Капитальный ремонт ливневой канализации и
стояков фекальной канализации в подвале спального корпуса №1 (литер Б)
ФГБУ санаторий «Россия» Минздравсоцразвития России
№№ | Техническое состояние и методы реставрации | Ед. измерения | Количество |
1 | 5 | 3 | 4 |
1 | Ед. изм. | 1 | |
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.55 | |
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | |
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.12 | |
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм | 1 км трубопровода | 0.08 | |
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 250 мм | 100 заглушек | 0.01 | |
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 3.1 | |
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.55 | |
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 7.1 | |
Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 250 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | |
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | 100 отверстий | 1.35 | |
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.6 | |
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | 1 т конструкций | 0.206 | |
Врезка в существующие сети стоков диаметром 100 мм | 1 врезка | 14 | |
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.14 | |
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.14 | |
2 | Ед. изм. | 1 | |
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.2 | |
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.16 | |
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 8.4 | |
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | 100 отверстий | 2.3 | |
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.35 | |
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | 1 т конструкций | 0.351 | |
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.24 | |
Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм | 1 врезка | 24 | |
Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах более 10 шт. | 100 плиток | 0.3 | |
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза | 2.5 | |
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза 2 | 1 т груза | 2.5 |
РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ______
на капитальный ремонт ливневой канализации и стояков фекальной канализации в подвале спального корпуса №1 (литер Б) ФГБУ санаторий «Россия» Минздравсоцразвития России согласно техническому заданию.
г. Ессентуки «____»_____________2012 года
Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий «Россия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГБУ санаторий «Россия» Минздравсоцразвития России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании_________________, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о следующем:
1. Общие положения.
1.1. На основании решения Единой комиссии по размещению заказов (протокол рассмотрения вторых частей заявок от «_____»____________________2012 года №______ по открытому аукциону в электронной форме №________), ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить, а Заказчик - принять и оплатить работы по капитальному ремонту ливневой канализации и стояков фекальной канализации в подвале спального корпуса №1 (литер Б) ФГБУ санаторий «Россия» Минздравсоцразвития России согласно техническому заданию.
1.2.Подрядчик обязан выполнить работу в установленный срок в соответствии с техническим заданием (технической документацией), сметой расходов (протоколом договорной цены), установленным в настоящем договоре, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.Подрядчик, осуществляющий капитальный ремонт канализации, организует и координирует работы по капитальному ремонту, обеспечивает соблюдение требований настоящего технического задания, технических регламентов, техники безопасности в процессе работ и несет ответственность за качество выполненных работ и применяемых строительных материалов, и их соответствие требованиям технического задания, указанному в приложении настоящего договора.
1.4.Подрядчик выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ (Приложение ) своими силами или с привлечением субподрядных организаций, своими средствами и материалами. В случае привлечения субподрядной организации к выполнению работ по капитальному ремонту, Подрядчик заключает договор с такой организацией самостоятельно, с предоставлением Заказчику данного договора, оригинала и копии свидетельства субподрядной организации о допуске к работам по организации строительства и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.5.Идентификационный номер контракта на площадке Автоматизированная Система Торгов -АСТ» - _____________________согласно коду извещения аукциона_____________________.
2.Цена договора.
2.1. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения договора.
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.
Цена договора составляет - ____________________________________________. Финансирование работ осуществляется за счет _________________средств.
2.2. Подрядчик в цене договора на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, учитывает следующие затраты в текущих ценах, включает все расходы, в том числе на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на приобретение строительных материалов, доставку их до места выполнения работ, а также все другие затраты, производимые по выполнению работы, командировочные расходы Подрядчика. Неучтенные затраты, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
3. Условия платежа
3.1. Заказчик после подписания актов формы N КС-2 перечисляет на расчетный счет Подрядчика стоимость выполненных работ согласно справке по форме КС-3 по окончании работ и совместного подписания акта выполненных работ, и предоставления Исполнителем счета или счета-фактуры.
3.2. Стоимость выполненных работ Заказчик оплачивает согласно подписанной сторонами справке формы КС-3.
3.3. Документы на оплату выполненных работ (формы №№ КС‑2,КС‑3) представляются Заказчику в течение 5-ти рабочих дней после выполнения работ, и подписания акта выполненных работ.
3.4. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы: безналичный расчет, в течение 180 календарных дней после выполнения работ, совместного подписания акта выполненных работ и предоставления Исполнителем счета или счета-фактуры.
4.Сроки исполнения обязательств
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора, в срок до _______________________. Подрядчик обязан приступить к работам с момента заключения настоящего договора. Моментом завершения ремонта считать дату подписания акта комиссии о приемке законченных ремонтных работ.
4.2. Срок действия договора:
начало – с момента заключения договора;
окончание – выполнение сторонами своих обязательств, но не позднее ________________2012 года.
4.3.Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.
5. Права и обязанности сторон
5.1.Подрядчик обязан:
5.1.1. Предоставить копии свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, свидетельства о допуске на выполнение работ по организации строительства (с оригиналами для проверки) на себя либо на субподрядную организацию, график выполнения работ, оригинал документа, подтверждающий исполнение договора, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания договора в электронной форме. Представлять документы, необходимые при производстве работ - сертификаты на применяемые строительные материалы, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры или счета на оплату за выполненные работы, при необходимости копии товаротранспортных накладных. Все копии должны быть заверены Подрядчиком.
5.1.2. Своими силами и средствами, либо с привлечением субподрядной организации выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям в отношении использованных материалов, видов и характеристик работ, указанных в Приложении №1 к настоящему договору и смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.1.3. Использовать для выполнения работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно техническому заданию настоящего договора, смете и ежедневно обеспечивать соблюдение порядка на объекте капитального ремонта, не оставляя на месте выполнения работ после рабочего дня инструментов, оборудования.
5.1.4. При производстве ремонтных работ обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок потребителей. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет выявленных нарушений, требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Производство работ, требования при производстве работ установлены в техническом задании настоящего договора
5.1.5. Назначить приказом по организации ответственное лицо за производство работ на объектах Санатория. Копия приказа направляется Заказчику на следующий рабочий день после заключения контракта со списком сотрудников Подрядчика, которые будут участвовать в капитальном ремонте согласованный с УФСБ РФ по Ставропольскому краю г. Ессентуки. Для обеспечения пропускного режима перед началом выполнения работ предоставить заверенный список сотрудников, имеющих доступ к объекту для выполнения работ, копии паспортов (страницы 2, 3, 5), фотографии 3*4, копии трудовых книжек, копии документов, подтверждающих квалификацию сотрудников. В случае замены, исключения или добавления какого-либо сотрудника преждевременно сообщить об этом Заказчику. Для разрешения въезда в санаторий строительной и автомобильной техники предоставить ее список. Въезд личного транспорта сотрудников Подрядчика на территорию Санатория запрещен.
5.1.6. Принимать все меры по нераспространению строительного мусора по территории Заказчика, и пыли по месту производства работ. Образовавшийся строительный мусор складывается выносится на улицу и загружается в автотранспорт. Время уборки мусора – с 16-00 до 17-00 ежедневно.
5.1.7. Соблюдать внутренний распорядок работы Заказчика. Обеспечить своевременное выполнение работ и приход на объект своих рабочих (персонала) для выполнения работ по капитальному ремонту; обеспечить порядок и организовать своих рабочих (персонал). Гарантировать адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала), находящихся на территории санатория заказчика, не слушать музыку, громко разговаривать и применять нецензурные выражения, а также вступать в пререкания с отдыхающими и сотрудниками Санатория, не курить и не распивать спиртные напитки. Обеспечить опрятный вид своих рабочих, которые должны быть одеты в спецодежду, имеющую логотип Исполнителя работ. Сотрудники (персонал) Исполнителя работ, не имеющие соответствуюшей одежды, не будут допущены к выполнению работ и будут удалены с территории Санатория. Применять меры к снижению шума и вибрации при производстве работ, с этой целью при пробивке отверстий и борозд применять безударные технологии. Во время тихого часа (с 14-00 до 16-00) в Санатории не проводить работы вызывающие шум.
5.1.8. В случае обнаружения в ходе ремонтных работ, неучтенных в технической документации, увеличивающих стоимость договора, немедленно информировать Заказчика.
5.1.9.Устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдачи-приемки работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет.
5.1.10.Организовать временные узлы учета потребления электроэнергии и воды, если подключение будет выполнено к сетям Заказчика.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ согласно актам по формам КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другим документам, установленным Госкомстатом России.
5.2.2. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность о ходе ремонтных работ на объекте.
5.2.3. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств при производстве ремонтных работ.
5.2.4. Оплачивать Подрядчику работу, предусмотренную договором, в размерах и в сроки, установленные договором.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Привлекать заказчика к проверке за исполнением им (Подрядчиком) обязанностей по настоящему договору.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе ремонтных работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Заказчика по капитальному ремонту объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
5.4.2. Проводить проверку объемов выполненных ремонтных работ и других затрат, условий и требований настоящего договора. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.
5.4.3. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к ответственности согласно положениям настоящего договора. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы, требованиям, установленным договором и обязательным требованиям нормативных правовых актов.
5.4.4. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленных настоящим договором.
5.4.5. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ, возмещению убытков, причиненных по вине Подрядчика.
5.4.6.Ограничить нахождение рабочих Подрядчика на территории и в корпусах Санатория в необходимых границах для производства работ.
6.Обеспечение исполнения договора.
6.1.Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по договору является - ____________________ в размере __________________
6.2.Обеспечение исполнения договора должно быть представлено Заказчику до заключения договора.
6.3.Срок действия обеспечения – до ____________________2012 г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работ.
6.4.Сумма обеспечения подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.
6.5.Обеспечение исполнения договора подлежит возврату Подрядчику после исполнения Сторонами обязательств по договору, но не ранее срока окончания действия настоящего договора.
6.6. Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном требовании, но не ранее истечения установленного настоящим пунктом срока действия обеспечения исполнения договора.
6.7. В соответствии с письмом ФАС России от 01.01.2001 №ИА/4178 «О применении положений Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ в части определения соответствия представляемого обеспечения исполнения контрактов, Заказчик оставляет за собой безусловное право проведения комплекса мероприятий, направленных на установление подлинности обеспечительных документов.
7.Обеспечение строительными материалами.
7.1.Подрядчик принимает на себя обязательства приобрести и поставить на объект капитального ремонта строительные материалы в соответствии с техническим заданием.
7.2.Все поставляемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документами, удостоверяющими их происхождение, качество и сроки годности.
7.3.В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставки новой партии материалов взамен забракованной производится за счет стороны поставившей данный вид материала.
7.4.Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра строительных материалов и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику:
-удалить или заменить любые материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям технической части задания
-переделать заново любую работу, выполненную с использованием материалов, не отвечающим требованиям.
8.Ответственность сторон
8.1. 3а нарушение сроков исполнения обязательств по договору Подрядчик уплачивает неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,2% от суммы договора.
8.2. 3а обнаруженные дефекты при выполнении работ, некачественное выполнение работ, применение не соответствующих техническому заданию строительных материалов, или не предоставление документов, подтверждающих качество материалов, Подрядчик уплачивает неустойку, которая начисляется за каждый день до дня устранения дефектов (за счет Подрядчика), исправления некачественно выполненных работ (за счет Подрядчика), начиная со дня, следующего после дня обнаружения заказчиком дефектов, выявления некачественно выполненных работ. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.3. За невыполнение требований, указанных в п. 5.1.4., п. 5.1.5, 5.1.6. настоящего договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости договора за каждое выявленное Заказчиком нарушение. Взыскиваемая сумма штрафных санкций должна быть оплачена Подрядчиком в течение 3-х рабочих дней со дня его привлечения к ответственности и передачи заказчиком акта о соответствующих нарушениях.
8.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.
8.5. Уплата неустойки (штрафов) не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений.
8.6.За нарушение сотрудниками Подрядчика трудового распорядка Санатория и правил поведения, указанных в аукционной документации, Заказчик вправе отстранять от работы нарушителей и не допускать их присутствия в санатории.
8.7.За нарушение работниками Подрядчика пункта 5.1.6. влечет наложение штрафа в размере 3000 рублей за каждый день просрочки обязательств по вывозу мусора или использования лифтов для строительных нужд.
8.8.За нанесение Заказчику материального ущерба, Подрядчик обязан в полном объеме в трехдневный срок на основании подписанного двухстороннего акта возместить Заказчику причиненный ущерб. В случае отказа от подписания акта Заказчик составляет акт, с приложенными фотоматериалами.
9. Действие непреодолимой силы
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
9.3.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другим сторонам.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они будут решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.Порядок изменения и дополнения договора
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.
11.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.
11.3.Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другим сторонам.
12.Прочие условия
12.1. Срок гарантии выполненных работ, использованных материалов устанавливается продолжительностью не менее 24-х месяцев с момента выполнения всех работ и подписания сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
12.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет в течение 3-х рабочих дней с момента обращения.
12.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.
12.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах (использованных материалах), то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
12.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд Ставропольского края по данному вопросу.
12.6. Ущерб, нанесенный в результате ремонтных работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
12.7.При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лиц в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.7.Заказчик не предоставляет бытовые помещения и услуги, питание и места для проживания работников Подрядчика. Расположение временных зданий и сооружений, бытовых комнат для Подрядчика на территории Санатория запрещено. Устройство По согласованию с Заказчиком возможно предоставление места под устройство бытовок на территории хоздвора Санатория, расположенно, площадью не более 100 кв. м.
12.8. Настоящий договор заключен в форме электронного документа, письменной форме, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.
13.Реквизиты Сторон
Приложение 1 к договору
от «__» ___________ 2012 г.
Техническое задание
(Требования к характеристикам, качеству выполняемых работ, используемых материалов)
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
ФГБУ санаторий «Россия»
Минздравсоцразвития России ________________________________________
___________________________ ________________________________________
Главный врач
______________________ _________________________________
Приложение 2 к договору
от «__» ___________ 2012 г.
График производства работ
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ в рабочих днях | |||||||||||
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
ФГБУ санаторий «Россия»
Минздравсоцразвития России ________________________________________
___________________________ ________________________________________
Главный врач
_____________ ______________
Приложение 3 к договору
от «__» ___________ 2012 г.
Смета на работы по капитальному ремонту
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
ФГБУ санаторий «Россия»
Минздравсоцразвития России ________________________________________
___________________________ ________________________________________
Главный врач
_____________ _____________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
