УТВЕРЖДЕНО
Глава Тополевского
сельского поселения
_________________
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на размещение заказа на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по объекту:
«РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ. МОСКАЛЕНКО В СЕЛЕ МАТВЕЕВКА »
Заказчик: Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
2008 год
СОДЕРЖАНИЕ
1.Предмет открытого аукциона ………………………………………………………………………3
2. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе …………………..3
3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ,
которые являются предметом аукциона, их количественных и
качественных характеристик ……………………………………………………………………….. .4
4. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ………………………………… .4
5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ ………………………………………… 4
6. Начальная (максимальная) цена контракта ………….…………………………………………... 5
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ. ………………………………………………………… .5
8. Источник финансирования заказа………………………………………………………………… 5
9. Порядок формирования цены контракта ……………………………………….……………...... .5
10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов
с подрядчиками ……………………………………………………………………………………… .5
11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю………………........5
12. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный контрактом
объем работ …………………………………………………………………………………………….5
13. Требования к участникам размещения заказа ……………………………………………….…5
14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе ………………………………………………………………………….…………6
15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе.……………………………...6
16. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе …………………………………………….....6
17. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)…...………………..…..... 6
18. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе …………….…………………………….....6
19. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта…………………………...……...7
20. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе … ….………….. ..7
21. Место, дата и время проведения аукциона …………………….…………… …….……… ......7
22. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт.……………………..………………………………………………………… ………… .…..7
б) Приложение 1: Техническое задание ………….....…………..………………………… …..…....8
в). Приложение 2: Проект муниципального контракта..……….…………………………… ….....10
Приложение 3: Календарный план выполнения работ ……...…………………………………..13
Приложение 4: Протокол соглашения о контрактной цене …………………….………………13
Приложение 5: Акт сдачи-приемки выполненных работ ……..……………………….… …….13
г). Приложение 3: Образцы форм для заполнения
Форма № 1: Заявка на участие в открытом аукционе….………………………………… ……..….14
Форма № 3: Запрос на разъяснение положений документации об аукционе …………….. ……...16
Форма № 4: Доверенность на уполномоченное лицо для представления интересов
участника размещения заказа …………………………………………………………………… …..17
1. Предмет открытого аукциона
Заказчик Администрация Тополевского сельского поселения проводит открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги улица Москаленко в селе Матвеевка».
Победитель настоящего аукциона получит право заключить муниципальный контракт с Заказчиком на условиях его заявки на участие в открытом аукционе, отвечающей требованиям документации об открытом аукционе.
2. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа и инструкция по её заполнению.
Форма заявки:
Участник размещения заказа подает заказчику заявку в установленный аукционной документацией срок и по форме № 1 (Приложение 3 к документации об аукционе), в конверте на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ).
Содержание и состав заявки:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица
), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
2) сведения о качестве работ;
3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
б) копии документов на соответствие участника размещения заказа требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.
Инструкция по заполнению заявки:
Заявка на участие в открытом аукционе заполняется от руки печатными буквами или на компьютере, в соответствии с прилагаемой формой к документации об аукционе, подписывается руководителем или лицом, имеющим право действовать от имени участника размещения заказа, заверяется печатью участника размещения заказа. Вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, и наименование Заказчика. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
К заявке необходимо приложить все документы, предусмотренные в составе заявки на участие в аукционе.
Участник аукциона может приложить справку о наличии или отсутствии задолженности по налогам и сборам с датой не ранее чем за шесть месяцев до проведения аукциона или ее копию. При наличии задолженности можно приложить копию баланса за последний отчетный период.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске размещения заказа к участию в аукционе.
При этом в случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения до заключения муниципального контракта.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик.
Участник размещения заказа приводит перечень, наименование и описание выполняемых работ. Участник размещения заказа приводит перечень государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и других норм и правил, которые он будет соблюдать при выполнении работ. Участник размещения заказа должен описать, каким образом будут выполняться требования Заказчика, изложенные в документации об аукционе.
Участник размещения заказа приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ, конкретных мер по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды.
4. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ.
Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение 1 к документации об аукционе), иными исходными данными, с государственными нормами, правилами и стандартами. Продолжительность гарантийного срока составляет 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Место выполнения работ: село Матвеевка, Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
Сроки выполнения работ: до 1 октября 2008 года.
Условия выполнения работ:
Победитель аукциона своими силами выполняет реконструкцию и капитальный ремонт автомобильной дороги улица Москаленко в селе Матвеевка, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к документации об аукционе) и системой нормативных документов в строительстве, действующих на территории РФ, в срок, установленный муниципальным контрактом.
При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему технического отчета.
Приемка и оценка выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями технического задания (Приложение 1 к документации об аукционе), техническими условиями и иными исходными данными, переданными Заказчиком для выполнения работ.
В случае обнаружения недостатков результата работ в период гарантийного срока, Подрядчик устраняет недостатки, производит необходимые дополнительные работы за свой счет, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.
6. Начальная (максимальная) цена контракта. 3 000 000 рублей (три миллиона рублей).
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания контракта обеими сторонами и предъявления счета Подрядчиком производит авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта.
Окончательный расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней по предъявленному счету-фактуре после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами с зачетом ранее произведенной предоплаты в размере 30% от стоимости выполненных работ.
Выполненные работы по контракту, предъявленные Подрядчиком после 01.10.2008г., Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат. В этом случае Подрядчик обязан вернуть полученную предоплату на счет Заказчика до 15.10.2008г.
8. Источник финансирования: Бюджет Тополевского сельского поселения на 2008 год.
9. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).
Начальная (максимальная) цена контракта указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками. Цена контракта формируется в валюте Российской Федерации (в рублях).
11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: не установлен в виду отсутствия необходимости.
12. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ.
Возможность Заказчика изменить объем выполняемых работ не предусмотрена.
13. Требования к участникам размещения заказа.
При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
а) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, на выполнение работ, являющихся предметом аукциона;
б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
д) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных законом №94-ФЗ;
е) лица, подавшие заявку на участие в аукционе, не должны иметь непосредственную организационно правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других; лица, входящие в одну группу лиц, рассматриваются как одно лицо или один участник размещения заказа; заявки группы лиц не рассматриваются;
14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Дата начала срока подачи заявок: с 07.08.2008г. с 10.00 часов
Место подачи заявок: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, , в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.
Дата окончания срока подачи заявок:
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В день начала рассмотрения заявок, до начала процедуры рассмотрения заявок, заявки принимаются единой комиссией Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, . Общий зал.
Окончание приема заявок – до 10.00 часов 28.08.2008г.
15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
17. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»).
Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет – руб. (двести пятьдесят тысяч рублей)
18. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств. Не предусмотрен.
19. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления. Не предусмотрен.
20. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Начало рассмотрения заявок состоится 28.08.2008 года с 10.00 часов в здании администрации Тополевского сельского поселения, с. Тополево, . Общий зал.
.
21. Место, дата и время проведения аукциона.
Аукцион состоится 08.09.2008 года с 1000 часов в здании администрации Тополевского сельского поселения, с. Тополево, , кабинет главы.
22. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт.
Победитель аукциона обязан подписать переданный ему проект муниципального контракта (Приложение 2 к аукционной документации) и предоставить его Заказчику.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола (п.5 ст.448, п.4 ст.528 ГК РФ, п.11 ст.28 №94-ФЗ).
В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
Приложение 1
Техническое задание
Выполнение работ по объекту: «Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги улица Москаленко в селе Матвеевка»
11. Требования, установленные муниципальным заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
1.1 Качество, технические характеристики работ:
Работы должны выполняться в соответствии со следующими нормативными
документами:
× «Руководство по производству работ дорожным мастером», утверждено приказом Российского дорожного агентства от 01.01.2001г. ;
× ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»;
× СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
× СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
× ГОСТ Р 50«Автомобильные дороги и улицы»;
× «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
× Федеральным законом от 01.01.2001г. «О безопасности дорожного движения»;
× «Сборником технологических карт «Дорожная одежда».
Нормы расходов ресурсов, необходимых для выполнения всего объема работ, должны соответствовать ГОСТам, СНиПам, и иным нормативным документам, применяемым при выполнении соответствующих видов работ. Работы должны обеспечивать достижение результатов, требуемых Заказчиком.
1.2 Требования к безопасности выполняемых работ:
При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить на объекте соблюдение техники безопасности и норм охраны труда своих работников, правил пожарной безопасности, электробезопасности. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
При приготовлении смесей и устройстве из них ЩМА покрытий следует соблюдать требования, изложенные в СНиП "Безопасность труда в строительстве". В дополнение к вышеуказанным требованиям особое внимание следует обращать на то, что укладка ЩМА производится при повышенных и стабильных во времени температурах материала по сравнению с обычно применяемыми смесями.
При организации технологического процесса Исполнитель должен обеспечить выполнение подготовительных работ, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения.
2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):
По выполненным работам должна предоставляться гарантия качества 36 месяцев.
Гарантия качества должна распространяться на весь объем работ, предусмотренных настоящим конкурсом. Участник размещения заказа предоставляет гарантии качества на весь объем работ, являющихся предметом конкурса.
3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать сертификатам соответствия, подтверждающим качество (марку) материала.
4. Место выполнения работ: с. Матвеевка, Хабаровского района, ул. Москаленко протяженностью 780 метров, от моста до пер. Юбилейного.
5. Объем:
1 | Устройство щебнем основания дорожного покрытия | кв. м | 5 000 |
2 | Пролив битумом основания автомобильной дороги | кв. м | 5 000 |
3 | Устройство нижнего слоя асфальтно-бетонного основания дороги из крупнозернистой смеси толщиной 5 см | кв. м | 5 000 |
4 | Устройство внешнего слоя асфальтно-бетонного основания дороги из мелкозернистой смеси толщиной 5 см | кв. м | 5 000 |
5 | Устройство тротуаров | кв. м | 200 |
6 | Работы по благоустройству территории (восстановление, прочистка кюветов) | м | 780 |
Производство текущего ремонта дорог:
1.Подготовительные работы по укладке щебеночно - мастичного асфальта(ЩМА)
Подготовительные работы, предназначенные для обеспечения бесперебойного ритмичного выполнения основных операций по укладке и уплотнению ЩМА смеси, включают в себя закрытие участка для движения транспортных средств и пешеходов, разбивочные работы, проверку основания, очистку основания (или нижнего слоя) от пыли и грязи, розлив разжиженного битума или эмульсии по основанию (подгрунтовку).
2. Комплексный технологический процесс состоит из:
– Доставки с завода на место работы горячей смеси;
– Разгрузки ее из бункера распределителей и асфальтоукладчиков;
– Распределения по основанию с предварительным уплотнением;
– Окончательного уплотнения катками;
– Контрольной проверки качества и температуры смеси, степени уплотнения и геометрических размеров.
Подготовка и условия выполнения работ на заделку трещин и швов в покрытии:
– Работы по заделке трещин и швов в покрытии рекомендуется выполнять в течение светового рабочего дня, весной, летом и осенью в прохладную ,сухую погоду, когда трещины наиболее раскрыты.
– Трещины разделывают разделочной машиной.
– Трещины тщательно очищают от пыли и грязи промывкой водой под высоким давлением с продувкой сжатым воздухом от компрессора, затем сушат камеру шва газовой горелкой.
– Затем промазывают с помощью жесткой кисти полимерной грунтовкой.
– Перед заливкой герметика в шов необходимо убедиться в полном высыхании грунтовки.
– Трещины заполняют битумно-полимерным герметиком марки БП-Г35Т, разогретым до температуры 160-170 градусов С.
– Трещины заполняют не выше кромки шва. Избыток герметика вдоль заделанных трещин срезают горячим скребком и присыпают крупнозернистым песком.
– После заделки трещин на покрытии не должно быть неровностей, создающих толчки при движении автомобилей.
– Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами.
– К работе допускаются рабочие, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Устройство дорожной разметки
– Очистка покрытия от грязи и пыли
– Нанесение линии предварительной разметки
– Очистка покрытия от грязи и пыли
– Нанесение линий разметки: по оси дороги, краевых линий и линий, разделяющих полосы движения на многополосных дорогах;
– Нанесение разметки по шаблонам (пешеходные переходы, направляющие стрелы и т. п.)
Подготовка покрытия дороги.
Перед проведением работ по нанесению линий разметки покрытия дороги очищают механической щеткой и водой. Для этого используют поливомоечную машину со стандартным набором рабочих инструментов. При подготовке покрытия сначала очищают и промывают покрытия по оси, затем правую кромку и левую кромку.
6. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Сроки выполнения работ: до 01.г.
СОГЛАСОВАНО:
Глава Тополевского
сельского поселения
ПРОЕКТ Приложение 2
Муниципальный контакт №
По объекту: «Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги улица Москаленко в селе Матвеевка»
с. Тополево «___»________ 2008 г.
Администрация Тополевского сельского поселения именуемая в дальнейшем муниципальный заказчик, , действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________
__________________________________________________________________________________,
(организация, физическое лицо, индивидуальный предприниматель)
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________________,
(Ф. И.О., должность руководителя, либо Ф. И.О. лица действующего по доверенности)
действующего на основании _________________________________________________________
(Устава, положения, доверенности, свид. о регистрации)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Протокола аукциона от__________ № ______ единой комиссии при администрации Тополевского сельского поселения заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: «Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги улица Москаленко в селе Матвеевка».
1.2. Технические, экономические и другие требования к техническому отчету определяются техническим заданием Заказчика (Приложение 1 к настоящему муниципальному контракту).
1.3. Наименование, стоимость и сроки выполнения работ определяются графиком производства работ и расчетов (Приложение 2 к настоящему муниципальному контракту), составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало работ: со дня подписания настоящего муниципального контракта обеими сторонами.
2.2. Окончание работ: 01 октября 2008 года.
2.3. Дата окончания работ, указанная в п.2.2 настоящего муниципального контракта является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту определена согласно результатам аукциона (Протокол аукциона №______ от ___________) и составляет _________ (_______________________________________) рублей.
3.2. Цена Контракта является твердой и включает в себя компенсацию всех издержек подрядчика при исполнении Контракта (стоимость товаров, работ, услуг, использованных при выполнении работ, оказании услуг материалов, их доставку до места выполнения работ, оказания услуг, эксплуатации используемых машин, механизмов, оборудования, стоимость оборудования, доставку оборудования до места доставки, документацию на оборудование, подготовительные работы, оплату труда рабочих, стоимость всех видов работ, указанных в наборе работ, стоимость дизайнерских проектов) и выплату вознаграждения подрядчику, налоги и другие обязательные платежи.
3.3. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания контракта обеими сторонами и предъявления счета Подрядчиком производит авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта
3.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится не позднее 30 дней по предъявленному счету-фактуре после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами с зачетом ранее произведенной предоплаты в размере 30% от стоимости выполненных работ.
3.5. Выполненные работы по настоящему контракту, предъявленные Подрядчиком после 01.10.2008г., Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат. В этом случае Подрядчик обязан вернуть полученную предоплату на счет Заказчика до 15.10.2008г.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4.1. Подрядчик обязан своими силами выполнить Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги улица Москаленко в селе Матвеевка в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему контракту) и системой нормативных документов в строительстве, действующих на территории РФ, в срок, установленный п. 2.2. настоящего контракта.
4.2. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в пятидневный срок об изменениях своего наименования и правого статуса (организационно-правовой формы), банковских реквизитов, замены лица, подписавшего настоящий муниципальный контракт, и иных реквизитов, указанных в контракте.
4.3. Заказчик обязан предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения работ; оплатить Подрядчику результат работ в установленном настоящим контрактом порядке; оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 3 к настоящему контракту).
5.2. Приемка и оценка выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями технического задания (Приложение 1 к настоящему контракту), техническими условиями и иными исходными данными, переданными Заказчиком для выполнения работ.
5.3. При наличии замечаний Заказчика к выполненной работе, возникшие по вине Подрядчика акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения данных замечаний.
5.4. Замечания Заказчика к выполненной работе, возникшие по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, выполненных в соответствии с техническим заданием, иными исходными данными, с государственными нормами, правилами и стандартами. Продолжительность гарантийного срока составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. В случае обнаружения недостатков результата работ в период гарантийного срока, Подрядчик устраняет недостатки, производит необходимые дополнительные работы за свой счет, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несёт перед другой стороной ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.3, 3.4 настоящего контракта, свыше 30 дней, если задержка оплаты произошла по вине Заказчика, Подрядчик имеет право предъявить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств. В случае, когда задержка оплаты произошла из-за недостаточного бюджетного финансирования выполненных работ, неустойка к Заказчику не применяется.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 2.2 и п.4.2 настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства от суммы, предусмотренной п.3.1. настоящего контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центральный банк (цб) Российской Федерации. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пеней) по п. 2.2 настоящего контракта Подрядчику, Заказчик направляет Подрядчику письменное требование об их уплате, а Подрядчик обязан в семидневный срок в письменной форме либо согласиться их заплатить, либо представить свои возражения. При этом под согласием Подрядчика заплатить неустойку (штраф, пени) понимается так же перечисление им части либо всей суммы неустойки (штрафа, пеней). Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. СПОРЫ ПО КОНТРАКТУ.
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью контракта.
8.2. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке и потребовать возмещение причиненных убытков, если Подрядчик не приступил к исполнению контракта в течение 10 дней после получения предоплаты по причинам, независящим от Заказчика.
8.3. Если стороны не нашли взаимоприемлемого решения по спору, возникшему при заключении и исполнении настоящего контракта, они имеют право обратиться в арбитражный суд Приморского края.
8.4. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2008 г, но в любом случае до исполнения обязательств обеими сторонами.
8.5. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон.
Приложения к контракту:
1.Приложение 1 – Техническое задание
2.Приложение 2 – График производства работ и расчётов
3.Приложение 3 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, / р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск Глава Тополевского сельскогопоселения |
Приложение 3
КАЛЕНДАРНЫЙ План ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
к муниципальному контракту _____________
№ п. | Наименование работ и этапов | Срок выполнения работ |
ИСПОЛНИТЕЛЬ | ||
М. П. | Ф. И.О. | |
ЗАКАЗЧИК | ||
М. П. | Ф. И.О. |
Приложение 4
ПРОТОКОЛ соглашения о контрактной цене
к муниципальному контракту ______________
№ п. | Содержание работ в соответствии с утвержденной сметой | Контрактная цена ( руб.) |
Всего на сумму ____________________________, в т. ч. НДС
ИСПОЛНИТЕЛЬ | ||
М. П. | Ф. И.О. | |
ЗАКАЗЧИК | ||
М. П. | Ф. И.О. |
Приложение 5
Акт
Сдачи-приемки выполненных работ по муниципальному контракту № ____.
с. Тополево “_____”___________2008г.
Предмет контракта: «Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги улица Москаленко в селе Матвеевка»
Местонахождение объекта: с. Матвеевка, Хабаровского района, ул. Москаленко протяженностью 780 метров, от моста до пер. Юбилейного. Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика Глава Тополевского сельского поселения с одной стороны, и представитель Подрядчика
_______________________________________________________________________________, (Должность, Ф. И.О)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы удовлетворяют условиям муниципального контракта № _________ от ____________ 2008г.
Краткое описание работ: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Срок выполнения работ по муниципальному контракту ________________2008г., фактически работы выполнены ____________________ 2008г.
Стоимость выполненных работ на основании муниципального контакта составляет:
________________________________________________________________________________
Предоплата составила:
________________________________________________________________________________
Настоящий акт является требованием к окончательному расчету в сумме:
________________________________________________________________________________
Замечания: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Работы сдал: Подрядчик
________________________________________________________________________________
(Должность, подпись, фамилия, и. о.)
М. П.
Работы принял: Заказчик
Глава Тополевского
сельского поселения
М. П.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
Форма N 1 (образец)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Главе Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
|
1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги улица Москаленко в селе Матвеевка», а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные акты
__________________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа)
в лице, _______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.
Мы обязуемся:
а) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, утвержденной Заказчиком;
б) в случае признания Победителем аукциона, заключить с Заказчиком муниципальный контракт с соответствии с требованиями документации об аукционе в срок не менее чем через 10 (десять) дней со дня размещения подписания протокола аукциона и не позднее чем через 20 (дней) со дня проведения аукциона.
Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.
1Сведения и документы об участниках размещения заказа: |
а) Фирменное наименование организации: |
-Организационно-правовая форма |
-Место нахождения организации: |
-Почтовый адрес |
- Телефон: |
- Телефакс: |
Ф. И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физических лиц) |
б) Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |
в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |
2. Предложения участника размещения заказа. 2.1. Качественные характеристики работ |
3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника установленным требованиям: а) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе; б) Копии документов на соответствие участников размещения заказа требованиям, в соответствии законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса |
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _______ стр.
Руководитель
___________________________ (Ф. И.О.,подпись, печать) | ___________________________ (должность) |
Дата _______________
Форма N 2 (образец)
Запрос на разъяснение положений документации об аукционе
Главе Администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
|
Прошу Вас разъяснить следующие положения:
№ п/п | Наименование документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________
(почтовый адрес)
____________________________________________________________________________________
Должность /_____________________/ ____________________________________
подпись расшифровка подписи
М. П.
Форма №4
Внимание!
Доверенность должна быть оформлена на фирменном бланке Участника размещения заказа (при наличии такого бланка). Доверитель вправе указать иной срок действия доверенности, в любом случае срок действия доверенности не должен быть меньше срока проведения процедуры аукциона.
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
на уполномоченное лицо
для представления интересов Участника размещения заказа
_________________
(Населённый пункт)
__________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник размещения заказа:
__________________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф. И.О. Участника размещения заказа)
доверяет __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _______________
представлять интересы ____________________________________________________________
(наименование организации)
на процедуре аукциона ____________________________________________________________,
(наименование аукциона)
в том числе заявлять от имени нашей организации - Участника аукциона обязательные для нас предложения по ценам на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, подписывать, подавать и получать от имени организации - доверителя любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ___________________ 200_ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф. И.О.)
М. П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф. И.О.)
