Размещение заказа на выполнение работ по установке и монтажу кондиционера

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Глава Усвятского района Директор МОУ «Церковищенская средняя

общеобразовательная школа»

_______________ ________________

«__» ____________ 2009 г. «__» _____________ 2009 г.

Размещение заказа на выполнение работ

по установке и монтажу кондиционера

МОУ «Церковищенская средняя общеобразовательная школа»

извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по установке и монтажу кондиционера

1. Адрес: 182570 Псковская обл., Усвятский район, д. Церковище.

2. Источник финансирования – средства местного бюджета МО «Усвятский район».

3. Наименование, характеристика и количество товара:

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Качественные характеристики
1	Установка и монтаж кондиционера	шт	1	MUC-36 HR|RK-36CHM или эквивалент - потребляемая мощность – 4,2 кВт - уровень шума внутреннего блока – до 52 дБ - тип хладагента – R22 - наличие пульта дистанционного управления - наличие таймера включение/выключения - автоперезапуск - режим вентиляции (без обогрева и без охлаждения) - автоматический режим - режим «сон» - режим осушения - автоматические жалюзи - подогрев картера - фазовый монитор - защита от протечек конденсата. Установка кондиционера кабинете по информатики, второго этажа здания школы, юго-западная сторона. Площадь – 53,5 м2. В кабинете может одновременно работать десять компьютеров. Необходимо выполнение электромонтажных работ для подключения системы, включая прокладку кабеля и укладка кабеля в кабель-каналы, установка автоматов. Возможность монтажа как горизонтально на потолке, так и вертикально на стене (подача воздуха широким потоком) Проведение пуско-наладочных работ. Гарантия не менее 2-х лет.

4. Место выполнения работ – Псковская обл., Усвятский район, д. Церковище, здание школы.

5. Срок выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

6. В цену работ входят расходы на перевозку (доставку), установку, монтаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Максимальная цена контракта – 77,170 тыс. руб.

8. Котировочные заявки подаются по адресу Единой комиссии: Псковская обл., п. Усвяты, ул. К. Маркса, д. 20, 3-й этаж, Администрации Усвятского района, , в письменной форме в оригинале (факсовая копия не является оригиналом письменной формы) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в период с 20 октября 2009 года по 27 октября 2009 года.

Срок окончания подачи котировочных заявок – 17.00 часов 27 октября 2009 г.

9. Срок и условия оплаты – безналичный расчет в течение 10 банковских дней на основании акта выполненных работ.

10. Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Проект муниципального контракта прилагается.

11. Котировочные заявки должны представляться по ниже приведенной форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Администрация Усвятского района Дата: ________

Отдел ЭРИО

Адрес: 182570 Псковская обл., п. Усвяты

Ул. К. Маркса, д. 20

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем в соответствии с условиями муниципального контракта, приведенными в запросе котировок и нашей заявкой, выполнить работы по установке и монтажу кондиционера для нужд МОУ «Церковищенская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с приведенными ниже наименованиями, количеством, характеристикой товара:

Наименование товара (страна происхождения): _______________________.

Количество товара: _______________________________________________.

Качественные характеристики товара: _______________________________.

Цена товаров __________________________________(сумма прописью)

В цену товаров входят расходы (перечислить расходы, указанные в запросе котировок)_______________________(указать)

Наименование участника размещения заказа.

Место нахождения (для юридического лица
).

Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица).

Банковские реквизиты участника размещения заказа.

Идентификационный номер налогоплательщика.

С уважением,

_______________ _____________ _____________

(должность) (подпись) (Ф. И.О.)

Печать

проект

Муниципальный контракт № ___

п. Усвяты «__»____________ 2009 г.

МОУ «Церковищенская средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», . В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт по условиям и результатам заседания котировочной комиссии

1.  ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.  «Подрядчик» обязуется на условиях настоящего Муниципального контракта выполнить для «Заказчика» с надлежащим качеством работы по установке и монтажу кондиционера.

«Заказчик» – обязуется принять и своевременно оплатить выполненные «Подрядчиком» работы.

1.2.  Настоящий контракт заключен на основании результатов запроса котировок.

1.3. «Подрядчик», в соответствии со сроками указанными в настоящем Муниципальном контракте, выполнит весь объем вышеуказанных работ (п.1.1.) на объекте, включая: транспортировку материалов, производство испытаний и сдачи «Заказчику» выполненных работ в соответствии со сметной документацией.

1.4. Все приложения к настоящему контракту, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определена протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок (№__ от «__»____________2009 г.) и составляет _____________.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: в течение 20 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков по контракту.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1 Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Муниципальному заказчику в установленный срок.

4.1.2.Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметной документацией, нормами и правилами монтажа;

4.1.3. Качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

4.1.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

4.1.5. При выполнении работ обеспечить качество работ в соответствии с техническими условиями на аппаратуру.

4.1.6. Несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутри объектового режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих на объектах Заказчика.

4.1.7. Обеспечивает уборку мусора после выполненных работ.

4.1.7. Подрядчик сдает рабочей комиссии Заказчика по акту приема выполненных работ.

4.2. Обязательства Муниципального заказчика:

Для реализации настоящего контракта Муниципальный заказчик принимает на себя

обязательство.

4. 2.1. Принять от Подрядчика по «Акту приема выполненных работ» - выполненный монтаж кондиционеров.

4.2.2. Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых подрядчиком.

4.2.3. Произвести расчет поэтапно за выполненные работы путем перечисления суммы на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 банковских дней после предоставления счета и акта выполненных работ, если Стороны не придут к другому соглашению.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

5.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Муниципальному контракту.

5.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается от даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ по монтажу пожарной сигнализации.

5.3. Подрядчик в течении 24 месяцев несет гарантийные обязательства на выполненные им работы. В случае если неисправности оборудования или его части, входящего в перечень, вызвана заводским браком (по вине производителя) или по вине «Подрядчика», то ремонт осуществляется за счет средств «Подрядчика». При этом расходы по демонтажу, доставке и монтажу отремонтированного оборудования «Заказчику» несет «Подрядчик». Последний обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок продлевается в этом случае соответственно на период устранения дефектов.

5.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта стороны Муниципального заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Муниципальным заказчиком или третьими лицами. «Подрядчик» не осуществляет гарантийное обслуживание при возникновении дефектов и неисправностей в системе и (или) оборудовании в результате:

- ее неправильной эксплуатации;

- ремонта системы и (или) оборудования лицом, не уполномоченным «Подрядчиком»;

-  механического повреждения системы и (или) оборудования.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные Муниципальным заказчиком сроки.

6.2. Если Муниципальный заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока монтажа на соответствующий период.

3. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Муниципальным заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Муниципальным заказчиком своих обязательств.

6.5. В случае, если Муниципальным заказчиком была установлена необходимость консервации объекта строительства, то Муниципальный заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.2. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор путем переговоров и предъявления претензий, то он разрешается Арбитражным судом Псковской области в установленном порядке.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 15-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

8.З. Если по мнению сторон работы могут быть продолжены а порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 года..

9.2. В отношении гарантийных обязательств, настоящий контракт действителен весь срок действия гарантии.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

10.1 Муниципальный заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в случаях:

·  задержки Подрядчиком начала монтажа более чем на 30 дней по причинам, независящим от Муниципального заказчика;

·  несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

·  аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

·  при финансовой несостоятельности подрядчика.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

11.3. Любое уведомление по настоящему контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, телефонограммы, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения, телефонограммы, письма по электронной почте на день получения.

11.4. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

№	Наименование документа
1	Смета
2	График производства подрядных работ

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Муниципальный заказчик» «Подрядчик»

МОУ «Церковищенская средняя общеобразовательная школа» М. П._______________//

М. П. ____________________/_____________/