раздел 3. Критерии оценки заявок участников с процентной разбивкой по значимости при выборе победителя закупки

Не устанавливаются.

8. Информационная карта

№П.	Наименование	Информация
1	2	3
8.1.	Наименование заказчика	Полное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика » Краткое наименование: »
8.2.	Адреса, контактная информация, телефон	Юридический адрес: Санкт-Петербург, Английский пр., д.1 Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Английский пр., д.1 Контактное лицо: Телефон +7 (8
8.3.	Предмет закупки	Выполнение работ по объекту: «Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)».
8.4.	Официальный сайт, на котором размещена документация	www. ***** www. *****
8.5.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара	Место исполнения договора: РФ, г. Москва, Нахимовский проспект, 36 Срок проведения работ - Начало работ - III кв. 2013 г. Окончание работ - IV кв. 2015 г. В том числе по этапам: Этап 1 – III кв. – IV кв. 2013 г. Этап 2 – I кв. – IV кв. 2014 г. Этап 3 – I кв. – IV кв. 2015 г
8.6.	Начальная (максимальная) цена договора	Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора. Начальная (максимальная) цена договора 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость Двести двадцать восемь тысяч восемьсот четырнадцать) руб., из них: на 2013 г. -  700 000 (Семьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость Сто шесть тысяч семьсот восемьдесят) руб. на 2014 г. – 300 000 (Триста тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимостьСорок пять тысяч семьсот шестьдесят три) руб. на 2015 г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимостьСемьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) руб.
8.7.	Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком	Не предъявляются
8.8.	Привлечение соисполнителей к исполнению договора. Условия их привлечения.	Исполняется лично
8.9.	Срок и место подачи заявки	Заявки не подаются
8.10.	Документы, предоставляемые участником закупки	Подписанный со стороны Подрядчика договор, заверенный печатью; Выписка из ЕГРЮЛ не позднее 6 месяцев до даты закупки, Копии свидетельств ИНН, ОГРН. Документа, подтверждающего право подписи лица, подписывающего договор.
8.11.	Дата, время и место рассмотрения заявок участников	Не установлено
8.12.	Срок подписания проекта договора победителем	Договор должен быть подписан исполнителем в течение 7 календарных дней со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола комиссии по закупкам.

Приложения к документации о закупке:

Приложение Проект договора

Приложение Техническое (геологическое задание) (приложение № 1 к договору).

Приложение Календарный план выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Приложение Протокол соглашения о договорной цене (приложение № 3 к договору).

Приложение

к документации

ДОГОВОР № 000-13/2013-ИО РАН

на выполнение работ по объекту

«Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)»

г. Санкт-Петербург « » июня 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всесоюзный научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика » (»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 01.01.01 года № 000 и Дополнения в Устав, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 01.01.01 г. № 000, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. Российской академии наук (ИО РАН), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», Нигматулина Роберта Искандровича, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением Президиума Российской академии наук , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по объекту «Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)» выполняемых в рамках объекта «Методическое и геологическое сопровождение геологоразведочных работ по изучению глубоководных полиметаллических сульфидов Российского разведочного района (РРР – ГПС) и подготовка геологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с Контрактом на разведку ГПС» по Государственному контракту № 36/07/102-13 от 01.01.01 г. заключенному между Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане (Департамент «Моргео») и ».

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Договору), Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Договору) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Договору и с учетом выделяемых Заказчику лимитов в пределах цены, установленной Договором в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего их проведения, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Договора привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по Договору несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (приложение 3 к настоящему Договору) определяется в сумме  1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость Двести двадцать восемь тысяч восемьсот четырнадцать) руб., из них:

на 2013 г. -  700 000 (Семьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость (Сто шесть тысяч семьсот восемьдесят) руб.

на 2014 г. – 300 000 (Триста тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 45 763 (Сорок пять тысяч семьсот шестьдесят три) руб.

на 2015 г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 76 271 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) руб.

В течение исполнения Договора годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Договору.

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Договору после принятия на себя Департаментом «Моргео» финансовых обязательств по Государственному контракту от 01.01.01 г. № 36/07/102-13 на соответствующий год.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Договору в течение 5 (Пяти) дней после поступления авансового платежа от Департамента «Моргео» по Государственному контракту от 01.01.01 г. № 36/07/102-13, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от стоимости работ по настоящему Договору.

Размер аванса на 2013 год составляет  70 000 (Семьдесят тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 10 678 (Десять тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб.

Основание для выплаты аванса – счет Подрядчика.

Сумма аванса последующих лет прописывается в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Договору ежеквартально на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.

Погашение аванса осуществляется пропорционально в процентах от стоимости работ, включенных в Акт сдачи-приемки выполненных работ. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в пункте 3.2.

3.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта сдачи-приемки выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается к оплате.

3.5. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, дальнейшая оплата работ приостанавливается до представления необходимых документов.

3.6. Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Договору, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.7. В случае прекращения работ по соглашению Сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

3.8. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Договору подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Договора не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Договора до 20-го числа последнего месяца отчетного периода (кроме последнего периода отчетного года).

4.2.  За 40 (Сорок) календарных дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 40 (Сорок) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ и 1 экземпляр окончательного геологического отчета о результатах выполненных работ.

4.4. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента поступления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает Акты сдачи-приемки выполненных работ и окончательные отчеты.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Договора составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.2. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

5.3. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) учет выполненных работ по Договору, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании средств по настоящему Договору.

5.4. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Договору.

5.5. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Договору.

5.6. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.6. Заказчик обязан перечислить аванс в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим Договором

5.7. В случае несвоевременного перечисления аванса Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ.

5.8. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, при условии своевременного поступления средств от Департамента «Моргео» по Государственному контракту от 01.01.01 г. № 36/07/102-13 за соответствующий квартал.

5.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и законодательством Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Договору, является собственностью Заказчика. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации. Авторские права исполнителей определяются законодательством Российской Федерации.

6.2. Результаты работ по настоящему Договору могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на рассмотрение в систему арбитражных судов:

- при нарушении прав и законных интересов Подрядчика – в Арбитражный суд города Москвы,

- при нарушении прав и законных интересов Заказчика – в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

8.5. Любые дополнения и изменения настоящего Договора оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон дополнительных соглашений к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору в установленные сроки
, Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Действие Договора прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по Государственному контракту № 36/07/102-13 от 01.01.2001 г.

9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. К настоящему Договору прилагаются:

1) Техническое (геологическое задание) (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о договорной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета Сторон:

ПОДРЯДЧИК

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. Российской академии наук (ИО РАН)

, ОГРН -

Юридический адрес: РФ, г. Москва, Нахимовский проспект, 36

Банковские реквизиты:

УФК по г. Москве (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. Российской академии наук лицевой счет

№ 000Ц82520)

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,

р/с , , КБК

ОКПО , ОКВЭД -7.10, ОКАТО –

Телефон:(499),

ЗАКАЗЧИК:

»

,

Юридический адрес:: Санкт-Петербург, Английский проспект, дом 1

Банковские реквизиты:

Северо-Западный банк России» г. Санкт-Петербург

р/сч. , к/сч. , ,

, ,

Тел. (8, факс (8

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК		ПОДРЯДЧИК
Директор им. » _______________ «____»______________2013 г. М. П.		Директор ИО РАН _______________ «____»______________2013 г. М. П.

Приложение

к документации

Приложение 1

к Договору № 000-13/2013-ИО РАН

от «___» июня 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

Директор Директор

им. »

____________________ _____________

«___» ___________2013 г. «____»_______________2013 г.

М. П. М. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

«Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)»

Основание проведения работ: Договор № 000-13/2013-ИО РАН от «___» июня 2013 г. на выполнение работ, выполняемых в рамках объекта «Методическое и геологическое сопровождение геологоразведочных работ по изучению глубоководных полиметаллических сульфидов Российского разведочного района (РРР – ГПС) и подготовка геологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС» по Государственному контракту № 36/07/102-13 от 01.01.01 г., заключенному между Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане (Департамент «Моргео») и ».

Подрядчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. Российской Академии Наук (ИО РАН)

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ.

Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС.

1.2. Пространственные границы объекта.

Район работ: Срединно-Атлантический хребет, Российский разведочный район (РРР-ГПС).

1.3. Основные оценочные параметры.

Соответствие действующим нормативным и правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию:

«Положение о стадийности геологоразведочных работ на глубоководные полиметаллические сульфиды Мирового океана», М., 1993 г.;

«Временные методические указания по проведению региональных исследований на глубоководные полиметаллические сульфиды в Мировом океане», М., 1988 г.;

«Временные методические рекомендации по проведению поисковых работ на глубоководные полиметаллические сульфиды в осевой зоне Срединно-Атлантического хребта», М., 1994 г.;

«Временные методические рекомендации по опробованию глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС) Мирового океана», М., 1995 г.

«Временные положения по подсчету и учету запасов и прогнозных ресурсов глубоководных полиметаллических сульфидов Мирового океана», М., 1995 г.

«Правила поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе» (документ МОД: ISBA/16/C/L.5).

«План работы по разведке» РРР-ГПС, утвержденный 19 июля 2011 года решением Совета Международного органа по морскому дну на основании рекомендации его Юридической и технической комиссии, в соответствии с Правилами поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе и пунктом 6 (a) раздела 1 приложения к Соглашению об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 01.01.01 года.

«Контракт на разведку полиметаллических сульфидов между Международным органом по морскому дну и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации» (29 октября 2012 г.).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Сбор, систематизация и анализ материалов по экологическим исследованиям в РРР-ГПС.

2.1.2. Подготовка экологических материалов и документов, обеспечивающих выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС и представление их в МОМД, в том числе:

- ежегодных отчетов за 2013 и 2014 гг. о выполнении программы деятельности в РРР-ГПС по экологическим исследованиям.

2.2. Требования к последовательности работ

Этап 1 (3 кв. – 4 кв. 2013 г.)

Составить проектно-сметную документацию на проведение работ по объекту.

Начать сбор, систематизацию и анализ материалов ГРР по экологическим исследованиям в РРР-ГПС.

Начать подготовку экологических материалов и документов, обеспечивающих выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС в РРР – ГПС.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за отчетный период (этап и год).

Этап 2 (1 кв. – 4 кв. 2014 г.)

Продолжить сбор, систематизацию и анализ материалов ГРР по экологическим исследованиям в РРР-ГПС.

Подготовка экологических материалов и документов, обеспечивающих выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС и представление их в МОМД, в том числе:

- ежегодных отчетов за 2013 о выполнении программы деятельности в РРР-ГПС по экологическим исследованиям.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за отчетный период (этап и год).

Этап 3 (1 кв. – 4 кв. 2015 г)

Продолжить сбор, систематизацию и анализ материалов ГРР по экологическим исследованиям в РРР-ГПС.

Подготовка экологических материалов и документов, обеспечивающих выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС и представление их в МОМД, в том числе:

- ежегодных отчетов за 2014 о выполнении программы деятельности в РРР-ГПС по экологическим исследованиям.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за отчетный период (этап и год) и окончательный геологический отчет.

2.3. Основные методы решения геологических задач.

Сбор, обработка, изучение, интерпретация и анализ материалов, полученных по результатам экологических исследований в РРР – ГПС.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1. Собраны, систематизированы и проанализированы материалы по экологическим исследованиям в РРР-ГПС.

3.1.2. Подготовлены экологические материалы и документы, обеспечивающие выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС, и представлены в МОМД, в том числе:

- ежегодные отчеты за 2013 и 2014 гг. о выполнении программы деятельности в РРР-ГПС по экологическим исследованиям.

3.1.3. Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ по объекту за отчетный период (этап и год) и окончательный геологический отчет.

3.2. Формы отчетной документации.

Информационные геологические отчёты о результатах выполненных работ за отчётный период (поквартально) и за год. Окончательный геологический отчет. Материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях.

Окончательный геологический отчет представляется на бумажных и магнитных носителях и оформляется в соответствии с требованиями: ГОСТ Р «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий (Росгеолфонд, 1998 г.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за отчетный период (этап и год) и окончательный геологический отчет представляются Заказчику.

3.4. Сроки проведения работ.

Начало работ - III кв. 2013 г.

Окончание работ - IV кв. 2015 г.

В том числе по этапам:

Этап 1 – III кв. – IV кв. 2013 г.

Этап 2 – I кв. – IV кв. 2014 г.

Этап 3 – I кв. – IV кв. 2015 г

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 год.

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ.

Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС.

1.2. Пространственные границы объекта.

Район работ: Срединно-Атлантический хребет, Российский разведочный район (РРР-ГПС).

1.3. Основные оценочные параметры.

Соответствие действующим нормативным и правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию:

«Положение о стадийности геологоразведочных работ на глубоководные полиметаллические сульфиды Мирового океана», М., 1993 г.;

«Временные методические указания по проведению региональных исследований на глубоководные полиметаллические сульфиды в Мировом океане», М., 1988 г.;

«Временные методические рекомендации по проведению поисковых работ на глубоководные полиметаллические сульфиды в осевой зоне Срединно-Атлантического хребта», М., 1994 г.;

«Временные методические рекомендации по опробованию глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС) Мирового океана», М., 1995 г.;

«Временные положения по подсчету и учету запасов и прогнозных ресурсов глубоководных полиметаллических сульфидов Мирового океана», М., 1995 г.

«Правила поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе» (документ МОД: ISBA/16/C/L.5).

План работы по разведке РРР-ГПС, утвержденный 19 июля 2011 года решением Совета Международного органа по морскому дну на основании рекомендации его Юридической и технической комиссии, в соответствии с Правилами поиска и разведки полиметаллических сульфидов в Районе и пунктом 6 (a) раздела 1 приложения к Соглашению об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 01.01.01 года.

«Контракт на разведку полиметаллических сульфидов между Международным органом по морскому дну и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации» (29 октября 2012 г.).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Начать сбор, систематизацию и анализ материалов по экологическим исследованиям в РРР-ГПС.

2.1.2. Начать подготовку экологических материалов и документов, обеспечивающих выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС в РРР – ГПС.

2.2. Последовательность решения геологических задач и объемы работ.

Этап 1 (3 кв. – 4 кв. 2013 г).

Составить проектно-сметную документацию на проведение работ по объекту.

Начать сбор, систематизацию и анализ материалов ГРР по экологическим исследованиям в РРР-ГПС.

Начать подготовку экологических материалов и документов, обеспечивающих выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС в РРР – ГПС.

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за отчетный период (этап и год).

2.3. Основные методы решения геологических задач.

Сбор, обработка, изучение, интерпретация и анализ материалов, полученных по результатам экологических исследований в РРР – ГПС.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1. Обзор по собранным и систематизированным материалам ГРР по экологическим исследованиям в РРР-ГПС.

3.1.2. Анализ экологических материалов и документов, обеспечивающих выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС в РРР – ГПС.

3.2. Формы отчетной документации.

Информационные геологические отчёты о результатах выполненных работ за отчётный период (поквартально) и за год.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за отчетный период (этап и год) представляются Заказчику.

3.5. Сроки проведения работ.

Начало - III кв. 2013 г.

Окончание - IV кв. 2013 г.

Ответственный исполнитель Заказчика

Приложение

к документации

ЗАКАЗЧИК Директор » ______________________ «________»_______________2013 г. М. П.

Приложение 2 к Договору № 000-13/2013-ИО РАН от «___» июня 2013 г. ПОДРЯДЧИК Директор ИО РАН __________________ «____»______________2013 г. М. П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по объекту

«Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)»

Наименование основных видов работ и этапов их выполнения	Сроки выполнения: начало – окончание	Расчетная цена, тыс. рублей
Работы по объекту «Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)»	III квартал 2013 г. IV квартал 2015 г.	1 500,0
В том числе на 2013 год	III квартал 2013 г. IV квартал 2013 г.	700,0
Этап 1.1. Составить проектно-сметную документацию на проведение работ по объекту. Начать сбор, систематизацию и анализ материалов ГРР по экологическим исследованиям в РРР-ГПС. Начать подготовку экологических материалов и документов, обеспечивающих выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС в РРР – ГПС. Информационный отчет.	июль-сентябрь	350,0
Этап 1.2. Продолжить сбор, систематизацию и анализ материалов ГРР по экологическим исследованиям в РРР-ГПС. Продолжить подготовку экологических материалов и документов, обеспечивающих выполнение обязательств в соответствии с контрактом на разведку ГПС в РРР – ГПС. Информационные геологические отчеты (этап и год).	октябрь-ноябрь	350,0
Итого на 2013 год		700,0

Приложение

к документации

Приложение 3

к Договору № 000-13/2013-ИО РАН

от « » июня 2013 г.

Протокол

соглашения о договорной цене

на выполнение работ по объекту

«Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – директор » , от Подрядчика - директор ИО РАН , достигли соглашения о величине договорной цены на выполнение работ по объекту «Подготовка экологических материалов, обеспечивающих выполнение контрактных обязательств перед МОМД в соответствии с контрактом на разведку ГПС Российского разведочного района (РРР – ГПС)» в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость Двести двадцать восемь тысяч восемьсот четырнадцать) руб., из них:

на 2013 г. -  700 000 (Семьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость (Сто шесть тысяч семьсот восемьдесят) руб.

на 2014 г. – 300 000 (Триста тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 45 763 (Сорок пять тысяч семьсот шестьдесят три) руб.

на 2015 г. – 500 000 (Пятьсот тысяч) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 76 271 (Семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) руб.

ЗАКАЗЧИК		ПОДРЯДЧИК
Директор им. » _______________ «____»______________2013 г.		Директор ИО РАН _______________ «____»______________2013 г.