Доставка и исследование глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов из скважины Кыстыкхаская-1 (стр. 1 )

ДОГОВОР № _________

на проведение работ по объекту

«Доставка и исследование глубинных и поверхностных проб

пластовых флюидов из скважины Кыстыкхаская-1».

г. Красноярск «___» ______ 20___г.

Настоящий Договор на проведение работ по доставке и исследованию глубинных проб пластовых флюидов из скважины Кыстыктахская-1 (далее – «Договор») заключен между:

Закрытое акционерное общество «Ванкорнефть», именуемым далее по тексту «Заказчик», , действующего на основании Устава и Агентского договора № 000/0277Д от 01.01.01 года, с одной стороны, и

____________________________________________, созданным и существующим по законодательству Российской Федерации, именуемым в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, а каждый в отдельности – Сторона.

Принимая во внимание, что Подрядчик и его субподрядчики обладают надлежащими квалификацией и опытом, а также располагают персоналом, оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения таких работ, и готовы выполнить их на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре;

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

  1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данные – означает геолого-геофизическую и сопроводительную информацию на магнитных и бумажных носителях в согласованных с Заказчиком форматах, которая получена при исполнении настоящего Договора.

Дата начала работ – означает дату начала выполнения Работ, установленную в Календарном плане (Приложение ).

Оборудование – означает любые материалы, инструменты, оборудование, приспособления, механизмы и иное имущество, которые используются при выполнении Работ по настоящему Договору.

Персонал – означает персонал Подрядчика и его субподрядчиков, используемый для проведения Работ.

Работы – доставка и исследование глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов из скважины Кыстыктахская-1 в соответствии с Техническим заданием (Приложение ) и Календарным планом (Приложение ).

  2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя подряд на выполнение работ: «Доставка и исследование глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов из скважины Кыстыктахская-1».

2.2. «Подрядчик» выполняет работы по настоящему Договору в соответствии с утвержденными Техническим заданием (Приложение ) и Календарным планом (Приложение № 2).

2.3. «Подрядчик» по завершении работ передает «Заказчику» отчет о результатах проведенных исследований в установленном порядке в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

  3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для исполнения настоящего Договора Подрядчик обязуется:

3.1.1. Получить все необходимые разрешения на проведение Работ в соответствии с действующими нормативными документами и Законодательством Российской Федерации.

3.1.2.  Провести Работы в объеме, соответствующем Техническому заданию (Приложение ) и Календарному плану (Приложение ).

3.1.3.  Проводить Работы качественно, добросовестно и профессионально.

3.1.4.  Предоставлять Оборудование и Персонал, необходимые для проведения Работ.

3.1.5.  «Подрядчик» обязан выполнять требования Стандарта Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» №П4-05 СД-021.01 версия 1.01., утвержденного приказом «Роснефть» № 66 от 01.01.2001 г. (Приложение 6).

3.1.6.  Соблюдать требования «Стандарта .01 СЦ-0013 ЮЛ-054 версия 4.00 «Пропускной и внутриобъектовый режим на объектах » от 30 декабря 2011г. (Приложение 7).

3.1.7.  Стандарта «Требования в области обеспечения безопасности дорожного движения к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» С-0189 ЮЛ-054 версия 2.00 от 01.01.2001г. (Приложение ).

Соблюдение требований данных приложений стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения «Подрядчиком», «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения договора.

3.1.8.  До 25 числа отчетного месяца представлять Заказчику оригиналы первичных учетных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ:

·  акт сдачи-приемки выполненных работ – 3 экземпляра (Приложение к настоящему дополнительному соглашению);

·  счета фактуры – 3 экземпляра;

·  информационный отчет о ходе выполнения работ.

Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями п.5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 000 от 01.01.2001 г.

В случае предоставления документов, указанных в данном пункте Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Заказчик извещает Подрядчика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу. Направление данного уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был направлен Подрядчику.

3.1.9.  Не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, «Стороны» подписывают Акт сверки взаиморасчетов. «Заказчик» направляет «Подрядчику» Акт сверки взаиморасчетов, в ответ «Подрядчик» обязан принять, подписать и возвратить отправителю Акт сверки взаиморасчетов, либо предоставить свои мотивированные возражения с подтверждающими документами.

В случае, если в течение 20 календарных дней с момента получения Акта сверки взаиморасчетов «Подрядчиком» «Заказчик» не получает ответ в виде подписанного Акта сверки взаиморасчетов либо обоснованных возражений по Акту, данные Акта сверки считаются принятыми «Подрядчиком». «Подрядчик» вправе самостоятельно подготовить и направить в адрес Заказчика Акт сверки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом договора.

3.1.10. До 14 числа отчетного месяца предоставлять заявку на плановое финансирование работ.

3.1.11.  Передавать по актам приема-передачи выполненных Работ все результаты Работ по настоящему Договору.

3.1.12.  Согласовывать с представителями Заказчика все отклонения от Технического задания и Календарного плана, которые могут возникнуть в процессе выполнения полевых работ.

3.1.13.  По выполнению Работ передать Заказчику Данные и иную документацию, подлежащую передаче Заказчику в соответствии с настоящим Договором.

3.1.14.  В случае если это обусловлено законодательством РФ, зарегистрироваться в налоговом органе по месту проведения работ.

3.1.15.  Предоставить «Заказчику» копии документов о постановке на учёт в налоговом органе по месту проведения работ по настоящему договору, или документов, подтверждающих отсутствие необходимости регистрации по месту выполнения работ. До представления «Подрядчиком» копий документов акты выполненных работ к рассмотрению не принимаются.

3.1.16.  Подрядчик обязан в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем, представлять Заказчику письменную информацию по оплате региональных налогов (платежей) в бюджет Красноярского края и налоговой задолженности перед бюджетом Туруханского района.

Права Подрядчика по настоящему Договору:

3.1.17.  Получать по письменному запросу от Заказчика необходимую информацию и материалы, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.1.18.  Своевременно получать оплату за выполненные по Договору Работы.

3.1.19.  По предварительному письменному согласованию с Заказчиком, Подрядчик для выполнения взятых на себя обязательств может привлечь соисполнителя – субподрядчика, при этом Подрядчик несет ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору.

  4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик по настоящему Договору обязуется:

4.1.1. Предоставить Подрядчику в течение 10 дней после запроса все результаты геологоразведочных работ (ГРР) для проведения Работ по настоящему Договору.

4.1.2. Оказывать Подрядчику помощь в получении всех необходимых разрешений на проведение Работ.

4.1.3. Принимать Работы, выполненные Подрядчиком.

4.1.4. Оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком, в размерах, порядке, и в сроки, определенные в статье 5 настоящего Договора.

4.2. Права Заказчика по Договору:

4.2.1. Получать всю необходимую информацию от Подрядчика о ходе выполнения своих обязательств по Договору.

4.2.2. Контролировать выполнение Подрядчиком Работ на условиях Договора и получить все исполненное Подрядчиком по настоящему Договору.

  5.  СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1.  Стоимость работ по настоящему Договору определена «Протоколом соглашения о договорной цене» (Приложение ), сметой затрат на выполнение работ (Приложение ), и составляет _________ (__________________________) рублей _____коп., в т. ч. НДС (18%) _________ (____________________) рублей, ____ коп. Стоимость работ по договору включает в себя все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, а также НДС и иные налоги, уплата которых входит в обязанность Подрядчика.

5.2.  Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком за фактически выполненные объемы работ.

5.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 60 банковских дней с даты подписания полномочными представителями сторон оригиналов Акта приема-передачи выполненных работ в соответствии с Календарным планом проведения работ, на основании представленных Подрядчиком оригиналов документов, указанных в п.3.1.10.

5.4. Все денежные выплаты, предусмотренные настоящим Договором, направляемые Подрядчику, должны осуществляться перечислением на расчетный счет Подрядчика, указанный в ст. 18 настоящего договора.

5.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ по настоящему Договору, не подтвержденное соответствующими дополнительными соглашениями сторон, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

5.6.  При наличии встречных однородных требований Стороны вправе произвести взаимозачет путем оформления соответствующего Соглашения. Все изменения банковских реквизитов согласовываются в письменном виде путем оформления соответствующего дополнительного соглашения к договору.

6.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.  Срок выполнения работ по настоящему договору установлен в «Сторонами» в Календарном плане (Приложение ).

Все изменения срока должны оформляться дополнительными соглашениями «Сторон».

6.2.  Срок передачи геолого-технической документации полученной при выполнении работ «Подрядчиком» «Заказчику» установлен в Календарном плане (Приложение ).

6.3.  Указанный в настоящем договоре и его приложениях срок является исходным для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ и передачи отчетной документации исследований «Заказчику».

7.  Изменение ОБЪЕМА Работ

7.1.  Стороны могут решить изменить объемы и/или методики Работ относительно согласованных в Приложениях по взаимному письменному соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными лицами.

7.2.  В случае если такие изменения окажут существенное влияние на выполнение Технического задания, или Календарного плана, Стороны внесут необходимые изменения в соответствующие приложения к настоящему Договору.

7.3.  В случае изменения объемов и/или методики Работ Стороны дополнительно согласуют оплату таких дополнительных или измененных Работ.

7.4.  В случае требования Заказчиком изменения объёма Работ в сторону уменьшения и/или увеличения, и/или параметров Работ относительно согласованных в Приложениях, это будет определено дополнительным соглашением.

8.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Приёмка и оценка результатов работ осуществляется по факту выполненных работ в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение ) в течение установленного срока
Календарного плана (Приложение ).

8.2. По результатам выполнения работ Подрядчик предоставляет акт приема-передачи выполненных работ и счет-фактуру в соответствии с п. 3.1.8 договора, с обязательным приложением сопроводительных документов (письмо, заказное письмо, телеграмма и т. п.).

8.3. «Заказчик» в течение 5-ти дней со дня получения акта приема-передачи выполненных работ и отчётных документов, указанных в п. 3.1.8 настоящего Договора, обязан направить «Подрядчику» подписанный акт приема-передачи или мотивированный отказ от приёмки работ.

8.4. В случае мотивированного отказа «Заказчика» «Сторонами» составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. «Подрядчик» обязан произвести необходимые исправления и доработки без дополнительной оплаты.

8.5. В процессе выполнения работ «Заказчик» оставляет за собой право корректировать необходимые объемы работ. Если при выполнении работ будет выявлена необходимость доработки и изменения отдельных договорных условий по требованию «Заказчика», то эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их исполнения и порядка финансирования.

8.6. В случае досрочного выполнения работ, «Заказчик» вправе досрочно принять и оплатить работы по полной договорной цене.

8.7. При завершении всех работ по настоящему Договору «Подрядчик» составляет заключительный отчет в двух экземплярах на бумажном и магнитном (CD-диск) носителях и передает «Заказчику» (2 экз.) согласно Техническому заданию (Приложение ).

8.8. Окончательная приемка и оценка результатов работ осуществляется на совместном совещании «Заказчика» и «Подрядчика» и оформляется отдельным протоколом.

9.  ПЕРСОНАЛ

9.1.  Подрядчик представит высококвалифицированный Персонал для выполнения Работ.

9.2.  Подрядчик гарантирует, что Персонал будет обладать всеми необходимыми навыками и опытом в требуемых профессиях и в целях выполнения Работ, а также будет иметь действующие сертификаты, лицензии и иные разрешения, необходимые для выполнения Работ.

10.  ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

10.1.  Подрядчик несет ответственность за получение лицензий, разрешений и согласований, необходимых для выполнения Работ, которые Подрядчик, действуя в таком качестве, должен получать на свое имя, а также гарантирует и должен обеспечить получение любыми субподрядчиками, привлекаемыми к выполнению Работ, любых разрешений и согласований, необходимых для выполнения Работ.

11.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.  За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Договора виновная Сторона несет ответственность в соответствии с Действующим Законодательством Российской Федерации.

11.2.  Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, ненадлежащее исполнение Договора третьими лицами, а также ответственность за возможные убытки (расходы, штрафы, пени, возмещения и выплаты), причиненные участием таких третьих лиц в исполнении настоящего Договора.

11.3.  Подрядчик за свой счет осуществляет все виды страхования, требуемого в отношении работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, и освобождает Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия, налоги, сборы и прочие социальные льготы и выплаты) или нанесением увечья работнику или со смертью какого либо работника, занятого при выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчиком.

При этом Подрядчик берет на себя все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта.

11.4.  Настоящим Подрядчик обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком настоящего Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего Законодательства Российской Федерации.

Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникающих в связи с выполнением настоящего Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков.

11.5.  В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,05% от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Договора.

11.6.  В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов документов, указанных в п. п. 3.1.10 договора, Заказчик вправе потребовать выплаты штрафа в размере 10% от стоимости выполненных работ за отчетный период.

11.7.  В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ Подрядчик в праве взыскать пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Договора.

11.8.  За немотивированный отказ от подписания Акта сверки в установленные сроки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10 % от стоимости выполненных работ за период, в отношении которого производится сверка взаимной задолженности.

12.  ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1.  Все Данные и вся сопроводительная документация, полученные в ходе выполнения Договора, перейдут в собственность Заказчика с момента подписания Акта приема-передачи выполненных Работ.

12.2.  Все Данные, полученные Подрядчиком в ходе выполнения Работ, а также все документы, данные, отчеты и прочая информация, представленная Заказчиком Подрядчику и касающаяся деятельности Заказчика, принадлежат Заказчику, и будут являться коммерческим секретом Заказчика. Подрядчик обязуется рассматривать любые такие Данные и информацию как конфиденциальную информацию Заказчика и обязуется относиться к таким Данным и информации таким же образом, каким Подрядчик относится к своей собственной конфиденциальной информации. Подрядчик не будет показывать, выставлять, обнародовать, продавать, передавать, обменивать, сдавать в аренду или иным образом раскрывать и/или распространять Данные или информацию любому третьему лицу, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ или настоящим Договором. Если в ходе выполнения Работ по Договору Заказчику стала известной информация о Подрядчике, в отношении которой Подрядчик прямо сообщил о том, что такая информация является конфиденциальной, то Заказчик обязан рассматривать данную информацию как конфиденциальную.

12.3.  Вышеуказанное требование по соблюдению конфиденциальности не распространяется на информацию:

·  раскрытую с предварительного письменного разрешения Заказчика;

·  раскрытую правительственному или иному органу, когда это необходимо по законодательству Российской Федерации;

·  в той степени, в какой такая информация должна быть предоставлена для соблюдения применимого права или норм, или в соответствии с процессуальными действиями или по приказу любого суда, обязательного для Сторон;

·  ставшую известной Подрядчику до ее получения от Заказчика;

·  сообщенную Подрядчику третьей стороной, не связанной обязательствами перед Заказчиком по соблюдению конфиденциальности и обладающей правом раскрывать такую информацию; либо

·  являющуюся или ставшую всеобщим достоянием не по вине Подрядчика.

13.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1.  Обязательства Сторон могут быть отложены при наступлении событий, не подвластных контролю: военные действия; пожары, наводнения или другие стихийный бедствия, происходящие на территории производства Работ, в той степе­ни, в какой данные события препятствуют выполнению обязательств по настоящему Договору, до изменения ситуации, изменения законодательства, на срок действия этих событий.

13.2.  Сторона, не имеющая возможности выполнять свои обязательства по причине таких событий, должна не позднее 5-ти дневного срока известить другую Сторону о таких событиях. Сторона, предлагающая задержку обязательств, должна незамедлительно продолжить Работы после прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

13.3.  К выше перечисленным обстоятельствам не относятся нехватка средств или возможно­стей Подрядчика, а также неплатежеспособность Заказчика.

13.4.  Наступление и прекращение обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой уполномоченного государственного органа. В случае не предоставления указанной справки, сторона для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них.

14.  ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. АРБИТРАЖ

14.1.  Настоящий Договор регламентируется и толкуется в соответствии с Действующим Законодательством Российской Федерации.

14.2.  Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, урегулируются, прежде всего, путем переговоров.

14.3.  В случае если урегулировать разногласия путем переговоров представляется невозможным, такие разногласия могут быть вынесены на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края в соответствие с АПК РФ.

15.  ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1.  Досрочное расторжение договора до Даты начала Работ.

·  Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время до Даты начала Работ, направив Подрядчику уведомление. При этом Заказчик не несет ответственности по осуществлению каких-либо платежей Подрядчику, связанных с таким расторжением.

·  Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор до Даты начала Работ, если он докажет Заказчику свою несостоятельность и отсутствие готовности к выполнению Работ. В этом случае Подрядчик выплачивает Заказчику компенсацию в виде штрафа в размере 10% от Цены Договора и возвращает Заказчику все полученные по Договору суммы.

15.2.  Расторжение Договора по соглашению Сторон. Если к Дате начала Работ ни одна из Сторон не будет готова приступить к исполнению своих обязательств по Договору, Стороны имеют право письменно согласовать новую Дату начала Работ или расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

15.3.  Досрочное расторжение Договора в период выполнения Работ.

15.3.1.  Заказчик вправе, в любое время после того, как произошло любое из событий, указанных ниже, расторгнуть Договор сразу же после представления Подрядчику уведомления о расторжении Договора:

·  В случае признания Подрядчика банкротом;

·  В случае уступки Подрядчиком права собственности на все свое имущество в пользу кредиторов;

·  Признания Подрядчиком в письменной форме собственной несостоятельности в отношении общего погашения долгов в срок;

·  В случае возбуждения в отношении Подрядчика дела в соответствии с законами любой страны по освобождению от уплаты долгов или по назначению арбитражного управляющего, доверительного управляющего, конкурсного управляющего или ликвидатора Подрядчика;

·  В случае добровольного объявления Подрядчиком себя банкротом или реорганизации Подрядчика или сокращения численности штата Подрядчика, и/или иных других действий, ведущих к значительному затруднению в способности Подрядчика исполнить свои обязательства по Договору;

·  В случае если в ходе выполнения Работ будет явным, что Подрядчик не сможет закончить выполнение Работ в полном объеме до даты окончания Работ.

15.3.2.  В случаях, предусмотренных пунктом 15.3.1. Договора, Заказчик обязан оплатить только фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы, а ранее выплаченные суммы подлежат возврату Заказчику без начисления процентов, компенсаций или иного интереса.

15.3.3.  Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

·  Приостановки выполнения Работ на период 20 календарных дней подряд по причине форс-мажорных обстоятельств. Такое расторжение Договора вступает в силу с момента остановки выполнения Работ в связи с обстоятельствами форс-мажор. В этом случае Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие фактически выполненные Работы, и Подрядчику производится оплата фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ на день расторжения Договора с учетом выплаченных сумм.

·  Невыполнения Подрядчиком Работ по Договору в течение 20 последовательных календарных дней вследствие возбуждения против Подрядчика судебного разбирательства в любой юрисдикции по иску о нарушении патентного или иного аналогичного права либо невыполнения Подрядчиком Работ в течение 20 дней подряд по любой иной причине, которая не связана с виновными действиями Заказчика.

15.4.  Расторжение Договора, кроме случаев, указанных в пункте 15.2. Договора, оформляется путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. В уведомлении должен оговариваться объем аннулированных обязательств, а также дата, с которой расторгается Договор.

16.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1.  Настоящий Договор (включая приложения и письменные дополнения, совершенные Сторонами) является полным соглашением Сторон и превосходит любые ранее имевшиеся соглашения или обязательства, письменные и устные, между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора.

16.2.  Настоящий Договор может быть изменен или дополнен исключительно по письменному согласию Сторон на момент такого изменения или дополнения. Изменения и дополнения должны быть подписаны уполномоченными лицами.

16.3.  Каждая Сторона соглашается выполнить любые действия и заключить и подписать любые документы, которые могут разумно требоваться для исполнения положений настоящего Договора.

16.4.  В случае если любое положение или часть положения настоящего Договора будут признаны неисполнимыми или недействительными любым судом соответствующей юрисдикции, действительность и исполнимость оставшихся положений или их частей не будет затронута.

16.5.  Заголовки Статей, содержащиеся в настоящем Договоре, используются исключительно для удобства ссылки и не должны затрагивать толкование настоящего Договора.

16.6.  Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

16.7.  Любой документ может быть для скорости передан факсимильной связью с обязательным направлением оригинала заказным письмом либо вручением нарочно в течение 3-х календарных дней. Все документы должны быть подписаны собственноручно уполномоченным лицом.

16.8.  Стороны признают юридическую силу копий настоящего договора и приложений к нему до обмена оригиналами по почте

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

17.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.

17.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение 1. Техническое задание.

Приложение А Сведения о пласте и скважине.

Приложение 2. Календарный план.

Приложение 3. Протокол соглашения стоимости работ.

Приложение 4. Смета затрат с расшифровкой.

Приложение 5. Перечень лабораторных исследований пластовых флюидов к договору.

Приложение 6 Соглашение о соблюдении требований Стандарта в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества СД-021.01 ЮЛ-054 версия 1.0 от 01.01.2001г.

Приложение 7 Соглашение о соблюдении требований Стандарта «Пропускной и внутриобъектовый режим на объектах .01 СЦ-0013 ЮЛ-054 версия 4.00 от 01.01.2001г.

Приложение 8 Соглашение о соблюдении требований Стандарта «Требования в области обеспечения безопасности дорожного движения к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах общества» С-0189 ЮЛ-054 версия 2.00 от 01.01.2001г.

Приложение Акт сдачи-приемки выполненных работ

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» Юридический адрес: Российская Федерация, Красноярский край, с. Туруханск, ул , д. 20 Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 15 тел-99, E-mail *****@***ru банк развития регионов» г. Москва р/с к/с ,	«ПОДРЯДЧИК»

«Заказчик»	«Подрядчик»

Приложение 1

к договору №

от 20___ г.

«Заказчик»	«Подрядчик»
	Предприятие (Подрядчик)	«Роснефть» - НТЦ»
	Раздел плана	геологоразведочные работы
	Отрасль, полезное ископаемое	нефть, газ
	Наименование объекта	Доставка и исследование глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов из скважины Кыстыктахская-1
	Местонахождение объекта	Самоедский ЛУ
	Источник финансирования	Средства недропользователя

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Доставка и исследование глубинных и поверхностных проб

пластовых флюидов из скважины Кыстыктахская-1»

1  Основание для разработки

Работа выполняется в соответствии в соответствии с Дополнением №1 к лицензии ДУД 12623 НП и Программой ГРР «Роснефть» на год.

Срок выполнения работ:

Начало работ - 01.08.2013 г.

Окончание работ - 25.03.2014 г.

2  Цель, назначение и область применения

Целью настоящей работы является проведение научно-исследовательских работ по определению свойств пластовых флюидов по объектам скважины Кыстыктахская-1.

Знание свойств пластовых флюидов необходимо для подсчета запасов нефти на месторождении, проектирования технологической схемы разработки месторождения и анализа процесса разработки месторождения.

Рациональная разработка месторождения невозможна без знания данных о физических параметрах пластовой нефти. Исследования, проведенные на различных месторождениях, показывают, что свойства нефти даже в пределах одного месторождения и одного эксплуатационного объекта, бывают разными. Знание изменчивости свойств нефти по площади и мощности залежей позволит увеличить нефтеотдачу.

3  Технические требования

Приборы и аппаратура для реализации данной работы должны соответствовать ГОСТ 8.009-72, ГОСТ и в установленные сроки подвергаться аттестации. Исследовательские работы должны быть проведены в соответствии с правилами техники безопасности в нефтедобывающей отрасли.

Исследования должны быть выполнены в соответствии с положениями Стандарта компании СЦ – 044 «Порядок организации, отбора, транспортировки, хранения, комплексного исследования и обезвреживания глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов при геологоразведочных работах и разработке месторождений углеводородов и ОСТ 153-39. «Нефть. Типовое исследование пластовых флюидов и сепарированных нефтей», а их объем отвечать перечню реестра, согласованного КНТЦ Компании.

4  Объем и состав исследований

В рамках договора «Роснефть» - НТЦ» (Исполнитель) проводит лабораторные исследования согласно прилагаемому реестру (приложение № 5).

5  Организация работ

Отбор глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов проводится силами Подрядчика по испытанию (Соисполнитель) в пробоотборники «Роснефть» - НТЦ».