В результате осмотра Специалист __________________________________________________ установил:
Описание неисправности:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Описание работ: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3.ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
В результате ремонта были выполнены работы и использованы, следующие расходные материалы и запасные части:
№ | Наименование работ | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
ИТОГО: |
ИТОГО: __________________________________________________________________________
Работа выполнена в полном объёме. Оборудование работает исправно. Претензий нет.
Представитель Покупателя на АЗС _________________/____________________/
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Представитель Поставщика _________________/___________________/
Представитель Покупателя на АЗС__________ Представитель Поставщика
М. П.__________________________________ М. П. ______________________________________
О. Дата
5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва «____» ___________2012 г.
_____________________________________, (Свидетельство СРО №____ от «__»____2012г., ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью - Центр», именуемое в дальнейшем «Покупатель», . М., действующего на основании доверенности №2/979-Д от 01.01.2001г,, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола заседания конкурсной комиссии -Центр» №___ от «__»___2012г. , заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется поставить на объекты Покупателя ценовые табло, светодиодные подсветки, запасные части к ним для электронных ценовых стел (далее оборудование), а также выполнить работы по монтажу, демонтажу и вводу оборудования в эксплуатацию (далее работы), технические характеристики и стоимость, указаны в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество оборудования, подлежащего поставке, перечень работ, указываются в заявках «Покупателя», форма которой, утверждена сторонами в Приложении № 3 к настоящему договору.
1.3. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю после их монтажа и приемки по Акту выполненных работ. Ответственность за сохранность поставляемых на объект материалов, изделий и оборудования Поставщик несет самостоятельно.
2. Условия поставки, порядок приема-передачи Оборудования и выполненных работ.
2.1. Поставка Оборудования или выполнение работ, осуществляется на основании заявки Покупателя, которую Покупатель передает посредством факсимильной связи, электронной почты или через представителя Поставщика.
2.2.После получения письменной заявки Покупателя, Поставщик направляет Покупателю подтверждение ее получения перечисленными выше способами связи. Подтверждение получения заявки может быть выражено написанием на заявке слов: «Получено», ФИО получившего, даты получения заявки.
2.3. Оборудования поставляется в специальной таре (упаковке), предусмотренной для данного вида Оборудования, обеспечивающей целостность Оборудования при транспортировке и доставке. Упаковка является одноразовой и не подлежит возврату Поставщику.
2.4 Срок поставки Оборудования и выполнение работ по монтажу, демонтажу и вводу оборудования в эксплуатацию: 2- 4 недели с момента получения заявки Покупателя, путем доставки Оборудования на объекты Покупателя, указанных в Приложении №2 к настоящему договору. Поставщик осуществляет монтаж, демонтаж и ввод оборудования в эксплуатацию собственными силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию по согласованному графику.
Поставщик обеспечивает соблюдение Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.), Правил технической эксплуатации нефтебаз, Правил промышленной безопасности нефтебаз (ПБ ), норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении работ.
2.5. Поставщик проводит демонтаж установленных ценовых табло на стеле, проводит монтаж и пусконаладочные работы новых ценовых табло.
2.6. Поставщик обязан осуществлять доставку демонтированных ценовых табло на склад Покупателя по адресу: Московская обл., г. Видное, Северная промзона.
2.7. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ производится путём подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
2.8. Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затратах, Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в течение двух дней, но не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.
2.9. В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.
2.8. В случае обнаружения Покупателем при приемке явных недостатков Оборудования или Работ, которые возможно установить при обычном осмотре Оборудования): по количеству и/или по качеству (брак, нарушенный товарный вид и т. д.), Покупатель вправе не принимать Оборудования с явными недостатками.
При этом Стороны дополнительно согласовывают, в какие сроки Поставщик производит поставку и (или) доукомплектацию Оборудования или устранения недостатков.
2.9. В случае обнаружения Покупателем скрытых дефектов (недостатков) поставленного Оборудования или Работ, которые невозможно установить при обычном осмотре Оборудования или при приемке работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента передачи Оборудования или Работ и подписания Сторонами товарно-транспортной накладной или акта выполненных работ Покупатель вызывает представителя Поставщика.
2.10. Вызов представителя Поставщика осуществляется в следующем порядке: Покупатель направляет по факсу и заказным письмом с уведомлением о вручении - письменное уведомление, для составления Акта выявленных недостатков. После получения факсимильной копии письменного уведомления, Поставщик направляет Покупателю подтверждение его получения. Подтверждение получения уведомления может быть выражено написанием на уведомлении слов «Получено», ФИО получившего, даты получения уведомления.
В случае если в течение 3-х (Трех) рабочих с момента получения факсимильной копии уведомления представитель Поставщика не прибыл для составления Акта, Покупатель в одностороннем порядке составляет Акт выявленных недостатков и направляет Поставщику письменную претензию и все документы, подтверждающие поставку Оборудования или Работ. Поставщик обязуется принять к рассмотрению полученную претензию и в течение 1 (Одного) рабочего дня представить Покупателю письменный ответ на претензию с указанием причин согласия или не согласия с предъявленной претензией. В случае неполучения ответа на претензию Покупатель обращается в Арбитражный суд города Москвы.
2.11. Признание Поставщиком претензии, связанной с недостатками Оборудования или Работ, является основанием для замены некачественного Оборудования или устранения недостатков выполненных Работ в течение _______________ с момента получения претензии Покупателя, а, в случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования или Работ, возврата денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента признания Поставщиком претензии.
3. Цена Оборудования, стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость одного комплекта оборудования, указана в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Согласно заявки Покупателя, Поставщик на основании согласованной Покупателем Ведомости объемов работ составляет локальный сметный расчет на проведение работ с использованием территориальных сметных нормативов и расценок (на территории Москвы - ТСН 2001, в пределах территориальных административных образований РФ - ТЕР 2001 с применением соответствующих индексов пересчета в текущие цены, разработанными Федеральными или Региональными центрами ценообразования в строительстве на дату согласования Сметной стоимости).
3.3. Стоимость использованных материалов должна быть подтверждена соответствующей документацией и не превышать среднерыночные цены, которые проверяются Покупателем. Согласованный локальный сметный расчет прилагается к договору и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.4. В стоимость работ не входит стоимость электронного оборудования стелы Покупателя.
3.5. Расчеты между Сторонами производятся в рублях в безналичной денежной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.6. Покупатель оплачивает Оборудования и работы в следующем порядке:
3.6.1. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика 100% стоимости Товара и произведенных работ по счету Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней, следующих за датой подписания Сторонами товарно-транспортной накладной и акта выполненных работ.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Оборудования или Работ считаются выполненными в момент перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. Гарантия качества Оборудования и производимых работ.
4.1. Поставляемое Оборудования должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям. На все виды поставляемого Оборудования Поставщик предоставляет Покупателю сертификаты соответствия. Вышеуказанные сертификаты предоставляются Покупателю в момент передачи Оборудования Покупателю. В случае отсутствия указанных документов, Покупатель вправе отказаться от приема поставленного Оборудования.
4.2. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет 24 месяца и начинает течь с даты подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию.
4.3.Если Покупателю будет передано Оборудования ненадлежащего качества, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Оборудования или выполненных Работ в течение 24 месяцев;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования или Работ.
3.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования или выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим Договору в течение 10 календарных дней.
3.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Оборудованием, комплектность которого соответствует Договору, Оборудование с нарушением условия о комплектности, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Оборудования в течение 24 месяцев.
Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное в течение 10 календарных дней;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Сторонами условий настоящего Договора, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения сроков поставки оборудования и выполнения работ, Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение сроков замены Оборудования ненадлежащего качества, надлежащим (п.3.6. настоящего договора), замены некомплектного оборудования на комплектное (п.3.7. настоящего договора), Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки.
5.4. В случае несвоевременного выполнения Покупателем своих обязательств по оплате Оборудования или выполненных работ, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.5. Неустойка по настоящему Договору считается начисленной с момента полного или частичного письменного признания Стороной соответствующей претензии другой Стороны об уплате неустойки. Срок ответа на претензию не более пяти календарных дней. В случае не признания претензии в добровольном порядке и разрешении спора в суде, штрафные санкции считаются начисленными после вступления в законную силу решения суда.
5.6. Уплата пеней не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
6. Непреодолимая сила
6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами по настоящему Договору признаются стихийные бедствия природного характера, войны или военные действия, моратории, а также запретительные действия Правительства Российской Федерации, если их действие началось после заключения Сторонами настоящего Договора.
6.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно влияют на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в период действия Договора, срок выполнения может быть продлен по согласию Сторон соответственно на время действия вышеуказанных обстоятельств.
6.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (Одного) месяца, каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив в письменной форме другую Сторону.
7. Разрешение споров
7.1. Все возникающие споры по настоящему договору Стороны разрешают путем переговоров.
7.2. Неурегулированные Сторонами разногласия по настоящему Договору или в связи с ним подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
7.3. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 5 (Пять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.
8.2 Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по письменному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
9.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренным настоящим Договором.
9.6. Все устные и письменные договоренности Сторон теряют силу с момента подписания настоящего договора.
9.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
Приложение
Приложение
Приложение
10. Адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ |
-Центр» Адрес места нахождения: г. Москва, Новоясеневский пр-т, корп.2 Почтовый адрес: А , р/с в , г. Москва к/с , Тел. (доб. 34 |
Приложение
к договору № ______________
от «___» ____________ 2012г.
Стоимость оборудования и работ.
№ п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Цена за ед., с учетом НДС18% | Примечание |
1 | Комплект №1 ( Два вида топлива, четыре электронных модуля, контроллер, соединительные кабели, блоки питания, пульт управления) | 1 | ||
2 | Комплект №2 ( Три вида топлива, шесть электронных модулей, контроллер, соединительные кабели, блоки питания, пульт управления) | 1 | ||
3 | Комплект №3 ( Четыре вида топлива, восемь электронных модулей, контроллер, соединительные кабели, блоки питания. пульт управления) | 1 | ||
4 | Комплект №4 ( Пять видов топлива, десять электронных модулей, контроллер, соединительные кабели, блоки питания, пульт управления) | 1 | ||
5 | Демонтаж старых модулей и монтаж модулей комплект №1 | 1 | ||
6 | Демонтаж старых модулей и монтаж модулей комплект №2 | 1 | ||
7 | Демонтаж старых модулей и монтаж модулей комплект №3 | 1 | ||
8 | Демонтаж старых модулей и монтаж модулей комплект №4 | 1 | ||
9 | Светодиодная подсветка стелы | 1 | ||
10 | Монтаж светодиодной подсветки стелы | 1 |
Технические характеристики и требования к производству работ.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
