Документация

Ссылка на резервное размещение материала

«СОГЛАСОВАНО» Заместитель главы администрации города Вышний Волочек ___________________//

«УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель главы администрации города Вышний Волочек ___________________//

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек

г. Вышний Волочек

2009 г.

Содержание:

Раздел 1. Общие сведения об аукционе 3

Раздел 2. Инструкция Участникам размещения заказа по подготовке заявки на участие в открытом аукционе на выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек 4

1. Правовое регулирование 4

2. Цель аукциона 4

3. Заказчик и Уполномоченное подразделение 4

4. Источник финансирования и порядок оплаты муниципального контракта 4

5. Участник размещения заказа 4

6. Единая комиссия 4

7. Предоставление документации об аукционе 4

10. Разъяснения документации об аукционе 6

11. Внесение изменений в документацию об аукционе 6

12. Отказ от проведения аукциона 6

13. Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе 6

14. Предложения Участников аукциона по цене муниципального контракта 7

15. Оформление заявки на участие в аукционе 7

16. Затраты на участие в аукционе 7

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 7

18. Отзыв заявок на участие в аукционе 8

19. Требования к участнику размещения заказа 8

20. Условия допуска до участия в аукционе 8

21. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 9

22. Процедура проведения аукциона 9

23. Соблюдение конфиденциальности 10

24. Заключение муниципального контракта 11

25. Единственная заявка 11

26. Претензионная работа 11

Раздел III. Информационная карта аукциона 12

Проект муниципального контракта 15

Раздел 1. Общие сведения об аукционе

Предмет аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек.

Объём работ: определяется в соответствии с техническим заданием (прилагается).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 ,00 рублей.

Шаг аукциона:,00 рублей. Определяется в соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Обеспечения заявки: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет,00 рублей.

Срок выполнения работ: в течение I квартал 2010 года.

Условия оплаты: безналичный расчёт согласно актам приема-передачи выполненных работ с отсрочкой платежа до 60 банковских дней.

Подача заявок на участие: не позднее 17 декабря 2009 года 14 час. 30 мин. по адресу Тверская область, г. Вышний Волочек, Казанский пр. 17., каб. 400, 402.

Заявки подаются в открытом виде в папке-скоросшивателе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 декабря 2009 года по адресу Тверская область, г. Вышний Волочек, Казанский пр. 17., каб. 400, 402.

Место, день и время проведения аукциона: 18 декабря 2009 года в 14 час. 30 мин по адресу Тверская область, г. Вышний Волочек, Казанский пр. 17., каб. 403.

Общее количество листов в документации об аукционе: 23

Ответственные лица:

' 6-10-57 (вопросы по процедуре аукциона)

' 6-10-87 (вопросы по предмету аукциона)
Раздел 2. Инструкция Участникам размещения заказа по подготовке заявки на участие в открытом аукционе по выполнению работ по содержанию территории города Вышний Волочек

1.  Правовое регулирование

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 01.01.01 года «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для муниципальных нужд.

2.  Цель аукциона

Целью проведения аукциона является заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек.

3.  Заказчик и Уполномоченное подразделение

Заказчиком аукциона является администрация города Вышний Волочек. Место нахождения: Тверская обл., г. Вышний Волочек, Казанский пр., д. 17., каб. 204, , проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

Для осуществления функций по размещению заказа Заказчик привлекает Уполномоченное подразделение - отдел муниципального заказа администрации города Вышний Волочек. Руководитель отдела – . Место нахождения: Тверская обл., г. Вышний Волочек, Казанский пр., д. 17., каб. 400.

4.  Источник финансирования и порядок оплаты муниципального контракта

Финансирование по муниципальному контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из местного бюджета города Вышний Волочек.

Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном проектом муниципального контракта и Информационной картой аукциона.

5.  Участник размещения заказа

Участником размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта.

6.  Единая комиссия

Единая комиссия создается как орган, на который возлагаются функции по организации процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе, проведения процедуры аукциона.

Единая комиссия создается с привлечением представителей Заказчика, организатора аукциона, управления финансов и экономического анализа администрации города Вышний Волочек.

Решение о создании Единой комиссии и регламент ее работы принимаются и утверждаются соответствующим распоряжением Мэра города Вышний Волочек.

7.  Предоставление документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам бесплатно по адресу Организатора аукциона. Также документация об аукционе размещена в свободном доступе на сайте муниципального образования http://www. *****/ .

8.  Начальная (максимальная) цена муниципального контракта. Место и

сроки выполнения работ

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1 ,00 рублей. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

Победитель аукциона должен выполнить работы в г. Вышний Волочек в течении I квартала 2010 года.

9.  Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет, рублей.

Участники открытого аукциона в составе заявки представляют оригинал платежного поручения с отметкой банка об исполнении платежа (при перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, платежное поручение должно содержать полное название аукциона (лота, при его наличии)).

Если заявка на участие в аукционе не сопровождается установленным обеспечением, Участник размещения заказа не будет допущен к участию в аукционе в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела.

Участникам размещения заказа необходимо произвести оплату в срок до подачи заявок, но не позднее даты рассмотрения заявок на банковские реквизиты Организатора аукциона – администрация города Вышний Волочек:

ИНН/КПП: /

БИК:

РКЦ Вышний Волочек г. Вышний Волочек

Р/с

ОКАТО:

КБК:

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления Уполномоченному органу уведомления об отзыве Участником заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 9 настоящего раздела;

- Участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе Участнику (ам), не допущенного (ым) к участию в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с Участником размещения заказа, подавшем единственную заявку на участие в аукционе, или с участником размещения заказа единственно допущенным к участию в аукционе и признанному Участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с единственным Участником аукциона, присутствующим на процедуре проведения аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта и после троекратного объявления предложения о цене контракта, не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, и аукцион признан несостоявшимся;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику аукциона, не явившемуся на процедуру проведения аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику аукциона, представитель которого не допущен на процедуру проведения аукциона, ввиду отсутствия у него полномочий, либо документов их подтверждающих;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с Победителем аукциона или с таким Участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с Участником аукциона, признанным Победителем аукциона.

Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

- уклонения Победителя аукциона от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела;

- уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела, в том случае, если Победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

- уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в аукционе от заключения муниципального контракта, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела;

- уклонения единственного допущенного к участию в аукционе и признанного Участником аукциона Участника от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 24 настоящего раздела;

- уклонения Участника размещения заказа, являющегося одновременно Победителем аукциона и Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения муниципального контракта в качестве Победителя аукциона.

10.  Разъяснения документации об аукционе

Участник размещения муниципального заказа вправе обратиться письменно к Заказчику за разъяснениями документации по предмету аукциона, к Организатору за разъяснениями документации об аукционе по процедуре. Организатор и Заказчик обязаны в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного запроса заинтересованного лица направить ему в письменной форме разъяснения, если они получены не позднее 5-ти дней до момента окончания приема заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления таких разъяснений Организатор размещает разъяснения документации об аукционе на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос.

11.  Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствие с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявок на участие в аукционе Организатор по согласованию или по просьбе Заказчика, по запросу Участника размещения заказа может внести изменения в документацию об аукционе. Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью документации об аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлён так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесённых в документацию об аукционе, такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

12.  Отказ от проведения аукциона

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Заказчиком, Уполномоченным подразделением соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведения открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком, Уполномоченное подразделение направляет соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

13.  Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе – пакет документов, подготовленный Участником, согласно следующим требованиям:

  Заявка на участие в аукционе подается в открытом виде в папке скоросшивателе.

  В составе заявки на участие в аукционе предоставляются следующие документы:

1)  опись документов, представляемых Участником размещения заказа на участие в открытом аукционе, оформленную согласно форме 1.

2)  заявление на участие в аукционе, оформленное согласно форме 2 и содержащее фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица
), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. с приложением заявления в электронном виде (дискета, либо диск);

3)  проект муниципального контракта с заполненными приложениями;

4)  нотариально заверенная копия лицензии на данный вид деятельности;

5)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса – для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия);

6)  заверенная копия действующей редакции устава;

7)  документ, подтверждающий право действовать от имени организации, в случае необходимости;

8)  заверенная копия справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (представляется по желанию Участника);

9)  заверенная копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках с пометкой налогового органа за последний отчетный период (представляется по желанию Участника);

10)  платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

11)  кроме вышеперечисленных участник может по своему усмотрению предоставить любые документы (рекомендации, отзывы, характеристики и т. д.).

  Валютой документации об аукционе и заявки на участие в аукционе является рубль Российской Федерации. Не допускается указание иной валюты.

  Документы должны иметь сквозную нумерацию.

  Все документы оформляются в печатном виде на бумажных носителях на русском языке.

  Все документы, кроме оригиналов и нотариально заверенных копий, должны быть подписаны и заверены печатью участника.

14.  Предложения Участников аукциона по цене муниципального контракта

Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в пункте 8 настоящего раздела.

Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в форме и в порядке, которые определены процедурой проведения аукциона, в соответствии с пунктом 22 настоящего раздела, а также Информационной картой аукциона

Порядок формирования цены муниципального контракта указан в Информационной карте аукциона.

15.  Оформление заявки на участие в аукционе

При описании условий и предложений Участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Сведения, которые содержаться в заявках Участников не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей печатью в местах, где на это имеется указание (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы/завизированы руководителем или уполномоченным лицом). При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты (сброшюрованы), пронумерованы и скреплены печатью Участника размещения заказа на месте брошюровки.

Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении копии заявки (Заказчик может затребовать несколько экземпляров копий заявок, соответственно может не требовать копий вообще, а только один оригинальный экземпляр). Необходимость предоставления копии (копий) заявки и их количество указывается в Информационной карте аукциона.

Все документы, входящие в состав копии заявки, должны быть четко обозначены как «КОПИЯ» и оформлены в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего раздела. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал.

На папках должно быть указано наименование аукциона, на участие в котором подается заявка, а так же может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику.

16.  Затраты на участие в аукционе

Участники размещения заказа несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе. Организатор и Заказчик не несут ответственности и обязательств по этим расходам.

17.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Все заявки на участие в аукционе должны быть переданы Организатору аукциона не позднее 17 декабря 2009 г. до 14 ч. 30 мин по адресу Организатора аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Организатором. При регистрации заявки на участие в аукционе Организатор аукциона вправе потребовать от Участников размещения заказа предоставления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в аукционе. При этом не допускается изменение заявки на участие в аукционе. Заказчик, уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к Участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в документации об аукционе требования к Участникам размещения заказа.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 17 настоящего раздела, регистрируется представителем Уполномоченного подразделения в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

По просьбе Участника размещения заказа Организатор при регистрации выдает расписку с указанием даты и времени подачи заявки.

После истечения срока подачи заявок, заявки на участие в аукционе не рассматриваются и возвращаются Участнику размещения заказа в тот же день. Заявки, полученные по почте (дата и время по штемпелю) после истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, Единой комиссией не рассматривается и возвращаются Участнику.

18.  Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе после ее подачи в любое время при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Заказчиком, Уполномоченным подразделением до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:

- уведомление должно быть направлено в Уполномоченное подразделение по адресу, указанному в пункте 3 настоящего раздела;

- уведомление должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 17 настоящего раздела, заголовок «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе» и соответствующий текст. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, полученное после дня и времени начала рассмотрения заявок, не будет принято во внимание и будет рассматриваться как действительная.

19.  Требования к участнику размещения заказа

  Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим работы, являющиеся предметом аукциона.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

-  Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

-  Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

-  Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-  Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

20.  Условия допуска до участия в аукционе

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

Участнику может быть отказано в участии в аукционе в случае, если:

-  Участник не представил в составе заявки на участие в аукционе перечень требуемых документов согласно части 2 статьи 35 Федерального закона от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

-  Участник оформил заявку не в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта превышающей начальную (максимальную) цену контракта (лота);

-  Участник имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов;

-  Участник находится в состоянии ликвидации или банкротства;

-  Деятельность участника приостановлена;

-  Участник не является субъектом малого предпринимательства;

-  Участник не внес денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в аукционе.

Единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол размещается Уполномоченным подразделением на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

21.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией аукционе, осуществляется 17 декабря 2009 года.

В ходе рассмотрения заявок проверяется соответствие заявки требованиям документации об аукционе и соответствие Участников аукциона, требованиям законодательства РФ.

Заявкой на участие в аукционе, отвечающей требованиям документации об аукционе, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям документации об аукционе и не содержит противоречий, существенных отклонений или оговорок. Противоречием, существенным отклонением или оговоркой являются те, которые:

- любым существенным образом оказывают влияние на количество (объем), качество выполняемых работ;

- ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства Исполнителя по муниципальному контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе;

- каким-либо другим образом влияют на определение Победителя аукциона.

Если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе выясняется, что заявка в аукционе содержит существенные отклонения от требований, установленных документацией об аукционе, Участник размещения заказа, предоставивший такую заявку, не допускается к участию в аукционе.

В результате рассмотрения заявок Единой комиссией принимается решение о допуске участников до процедуры проведения аукциона либо об отказе в допуске к участию в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок подписывается членами Единой комиссии и размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Участники аукциона уведомляются о решении Единой комиссии письменно в течение дня после подписания протокола.

22.  Процедура проведения аукциона

Аукцион проводится Организатором процедуры в 14 ч. 30 мин 18 декабря 2009 года по адресу Организатора ( Тверская область, г. Вышний Волочек, Казанский пр., д. 17). В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится Аукционистом, выбранным из числа членов Единой комиссии большинством голосов, в присутствии членов Единой комиссии и Участников Аукциона или их уполномоченных представителей. Аукцион проводится по каждому лоту в устной форме Организатором аукциона в присутствии членов Единой комиссии, Участников аукциона или их представителей.

Не допускается предложение цены, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. После объявления начальной цены контракта Участники аукциона объявляют о снижении цены контракта на «шаг аукциона», который устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 8 настоящего раздела. После снижения цены контракта объявляется следующая цена, равная начальной цене за вычетом суммы «шага аукциона».

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Перед началом проведения процедуры аукциона Единая комиссия регистрирует Участников аукциона или их представителей, явившихся на процедуру аукциона, поверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе. После этого уполномоченные представители Участников аукциона получают от Единой комиссии пронумерованные карточки (далее – «карточки»).

Аукцион начинается с объявления Аукционистом о начале проведения процедуры аукциона, наименований (и/или имен) Участников размещения заказа, допущенных к участию в аукционе.

После этого Аукционистом объявляется предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона», указанный в Информационной карте аукциона, наименование Участников аукциона, которые не явились на аукцион.

После этого Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем поднятия карточек, в случае согласия заключить муниципальный контракт по объявленной цене и объявляет начальную (максимальную) цену контракта, сниженную на «шаг аукциона».

Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене муниципального контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены контракта, а далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены муниципального контракта. Заявление о цене муниципального контракта, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом.

При отсутствии предложений о цене муниципального контракта со стороны Участников аукциона Аукционист повторяет последнюю из названных цен муниципального контракта 3 (три) раза. если до третьего повторения заявленной цены муниципального контракта ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» должен быть снижен на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом цены контракта ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование Победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта. Все предложения участников аукциона по снижению начальной (максимальной) цены аукциона заносятся в протокол.

В случае если после троекратного объявления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) от Участников аукциона не поступило ни одного предложения о снижении цены контракта ни на 5%, ни на 0,5% от начальной стоимости контракта, аукцион признается несостоявшимся.

В протоколе указывается:

·  состав присутствующих членов Единой комиссии и Участников аукциона;

·  место, дата и время проведения аукциона;

·  начальная (максимальная) цена контракта (цены лота);

·  сведения об Участниках аукциона;

·  предложения Участников по снижению цены контракта по каждому лоту;

·  сведения о последнем и предпоследнем предложении о цене контракта по каждому лоту;

·  Победитель аукциона и участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта.

Протокол проведения аукциона подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии в день проведения аукциона, размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после подписания указанного протокола, публикуется в официальном печатном издании в течение 5 рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

При проведении процедуры аукциона осуществляется аудиозапись аукциона. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона.

Во избежание накладок технического характера Участник аукциона, желающий осуществлять аудио - и видеозапись аукциона, должен известить Аукционную комиссию о таком намерении до начала процедур аукциона.

23.  Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения заявки на участие в аукционе, проведения аукциона не подлежит разглашению Участникам аукциона и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того момента, как будет объявлен Победитель аукциона. Заказчик и Организатор аукциона не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Участников.

24.  Заключение муниципального контракта

В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона Заказчик передает Победителю оригинал протокола проведения аукциона и муниципальный контракт. Муниципальный контракт составляется путем внесения в проект муниципального контракта, предложенного в настоящей документации об аукционе, цены контракта, предложенной Победителем.

Победитель аукциона обязан подписать контракт и вернуть его Заказчику в течение 15 дней, но не ранее 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае отказа Победителя от подписания муниципального контракта в установленный срок, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В данном случае заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.  Единственная заявка

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или только один участник допущен до процедуры проведения аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, либо подавшему единственную заявку, допущенную до процедуры аукциона, проект контракта, составленный по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

26.  Претензионная работа

Участники аукциона вправе обжаловать решения и действия Заказчика и Организатора аукциона в соответствии с действующим законодательством РФ в 10-дневный срок с момента подведения итогов аукциона.

Раздел III. Информационная карта аукциона

Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей Документации по аукциону и дополнением к информации для участников аукциона.

В случае противоречия между информацией для участников аукциона и положениями Информационной карты аукциона, последние имеют преобладающую силу.

№	Описание	Данные
1.	Наименование Заказчика	Администрация города Вышний Волочек Место нахождения: Тверской обл., г. Вышний Волочек, Казанский пр., д. 17, каб. 204. Тел. 48
2.	Наименование уполномоченного подразделения	Отдел муниципального заказа администрации города Вышний Волочек.
3.	Предмет аукциона	Выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек.
4.	Краткая характеристика и объем выполняемых работ	Выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек в соответствии с техническим заданием (Приложение ).
5.	Начальная (максимальная) цена контракта, включая НДС	1 ,00 рублей.
6.	Место и срок выполнения работ	Место выполнения работ: г. Вышний Волочек. Срок выполнения работ: I квартал 2010 года.
7.	Гарантийный срок работ	Срок предоставления гарантий качества работ — в течении I I квартала.
8.	Требования к Участникам размещения заказа	Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
9.	Требования, установленные Заказчиком	Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом; Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.
10.	Источник финансирования	Местный бюджет.
11.	Форма, сроки выполнения и порядок оплаты выполненных работ	Безналичная форма оплаты. Основанием для оплаты являются акты приема-передачи выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ в пределах твердой контрактной цены в течение 60 (шестидесяти) банковских дней
12.	Привлечение субподрядчиков	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету аукциона привлекать субподрядные организации.
13.	Порядок формирования цены контракта	Предлагаемая Участником стоимость контракта с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в п. 5 Информационной карты. Предлагаемая Участником цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть учтены Участником размещения заказа при расчете цены муниципального контракта.
14.	Валюта муниципального контракта	Рубль Российской Федерации.
15.	Требования к оформлению заявок на участие в аукционе	Заявка на участие в аукционе, поданная Участником в письменной форме, оформляется в соответствии с пунктом 10 раздела 2. «Инструкция Участникам размещения заказа по подготовке заявки на участие в открытом аукционе на выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек настоящей документации об аукционе.
16.	Место и срок подачи заявок на участие в аукционе (адрес)	Заявки на участие в аукционе подаются с 27 ноября 2009 года по 14 ч. 30 мин 17 декабря 2009 года по адресу уполномоченного подразделения: г. Вышний Волочек, Казанский пр-т, каб. 400,402.
17.	Форма заявки на участие в аукционе	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в папке. Ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота, подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа по данному аукциону не допускается.
18.	Обеспечение заявки на участие в аукционе. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участия в аукционе	55 000,00 рублей (пятьдесят пять тысяч 00 копеек), НДС не облагается. Обеспечение заявок на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: администрация города Вышний Волочек: ИНН/КПП: / БИК: РКЦ Вышний Волочек г. Вышний Волочек Р/с ОКАТО: КБК: В платежном поручении в графе «Наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе (наименование аукциона)», а также «НДС не облагается». Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
19.	Порядок и срок отзыва заявок	Участник размещения заказа отзывает заявку на участие в аукционе путем направления уведомления Заказчику по форме 4, прилагаемой к документации об аукционе, в порядке, установленном в Инструкции.
20.	Место, день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе	18 декабря 2009 года по адресу: г. Вышний Волочек, Казанский пр-т, д. 17, каб. 400.
21.	Дата, время и место проведения аукциона	18 декабря 2009 года в 14 ч. 30 мин (время Московское) по адресу: г. Вышний Волочек, Казанский пр-т, д. 17, каб. 403.
22.	Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)	Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 55 000,00 рублей
23.	Срок заключения муниципального контракта	Муниципальный контракт заключается с Победителем аукциона, либо Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене муниципального контракта (при уклонении Победителя аукциона от заключения муниципального контракта), либо единственным Участником аукциона (если аукцион признан несостоявшимся) в соответствии с формой, включенной в состав документации об аукционе, и с учетом предложений организации-Победителя. Победитель должен обеспечить подписание муниципального контракта со своей стороны в срок не менее чем 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее 20 дней с момента размещения указанного протокола.

Приложение

Техническое задание

о выполнении работ по санитарному содержанию территории города

на I квартал 2010 года

Виды работ

1. Зимнее содержание:

-  скверов, включая пешеходные дорожки; Венецианова - 12 тыс. кв. м. Сердюкова - 11 тыс. кв. м.

-  площадей:

Администрация и пенсионный фонд - 3200 кв. м.

у Петра кв. м.

у Екатерины II - 800 кв. м.

у Петра I и Сердюкова - 1000 кв. м.

у Венецианова - 750 кв. м.

-  Ванчакова линия (ул. Вагжанова до площади Екатерины II - 7500 кв. м.

-  Матвеева, в т. ч. пешеходные дорожки - 12000 кв. м.

2. Ежедневная уборка города (вывоз ТБО) из скверов, урн по Казанскому
проспекту, Екатерининской и I торговых рядов.

3. Ликвидация стихийных свалок по заданию отдела коммунального
хозяйства.

4.  Распиловка, подрезка, вывоз аварийных деревьев по заданию ОКХ.

5.  Сбор и вывоз мусора от автобусных остановок в количестве 69 ед.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________

г. Вышний Волочек «____»___________ 2009 г.

Администрация города Вышний Волочек, в лице Мэра города , действующего на основании Устава муниципального образования «Город Вышний Волочек», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и ___________________________ в лице ________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, по итогам открытого аукциона, проведенного единой комиссией от «____» _______________ 2009 г., протокол № ____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по содержанию территории города Вышний Волочек согласно технического задания (Приложение к настоящему контракту) (далее - работа) и в обусловленный срок, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Финансирование указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта работ осуществляется за счет средств бюджета города Вышний Волочек.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет ____________ (______________________) рублей, в том числе НДС - ___ % _____________ (_____________________) рублей. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ и сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.2. Цена Контракта устанавливается в соответствии с условиями исполнения Контракта, указанными Подрядчиком в своей заявке на участие в открытом конкурсе.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту осуществляется Подрядчиком в течение I квартала 2010 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Для выполнения условий настоящего Контракта Заказчик:

4.1.1. Выдает задания, распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего Контракта и иными его условиями обязательными для Подрядчика.

4.1.2. Еженедельно производит проверку и оценку качества выполнения работ в соответствии с техническим заданием с занесением в журнал учета выполняемых работ замечаний с указанием сроков их устранения.

4.1.3. Имеет право выдавать задания, распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего Контракта и иными его условиями обязательными для Подрядчика.

4.1.4. Производит приемку и подписывает (при отсутствии замечаний) акты выполненных работ, составляет в двустороннем порядке акты о выявленных нарушениях и порядке их устранения.

4.1.5. При выявлении несоответствия качества выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в указанный Заказчиком срок устранить недостатки работ.

4.1.6. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик:

4.2.1. Принимает на себя и выполняет весь комплекс работ в соответствии с техническим заданием Заказчика, Правилами в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской области (утв. постановлением Администрации Тверской области от 01.01.2001г. ).

4.2.2. Не реже одного раза в сутки представляет Заказчику отчет о выходе техники, информацию о проведенных работах с указанием объектов производства работ по содержанию. Порядок передачи информации устанавливается Заказчиком.

4.2.3. Выполняет все Предписания Заказчика, касающиеся предмета настоящего контракта.

4.2.4. Исполняет указания и распоряжения по любому вопросу, относящемуся к работам по настоящему Контракту, которые исходят от Заказчика в пределах его компетенции.

4.2.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, немедленно ставит в известность Заказчика.

4.2.6. Устраняет за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком при проверке выполнения работ в срок установленный Заказчиком своими силами и за свой счет.

4.2.7. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Подрядчика и являются его риском при выполнении работ.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

5.1. Подрядчик начинает выполнять работы с 1 января 2010 года.

5.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения или некачественного исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков, исправлению некачественно выполненных работ.

5.4. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

5.5.1. Обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;

5.5.2. Неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований к работе;

5.5.3. Существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления, и которые не были устранены по истечении установленного срока
;

5.5.4. По другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок (еженедельно) представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

6.2. Обследование убираемой территории осуществляется Заказчиком путем визуального осмотра.

6.3. Результаты еженедельных проверок фиксируются в Промежуточной ведомости оценки уровня содержания.

По данным Промежуточных ведомостей Заказчиком заполняется Итоговая ведомость оценки уровня содержания, являющаяся основанием для подписания акта сдачи - приемки работ.

6.4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работы обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае обнаружения недостатка качества работ Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно исправить недостатки;

8.3. За просрочку выполнения работ в установленные сроки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 50/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение сроков оплаты за выполненные работы Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8.5.Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания сторонами и до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.

10.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3. При расторжении Контракта по любым основания Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки - передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик:

Администрация г. Вышний Волочек 171165 Тверская обл., Казанский пр. 17 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г. Тверь р/сч , ИНН// Мэр города Вышний Волочек _____________

Приложение

к муниципальному контракту № ___

от «___» _______________ 2009 г.

Техническое задание

о выполнении работ по санитарному содержанию территории города

на I квартал 2010 года

Виды работ

1. Зимнее содержание:

-  скверов, включая пешеходные дорожки; Венецианова - 12 тыс. кв. м. Сердюкова - 11 тыс. кв. м.

-  площадей:

Администрация и пенсионный фонд - 3200 кв. м.

у Петра кв. м.

у Екатерины II - 800 кв. м.

у Петра I и Сердюкова - 1000 кв. м.

у Венецианова - 750 кв. м.

-  Ванчакова линия (ул. Вагжанова до площади Екатерины II - 7500 кв. м.

-  Матвеева, в т. ч. пешеходные дорожки - 12000 кв. м.

2. Ежедневная уборка города (вывоз ТБО) из скверов, урн по Казанскому
проспекту, Екатерининской и I торговых рядов.

3. Ликвидация стихийных свалок по заданию отдела коммунального
хозяйства.

6.  Распиловка, подрезка, вывоз аварийных деревьев по заданию ОКХ.

7.  Сбор и вывоз мусора от автобусных остановок в количестве 69 ед.

Заказчик: Поставщик:

Администрация г. Вышний Волочек Мэр города Вышний Волочек _____________

Форма 1

Председателю Единой комиссии

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек. Настоящим ______________________________________________ подтверждает,

(наименование или Ф. И.О. Участника размещение заказа)

что для участия в названном аукционе нами направляются нижеперечисленные документы:

№№ п\п	Наименование	Кол-во листов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…
n
	ИТОГО кол-во листов

Ф. И.О., должность и подпись Участника размещения заказа

МП «_____»_____________2009 г.

Форма 2

Председателю Единой комиссии

Заявление

на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территории города Вышний Волочек

Для юридического лица:

Наименование организации:_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: ___________________________________________________________________________________

Фактический адрес: ____________________________________________________________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________________________________

Ф. И.О. руководителя: ___________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _______________________ КПП _________________________ р/с ____________________

в _____________________________________________ к/с __________________________________ БИК _____________

Для физического лица:

Ф. И.О.:_______________________________________________________________________________________________

Место жительства______________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН _______________________ КПП _________________________ р/с ____________________ в _____________________________________________ к/с __________________________________ БИК _____________

Участник размещения заказа является субъектом малого предпринимательства ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)

В том случае, если Участник размещения муниципального заказа находится на упрощенной системе налогообложения, дается ссылка на уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения

___________________________________________________________________________________________________________ 1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты ________________________________________________(наименование Участника размещения заказа) в лице ___________________________________________(наименование должности руководителя и его Ф. И.О.) сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена муниципального контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

3. В отношении __________________________ (наименование Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, и отсутствует решение арбитражного суда о признании _______________________ (наименование Участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. _________________ (наименование Участника размещения заказа) не находится в Реестре недобросовестных поставщиков, а также, что наша деятельность на момент подачи заявки на участие в открытом аукционе не приостановлена в порядке, предусмотренным Кодексом РФ об административных правонарушениях.

5. В случае если мы будем признаны победителями аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

6. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене муниципального контракта после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт по выполнению работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания Победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о ________________________________ (наименование Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа / ФИО /

МП

Форма 3

Доверенность на участие в аукционе

«___»__________ 200 ___ г.

Настоящей доверенностью __________________________________________ доверяет

(наименование участника размещения заказа)

_______________________________________________________________________________

(Ф. И.О., должность представителя)

_________________________________________________________________________________

(паспортные данные представителя)

представлять интересы___________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

при проведении аукциона на право заключения муниципального контракта _____________________________________________________________________________________

(извещение №______), в том числе*:

- присутствовать на аукционе и давать предложения о цене контракта;

- совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения и не противоречащие действующему законодательству РФ.

Настоящая доверенность выдана сроком на _______________ без права передоверия.

Руководитель участника размещения заказа ________________ Ф. И.О.

(указать должность) (подпись)

М. П.

* При оформлении доверенности участник размещения заказа самостоятельно определяет объем полномочий представителя.