Документация

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

(УФК по Республике Татарстан)

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

___________

«____» ___________ 2012 год

Документация

открытого аукциона в электронной форме, проводимом в порядке, установленном главой 3.1 Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту фасада административного здания УФК по Республике Татарстан,

проводимого на сайте электронной торговой площадки etp. *****

Содержание:

Приглашение к участию в аукционе

1.Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

6. Источник финансирования заказа

7. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

9. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта

12. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления.

13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг

14. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам

15. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

16. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

17. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

18. Требования к участникам размещения заказа

19. Заказ на выполнение работ.

20. Проект государственного контракта

Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые господа!

Настоящим Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан приглашает к участию в открытом аукционе в электронном форме проводимом на сайте электронной торговой площадке etp. ***** (далее – ЭТП etp. *****), любые юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На Общероссийском официальном сайте ***** (далее - Официальный сайт) будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на Официальный сайте без взимания платы.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 01.01.01 г. №94-­ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом

аукционе в электронной форме в соответствии ст. 41.8 Федерального закона от 01.01.2001 г. и инструкция по ее заполнению

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме.

Заказчиком установлено требование о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ от 01.01.2001 г., в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЭТП etp. ***** в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно

Инструкция по заполнению заявки Участником размещения заказа:

Участник размещения заказа заполянет заявку в соответствии с «Инструкцией для поставщика» размещенной на ЭТП etp. *****

2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в

электронной форме в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона

от 01.01.2001 г.

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер обеспечения заявки устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены контракта, что составляет сто двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 55 копеек.

Требование обеспечения заявки в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и перечисляется на счет Оператора ЭТП.

3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается: 27 ноября 2012 года в 09 час.00 мин.

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ, в соответствии со ст. 41.9 Федерального закона от 01.01.2001 г.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается: 30 ноября 2012 года

5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на ЭТП etp. ***** в соответствии со ст. 41.10 Федерального закона от 01.01.2001 г. в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме: 03 декабря 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой площадки.

"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

7. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

В цену государственного контракта должна быть включена стоимость всех расходов, связанных с выполнением Работ, в том числе материалов, оборудования, инструментов, конструкций и прочих средств, необходимых для выполнения работ, расходов на их изготовление, установку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, доставки их до места выполнения Работ, а также расходы на вывоз строительного мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с настоящей документацией об аукционе и выполнения подрядчиком всех обязательств по контракту.

8. Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная цена контракта составляет: 2 два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот одиннадцать) рублей.

9. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Расчет максимальной цены контракта согласно сметному расчету, произведенному -строительное бюро «Поволжье» на основании договора от 01.01.2001 №20/3. (Приложение 1 к настоящей документации).

10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой контракта является рубль Российской Федерации.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта

Не применяется.

12. Размер обеспечения исполнения государственного

контракта, срок и порядок его предоставления (в соответствии со ст. 41.6 Федерального закона от 01.01.2001 г.)

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта в соответствии с п.11 ч. 3 ст. 41.6. Федерального закона от 01.01.2001 г. составляет 30% от начальной цены (максимальной) цены контракта и составляет семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 30 копеек.

Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта: Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан, , л/сч , р/сч ГРКЦ НБ Республики Татарстан Банка России г. Казань.

13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, объему предоставления гарантий

качества товара, работ, услуг

При выполнении работ Подрядчик использует новые, не бывшие в употреблении материалы, в соответствии с заданием Заказчика. Все используемые материалы должны соответствовать ГОСТам и санитарным нормам.

Все работы, предусмотренные государственным контрактом, должны быть выполнены в соответствии со СНиП, ГОСТ и требованиями заказчика. Ремонтные работы проводить при соблюдении всех требований безопасности.

Сдача-приемка выполненных Работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных Работ, подписываемым Подрядчиком и Заказчиком, с предоставлением Заказчику счета на оплату и счета-фактуры.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ установленным требованиям, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет

14. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам.

Не установлено.

15. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на

эксплуатацию товара

Объем предоставляемых гарантий качества работ: гарантийные обязательства распространяются на перечень работ по ремонту фасада административного здания.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ - 24 (двадцать четыре) месяца.

Началом гарантийного срока считается день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ.

16. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения

работ, оказания услуг

1. Место выполнения Работ:

2. Работы должны быть выполнены в течение 10 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

17. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Форма оплаты: безналичное перечисление.

Сроки и порядок оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику оказанные по государственному контракту работы на следующих условиях:

- Заказчик оплачивает Подрядчику 100 (сто) процентов Цены Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком соответствующего счета, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Требования к участникам размещения заказа

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

19. Заказ на выполнение работ.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Фасад
1	Разборка облицовки стен гранитными плитами полированными	100 м2	1.5103
2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	1.5103
3	Разборка каркаса из сетки	100 м2	1.5103
4	Штукатурка стен фасада цементно-известковым раствором марки М-75	100 м2	1.5103
5	Монтаж опорного уголка горячекатаного 50мм*50мм*5мм (ГОСТ 8509-93)	1 т	0.2191
6	Устройство каркаса из сетки	100 м2	1.5103
7	Облицовка стен гранитными плитами, полированными	100 м2	1.5103

Технические характеристики используемых материалов:

1.  Гранитная плита 600 мм * 300 мм:

- цвет темно-серый со светлыми включениями,

- гранит состоит из калиевого полевого шпата, кислого плагиоклаза, кварца, слюды;

- пористость менее 1,5%;

- структура гранита - среднезернистая от 2 мм до 5 мм.

20. Проект государственного контракта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________

на выполнение работ по ремонту фасада административного здания

УФК по Республике Татарстан

г. Казань «___»_________2012 г.

Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф. И.О.), действующего на основании (указывается Положение об Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан, приказ Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан о назначении исполняющего обязанности руководителя, приказ Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан № 92 от 01.01.2001г. «О предоставлении права электронной цифровой подписи для осуществления полномочий в сфере размещения заказов»» или другие документы, подтверждающие полномочия Заказчика заключать настоящий государственный контракт), с одной стороны, и (наименование участника аукциона, с которым заключается государственный контракт), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф. И.О.), действующего на основании (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Подрядчика заключать настоящий государственный контракт), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по ремонту фасада административного здания УФК по Республике Татарстан и принял предложение Подрядчика на сумму ________ рублей ______ копеек (цена предложения Подрядчика о цене государственного контракта цифрами и прописью), включая НДС в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью; в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. В настоящем Контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее значение:

(1)  «Заказчик» означает Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан;

(2)  «Подрядчик» означает ___________________, с которым Заказчик заключает настоящий Контракт по итогам открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по ремонту фасада административного здания УФК по Республике Татарстан;

(3)  «Стороны» означает совместно именуемых Заказчика и Подрядчика;

(4)  «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами, с дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в нем есть ссылки, являющимися его неотъемлемой частью;

(5)  «Цена Контракта» означает сумму в размере ____ рублей ___ копеек (цена цифрами и прописью), указанную в приложении №3 «Смета» к настоящему Контракту, которую Заказчик должен выплатить Подрядчику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

(6)  «Работы» означает все работы по ремонту фасада административного здания УФК по Республике Татарстан согласно перечню и объему работ, указанных в приложении №1 «Перечень работ» к настоящему Контракту с использованием материалов, указанных в приложении №2 «Перечень материалов» к настоящему Контракту, которые должны быть выполнены Подрядчиком на условиях настоящего Контракта;

(7)  «Место выполнения Работ» означает административное здание УФК по Республике Татарстан, расположенное по адресу:

(8)  «Представитель Заказчика» означает работника Заказчика, которому Заказчик передал определенную часть своих полномочий в рамках настоящего Контракта. Передача полномочий Заказчика Представителю Заказчика осуществляется на основании доверенности в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Контракта

2.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту фасада административного здания УФК по Республике Татарстан, указанные в приложении №1 «Перечень работ» к настоящему Контракту, которые должны быть выполнены Подрядчиком на условиях настоящего Контракта в соответствии с приложением №2 «Перечень материалов» к настоящему Контракту (Работы), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Заказчика

3.1.1. Заказчик обязуется произвести оплату за надлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту в порядке и сроки, оговоренные в пункте 6 настоящего Контракта.

3.1.2. Заказчик обязуется своевременно обеспечивать Подрядчика всеми необходимыми для выполнения им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Подрядчика.

3.1.3. Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.4. Заказчик обязуется обеспечить готовность Места выполнения Работ для выполнения Работ.

3.1.5. Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчика на Места выполнения Работ.

3.2. Права и обязанности Подрядчика

3.2.1. Подрядчик обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Подрядчик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

3.2.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Контракта и действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами, а также нести ответственность за своевременное исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

3.2.3. Подрядчик обязуется выполнять Работы с использованием своих материалов согласно приложению №2 «Перечень материалов» к настоящему Контракту, своим инструментом и своими силами, при этом обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения Работ.

3.2.4. Подрядчик обязуется нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на Месте выполнения Работ.

3.2.5. Подрядчик обязан выставлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с пунктом 5 настоящего Контракта.

3.2.6. Подрядчик обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с выполняемыми Работами.

3.2.7. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.8. Подрядчик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по результатам выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4. Требования к Работам

4.1. Работы выполняются Подрядчиком в объеме и в соответствии с требованиями, приведенными в приложении №1 «Перечень работ» к настоящему Контракту.

4.2. При выполнении Работ Подрядчик должен использовать новые, не бывшие в употреблении материалы с учетом характеристик, указанных в приложении №2 «Перечень материалов» к настоящему Контракту.

5. Приемка Работ

5.1.1. Подрядчик в срок не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней по окончании выполнения Работ, направляет Заказчику подписанные со своей стороны 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением счета, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.1.1 настоящего Контракта, должен направить Подрядчику 1 (один) экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ или письменный мотивированный отказ от приемки таких Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков, а также сроков их устранения.

6. Платежи

6.1. Заказчик оплачивает Подрядчику 100 (сто) процентов Цены Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком соответствующего счета, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Цена Контракта включает стоимость всех затрат Подрядчика, связанных с выполнением Работ, в том числе:

- стоимость материалов, оборудования, инструментов, конструкций и прочих средств, необходимых для выполнения Работ, а также стоимость затрат на их изготовление, установку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, доставку до Места выполнения Работ;

- стоимость затрат на вывоз строительного мусора;

- стоимость затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

6.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему Контракту Работы в российских рублях.

6.4. Оплата выполненных Работ производится за счет средств федерального бюджета.

6.5. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

6.6. Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Подрядчика, указанный ниже:

р/с _______________________________________________________________,

к/с _______________________________________________________________,

БИК________________, ИНН _________________, КПП _________________.

7. Гарантийные обязательства

7.1. После оплаты Заказчиком Работ в соответствии с пунктом 6 настоящего Контракта Подрядчик должен установить гарантию на результат Работ. Подрядчик гарантирует, что качество Работ, выполненных Подрядчиком в рамках настоящего Контракта, соответствуют качеству такого вида работ, а результат Работ не будет иметь дефектов, связанных с материалами, используемыми при выполнении Работ, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика, при нормальном соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Места выполнения Работ.

7.2. Гарантийные обязательства Подрядчика (далее – Гарантия) на результаты Работ действительны в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Гарантийный период).

7.3. Если в течение Гарантийного периода будет выявлено, что результаты Работ не соответствуют требованиям настоящего Контракта, Подрядчик обязан предпринять меры по устранению нарушений указанных требований.

7.4. В случае выявления несоответствия результатов Работ требованиям настоящего Контракта Представитель Заказчика обязан оперативно в письменном виде (включая факсимильное сообщение) уведомить Подрядчика, направив Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта устранения недостатков. В случае отказа в устранении выявленных дефектов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа.

7.5. Копия указанного уведомления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента уведомления Заказчика должна быть направлена по адресу, указанному в пункте 17.1 настоящего Контракта.

7.6. Если Подрядчик не исправит дефект(ы) в срок, указанный в пункте 7.4 настоящего Контракта, Заказчик может взыскать с Подрядчика неустойку в размере, указанном в пункте 12.1 настоящего Контракта.

7.7. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 19 настоящего Контракта.

8. Использование контрактной документации и информации

8.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

8.2. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Подрядчик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Работами по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – Конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информация такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая информацию Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. По окончании настоящего Контракта получающая информацию Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по настоящему Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации:

(1) которая на момент получения является общедоступной;

(2) которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;

(3) которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Подрядчику, Подрядчик обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.

8.5. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию, определенные в пункте 8.1 настоящего Контракта, кроме как в целях надлежащего исполнения Контракта.

9. Непреодолимая сила

9.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Подрядчика, а также обстоятельства, связанные с просчетом или небрежностью Подрядчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

9.3. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

9.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5. Стороны не несут ответственности в виде выплаты неустоек и/или расторжения Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения Контракта или невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

10. Внесение изменений и расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11. Платежи при расторжении

11.1. При расторжении настоящего Контракта приемке Заказчиком и оплате Подрядчику подлежат Работы, надлежащим образом выполненные Подрядчиком, но не оплаченные Заказчиком на дату уведомления Заказчиком Подрядчика о расторжении настоящего Контракта.

11.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Подрядчику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

12. Неустойки

12.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1,5 (полутора) процентов от Цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.2. В случае взыскания с Подрядчика неустойки, указанной в пункте 12.1 настоящего Контракта, Заказчиком выставляется требование о выплате неустойки, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также реквизиты счета, на который Подрядчик должен перечислить денежные средства в уплату такой неустойки, и сроки перечисления неустойки.

12.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств согласно настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

12.4. Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 12.1 и 12.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Вариант 1 (включается в текст Контракта, если Подрядчиком Контракта является бюджетное учреждение)

13. Обеспечение выполнения условий Контракта

13.1. Обеспечение исполнения условий настоящего Контракта для Подрядчика не устанавливается.

Вариант 2 (включается в текст Контракта во всех остальных случаях)

13. Обеспечение выполнения условий Контракта

13.1. При подписании настоящего Контракта со своей стороны, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения условий Контракта (далее – Гарантия выполнения Контракта) в размере 771 573,30 рубля (семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят три рубля 30 копеек).

13.2. Гарантия выполнения Контракта должна быть выражена в российских рублях и представлена Заказчику в любой из форм, указанных в Федеральном законе Российской Федерации -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по выбору Подрядчика, и иметь срок действия до 31 декабря 2012 года.

13.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал Гарантии выполнения Контракта, идентичный направленному в форме электронного документа, на бумажном носителе.

13.4. В случае, если по каким-либо причинам Гарантия выполнения Контракта или какая-либо из ее частей перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать выполнение Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту до завершения срока действия Контракта, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иную (новую) надлежащую Гарантию выполнения Контракта или ее часть на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 13 настоящего Контракта.

13.5. Средства Гарантии выполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

13.6. При нарушении Подрядчиком какого-либо обязательства, связанного с выполнением Работ, Заказчик по своему усмотрению имеет право взыскивать средства, предоставленные Подрядчиком в качестве обеспечения надлежащего выполнения условий Контракта, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

13.7. Гарантия выполнения Контракта, указанная в пункте 13.1 настоящего Контракта, возвращается Подрядчику по истечении срока, указанного в пункте 13.2 настоящего Контракта.

13.8. При внесении денежных средств в качестве Гарантии выполнения Контракта, подлежащей возврату Подрядчику в соответствии с пунктом 13.7 настоящего Контракта, в письменном требовании Подрядчика должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств.

14. Официальный язык

14.1. Контракт должен быть составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15. Применимое право

15.1. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

16. Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения настоящего Контракта.

16.2. Работы выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

16.3. Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

17. Уведомления

17.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения; уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Тел: (8

Факс: (8

Адрес Подрядчика для направления уведомлений:

___________________ (указывается адрес Подрядчика)

Тел: _______________

Факс: ______________

17.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17.3. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено настоящим Контрактом, и любой документ, за исключением платежных документов и документов, определяющих взаимные обязательства Сторон по настоящему Контракту, оформление которого необходимо или разрешено Заказчиком или Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Контракта, могут быть предприняты или оформлены полномочными представителями Заказчика и Подрядчика:

От Заказчика: ,

заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан.

От Подрядчика: _______________________

18. Налоги и пошлины

18.1. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта.

19. Решение спорных вопросов

19.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.

19.2. При недостижении соглашения любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан для разрешения возникшего спора.

20. Приложения к Контракту

20.1. Приложение «Перечень работ» к настоящему Контракту, приложение №2 «Перечень материалов» к настоящему Контракту, приложение №3 «Смета» к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

20.2. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта, условиям или положениям вышеуказанных приложений приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в приложениях к настоящему Контракту.

21. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан

ИНН __________, л/с _____________ , р/с ____________________________ в _______________________________, БИК ______________, КПП ____________.

Подрядчик:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стороны заключили настоящий Контракт в форме электронного документа.

От Заказчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

От Подрядчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

Приложение

к государственному контракту

№________от ________________

Перечень работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Фасад
1	Разборка облицовки стен гранитными плитами полированными	100 м2	1.5103
2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	1.5103
3	Разборка каркаса из сетки	100 м2	1.5103
4	Штукатурка стен фасада цементно-известковым раствором марки М-75	100 м2	1.5103
5	Монтаж опорного уголка горячекатаного 50мм*50мм*5мм (ГОСТ 8509-93)	1 т	0.2191
6	Устройство каркаса из сетки	100 м2	1.5103
7	Облицовка стен гранитными плитами, полированными	100 м2	1.5103

От Заказчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

От Подрядчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

Приложение

к государственному контракту

№________от ________________

Смета

В настоящем приложении приводится таблица цен (расценок) по всем позициям перечня работ, указанных в приложении №1 «Перечень работ» к государственному контракту, подготовленная на основании предложения участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт по результатам открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по ремонту фасада административного здания УФК по Республике Татарстан.