Документация (стр. 3 )

№	Наименование объекта	Проектная стоимость	Начало строительства	Окончание строительства
1	ВЛ 110 кВ «Вынгапур» - ПНПС-2	355 572,0	01/06/2010	01/10/2011
	В т. ч. технологическое присоединение двухцепной ВЛ 110 «Вынгапур» - ПНПС-2 Пурпе 1,2 к ПС 220 «Вынгапур»	194 447,4	25/08/2011	30/08/2011
2	ВЛ 110 кВ «Тарко-Сале-ПурПе»	385 349,8	01/06/2010	01/10/2011
	В т. ч. технологическое присоединение двухцепной ВЛ110 «Тарко-Сале-НПС-1 Пурпе 1,2 к ПС 500 «Тарко-Сале»	200 104,5	25/08/2011	30/08/2011
3	Подстанция 110/10 Промежуточная НПС-2	251 886,5	01/06/2010	01/10/2011
4	Подстанция 110/10 НПС Пур-Пе	258 602,2	01/06/2010	01/10/2011
	ВСЕГО	1 251 731,4

Требования к организации и ведению работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с Проектом и Техническим заданием, с соблюдением требований Проекта организации строительства и Проекта производства работ, согласованного с Заказчиком, а также в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязуется не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ обеспечить заключение договора комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ.

Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (далее – ППР), в том числе на пересечения автодорог и железных дорог. В составе ПОС/ППР необходимо разработать детальный комплексный график строительства объекта в формате MS Project.

Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и используется за счет Генерального подрядчика.

До начала производства работ Генеральный подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ.

Перед началом выполнения работ Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику:

·  Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых оборудования и материалов и оформляет необходимые документы для производства работ (ППР с содержанием конкретных мероприятий по защите работающих, акт-допуск к производству работ, список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т. д.).

·  Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений.

Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания сторонами Акта приемочной комиссии (формы КС-11, КС-14).

·  Гарантийный срок на приобретаемое оборудование должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем, и составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты сдачи объекта строительства в эксплуатацию;

·  Приобретаемые материалы должны соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем, и составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты сдачи объекта строительства в эксплуатацию;

·  Гарантийные обязательства на работы должны составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты сдачи объекта строительства в эксплуатацию.

Требования по обеспечению оборудованием и материально-техническими ресурсами

Все материально-технические ресурсы (далее МТР) и оборудование, необходимые для выполнения работ, определяются ведомостью МТР, приобретаются и доставляются Генеральным подрядчиком на объект самостоятельно. Генеральный подрядчик должен обеспечить охрану МТР.

Приобретаемые МТР и оборудование должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенного оборудования и МТР должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов работ.

Приобретаемые Подрядчиком МТР и оборудование не должны быть бывшими в употреблении и срок их изготовления должен быть не ранее 2009 года. На все оборудование и материалы должна быть предоставлена вся необходимая техническая документация (паспорта, схемы и др.). Предусмотреть на сложное поставляемое оборудование шеф - монтаж, где он обязателен, для сохранения гарантийных обязательств или иных целей.

Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах при строительстве ВЛ 110 кВ.

Наименование	Марка	Количество
Автосамосвалы		2
Вибротрамбующая машина		1
Кран автомобильный	Урал 5557 КС 3514	1
Грузовой фургон	Урал 375	3
Передвижной сварочный агрегат		2
Передвижная электростанция	ПЭС-50	1
Насос самовсасывающий	НСЦ-4	1
Вышка телескопическая		1
Раскаточная тележка на 3 провода		1
Машина для закладки заземления		1
Экскаватор роторный		1
Вахтовый фургон		1
Трактор		1
Бульдозер		1
Рыхлитель на тракторе		1

Рекомендованные настоящей ведомостью машины могут быть заменены другими аналогичными машинами, в зависимости от наличия в строительной организации.

С дополнительными техническими вопросами и для ознакомления с проектом обращаться к ответственным лицам Заказчика.

Срок выполнения работ - до 01.09.2011 г.

Требования к выполняемым работам

Производство работ под непосредственным контролем представителей Заказчика.

При некачественном выполнении работ Генеральный подрядчик должен своими силами и за свой счет устранить неисправность.

Форма представлении результатов

По отдельным этапам работы оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. После полного завершения работы оформляется подписанный обеими сторонами акт о приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

Исполнительная документация должна быть выполнена и оформлена в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Приложение

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ

Приложение 1

к Предложению Претендента

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в Мероприятиях по привлечению Генерального подрядчика по строительству объектов внешнего электроснабжения: НПС «Пур-Пе». Подстанция 110/10 кВ, Промежуточная НПС-2. Подстанция 110/10 кВ, НПС «Пур-Пе» ВЛ-110 кВ, Промежуточная НПС-2. ВЛ-110 кВ», необходимых для функционирования трубопроводной системы «Пур-Пе – Самотлор»

Настоящим_____________________________________________________________________ (наименование организации) подтверждает, что для участия в Мероприятиях нами направляются нижеперечисленные документы.
№№ п\п	Наименование	Наименование предоставляемых документов	Кол-во страниц	Кол-во экз.
1	Заявка на участие в Мероприятиях в составе Предложения
2	Опись документов
3	Анкета Претендента
4	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная ФНС России или нотариально заверенная копия
5	Копия бухгалтерской отчетности за 2009 г. и за первый квартал 2010 года (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторское заключение (при наличии), пояснительная записка).
6	Перевод на русский язык, надлежащим образом заверенный, документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства
7	Документы или копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим строительную деятельность
8	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента – юридического лица .
9	Копии учредительных документов Претендента
10	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (для юридических лиц)
11	Документы, подтверждающие квалификацию Претендента
12	Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе предложения о цене Договора и сроках выполнения работ
Другие документы, копии документов, образцы, подтверждающие соответствие Претендента установленным требованиям, прикладываемые по усмотрению Претендента:
13	Документы, подтверждающие непроведение ликвидации и процедуры банкротства и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства
14	Документы, подтверждающие неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Предложения
15	Справка об отсутствии у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

Приложение

ФОРМА ЗАЯВКИ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На бланке организации