Приглашение делать оферты (стр. 4 )

11.5. При досрочном расторжении Договора Генподрядчик не позднее, чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней передает Заказчику всю документацию, необходимую для завершения работ по объекту, за исключением документации, на которую Генподрядчик обладает исключительными правами.

11.6. Сторона, сделавшая уведомление о прекращении выполнения своих обязательств, обязана в срок 30 (Тридцати) дней завершить все расчеты и ликвидировать любые задолженности перед другой Стороной.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

12.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. Местом разрешения споров является Арбитражный суд г. Москвы.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Для оперативной связи по вопросам, не терпящим отлагательства, Стороны используют

иные доступные средства связи, при условии последующей передачи оригинала направленного уведомления (информации) взамен полученной копии.

13.2. Для целей вручения уведомлений адресами Сторон являются адреса, указанные в настоящем Договоре, содержащем подписи Сторон, при условии, что они не были изменены письменным уведомлением Сторон.

13.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

14.3. Если в силу каких-либо обстоятельств какое-либо из положений настоящего Договора становится незаконным, недействительным (полностью или частично), то это не должно ни в коей мере влиять на действительность и законность иных положений, которые остаются в таком случае в силе и могут быть применены.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к Договору:

№ 1 – Протокол согласования договорной цены – на __ л.

№ 2 – График производства работ – на ___ л.

15. особые условия

Заключение договора со стороны Заказчика и финансирование работ осуществляется при условии увеличения уставного капитала ГУП «Мосгортранс» на восстановление и модернизацию трамвайных путей на 2012 год.

16. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ГЕНПОДРЯДЧИК:

ГУП «Мосгортранс»

Юридический адрес: г. Москва,

Раушская наб., д22/21, стр.1

Грузополучатель:

Служба пути ГУП «Мосгортранс»

Адрес: г. Москва,

ул. Бойцовая, д.25а

р/с

в Москвы» г. Москва

к/с

ОКОГУ 23270

Тел. (499); (499)

Директор филиала Служба пути

ГУП «Мосгортранс»

_________________

М. П

Приложение: № 1

к договору № ____

от ____________20__г.

Протокол согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – директор филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» , действующий на основании доверенности от «__»__________№___, и от лица Генподрядчика - __________________, действующий на основании Устава, удостоверяем, что Сторонами в соответствии с решением комиссии (Акт рассмотрения и оценки оферт от «___» ________ 201__ г. Реестровый номер №___________) достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по модернизации трамвайных путей с укладкой верхнего покрытия из крупноразмерных железобетонных плит на объектах: Узел "Красноказарменная ул. - угол Лефортовского моста"- Радио ул., д. 18; Первомайская ул. (от 16-й Парковой до Измайловского пр-та); Краснобогатырская ул. (от Миллионной ул. до Преображенской пл.), в объеме 11957,03 пм одиночного пути, в сумме______руб.___коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18%____ руб. ___ коп. (сумма прописью) по договору от «___»___________20__г. № _____, в том числе:

1. Узел "Красноказарменная ул. - угол Лефортовского моста"- Радио ул., д. 18, в объеме 691,71 пм одиночного пути в сумме______руб.___коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18%____ руб. ___ коп. (сумма прописью);

2. Первомайская ул. (от 16-й Парковой до Измайловского пр-та), в объеме 6296,56 пм одиночного пути в сумме______руб.___коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18%____ руб. ___ коп. (сумма прописью);

3. Краснобогатырская ул. (от Миллионной ул. до Преображенской пл.), в объеме 4968,76 пм одиночного пути в сумме______руб.___коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18%____ руб. ___ коп. (сумма прописью).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Генподрядчиком.

ЗАКАЗЧИК: Директор филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» _________________ М. П

ГЕНПОдрядчик: _________________ М. П.

Приложение

к договору №_______ от____________ 20__ г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

* Представлен на сайте отдельным файлом

(Проект договора для Лота №3)

ДОГОВОР № _______

г. Москва «___»__________20___ г.

ГУП «Мосгортранс», именуемое в дальнейшем по тексту Заказчик, «Мосгортранс» , действующего на основании доверенности от ________ № ___________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем по тексту Генподрядчик, в лице ________________________________, действующего на основании Устава, имеющий допуск на выполнение работ СРО № _____ от __________- с другой стороны, на основании Акта рассмотрения и оценки оферт от «___»___________20__г. реестровый номер № ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Генподрядчик принимает на себя обязанности генерального подрядчика на выполнение работ по модернизации трамвайных путей с укладкой верхнего покрытия из крупноразмерных железобетонных плит на объектах: 3-й Самотечный пер. (от Селезневской ул.) - Дурова ул., д. 32/26, стр.7; Тихвинская ул., д. 2 - ул. Образцова (до узла "Площадь Борьбы"), включая узел "угол ул. Образцова и Трифоновской ул.", в объеме 6303,94 пм одиночного пути, далее по тексту договора именуемые – «Работы», в соответствии с проектно-сметной документацией.

1.2. Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Все виды работ, проводимые Генподрядчиком, выполняются в соответствии с установленными законодательством РФ техническими и иными требованиями качества и безопасности.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость выполняемых работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение ) и зафиксирована в Акте рассмотрения и оценке оферт от «___»_________20___г. реестровый номер №_____________, составляет _______________руб. ___коп., в том числе НДС 18% __, включает в себя цену материалов и выполняемых работ.

2.2. Превышение Генподрядчиком объемов и стоимости работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком не оплачивается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. 1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. До начала работ передать Генподрядчику проектно-сметную документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.

3.1.2. Передать Генподрядчику в установленном порядке на период строительства Объекта строительную площадку по Акту передачи строительной площадки.

3.1.3. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их производства и иметь право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и всем частям строительной площадки в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору.

3.1.4. Производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту. При обнаружении отступлений от проекта и действующих нормативно-технических документов давать предписания Генподрядчику.

3.1.5. Предоставить место складирования возвратных путевых материалов и назначить ответственного за их приемку у Генподрядчика.

3.1.6. Производить оплату произведенных Генподрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.1.7. Рассматривать и согласовывать представляемые Генподрядчиком документы в сроки, оговоренные Сторонами в каждом отдельном случае.

3.1.8. Своевременно назначать рабочую комиссию после письменного сообщения Генподрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией.

3.2. Права Заказчика:

3.2.1. Если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, вследствие чего окончание работ к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

3.2.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Генподрядчика.

3.2.3. При возникновении потребности у Генподрядчика в дорожно-строительной технике предоставлять необходимую технику Генподрядчику по отдельно заключенному договору по действующим на момент расчетов ценам Заказчика.

3.3. Обязанности Генподрядчика:

3.3.1. Выполнить в 2012 году работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, за свой риск собственными и привлеченными силами, своими материалами, материально-техническими средствами в сроки, определенные графиком производства работ (Приложение к настоящему Договору), и сдать их в законченном виде в полном соответствии с проектно-сметной документацией.

3.3.2. Обеспечить качественное выполнение работ с соблюдением СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии», СНиП «Трамвайные пути. Правила производства и приемки работ», Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. .

3.3.3. Своевременно сообщить Заказчику о выявленных недостатках в рабочих чертежах, спецификациях и другой документации.

3.3.4. Принять от Заказчика строительную площадку по Акту передачи строительной площадки.

3.3.5. Обеспечить строительную площадку на объекте необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и нести ответственность за их сохранность на стройплощадке.

3.3.6. Все поставляемые Генподрядчиком материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

3.3.7. Возводить собственными силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

3.3.8. Обеспечить собственными силами и средствами утилизацию и реализацию непригодных к дальнейшему использованию материалов. Предоставить Заказчику копии договоров на размещение на полигоне строительного мусора и шпал в количестве, обеспечивающим весь объем образованных отходов с документальным подтверждением утилизации (приемо-сдаточные акты, «погашенные» талоны). В актах приемки выполненных работ формы КС-2 и справках выполненных работ и затрат формы КС-3 исключается из стоимости работ сумма реализованного металлолома по цене не менее определенной конкурсным отбором ГУП «Мосгортранс».

3.3.9. Во время проведения работ на объекте обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

3.3.10. Нести полную ответственность за организацию работ по охране труда, в том числе:

-  за безопасность собственных работников при эксплуатации оборудования, при осуществлении технологических процессов, а также при применении в производстве работ инструментов, сырья и материалов;

-  за приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

-  за обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, проведение инструктажа по охране труда (первичного, повторного, внепланового, целевого), стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;

-  за организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

-  за ограждение мест производства работ в соответствии с ПОД и ППР.

3.3.10. Вывезти с территории строительной площадки по Договору в семидневный срок со дня подписания акта о приемке-сдаче завершенных работ по всему объему работ, принадлежащие Генподрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.

3.3.11. Обеспечить систематическую уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы от строительного мусора. В случае невыполнения данного обязательства, Генподрядчик несет ответственность перед контролирующими организациями в установленном порядке. Административные штрафные санкции за несвоевременную уборку строительной площадки по вине Генподрядчика, он оплачивает самостоятельно. В случае если штраф взыскан с Заказчика, указанная сумма штрафа удерживается с Генподрядчика при расчетах за выполненные работы.

3.3.12. По предварительному согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядные организации. При этом Генподрядчик отвечает за действия субподрядчика, как за свои собственные.

3.3.13. Сообщать Заказчику по его запросу сведения о ходе выполнения работ по настоящему Договору и представлять документы, связанные с выполнением работ на объекте.

3.3.14. Представить исполнительную документацию с последним актом на выполненные работы.

3.3.15. Генподрядчик ведет с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ согласно действующим нормам и правилам. Обеспечивает содержание и сохранность ремонтируемых трамвайных путей с момента начала ремонта и до подписания акта приемки их в эксплуатацию.

3.3.16. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ.

3.3.17. Оформить в Объединении административно-технических инспекций (далее по тексту – ОАТИ) ордер на производство работ и нести ответственность перед территориальным органом ОАТИ и иными компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушение правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Генподрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

3.3.18. Нести все прямые расходы, связанные с организацией и проведением работ, в том числе расходы по оплате потребляемой им электроэнергии в ходе выполнения работ.

3.3.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Генподрядчиком в сроки, указанные в графике производства работ (приложение №2 к настоящему Договору).

4.2. Конечным результатом выполнения Работ по настоящему Договору является выполнение Генподрядчиком и сдача приемочной комиссии по акту приемки всех объектов в эксплуатацию, предусмотренных графиком производства работ.

4.3. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором. При этом Генподрядчик не вправе требовать увеличения стоимости Договора.

5. Платежи и расчеты

5.1. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком платежным поручением на расчетный счет Генподрядчика в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания акта приемки-сдачи работ по формам КС-2 и КС-3, получения от Генподрядчика счета и счет-фактуры, а при завершении работ на объекте – после оформления акта ввода в эксплуатацию, актов КС-2 и КС-3, счета и счет-фактуры.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. В соответствии с п.3.1.3. настоящего Договора Заказчик вправе осуществлять надзор за

проведением Генподрядчиком работ по Договору. Генподрядчик вправе в любое время в ходе выполнения работ представлять Заказчику на согласование документы, связанные с проведением отдельных видов работ. Согласование Заказчиком представляемых Генподрядчиком документов будет иметь силу в случаях проставления визы/подписи уполномоченного лица Заказчика на представляемых документах.

6.2. Приемка-сдача выполненных работ осуществляется путем составления Генподрядчиком соответствующих актов приемки-сдачи выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и направления их не позднее 30 числа отчетного месяца на утверждение Заказчику. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения каждого подписанного Генподрядчиком акта приемки-сдачи выполненных работ при согласии с его содержимым подписать его со своей стороны и направить Генподрядчику, либо предоставить мотивированный отказ.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.

6.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится приемочной комиссией по окончанию работ, при их полном соответствии с проектно-сметной документацией, с оформлением акта, дата подписания которого является датой ввода в эксплуатацию объекта.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания акта о приемке законченного объекта, предусмотренного п. 6.4. настоящего Договора.

7.2. Гарантийный срок на выполненные сварочные работы (сварку стыков) составляет 36 месяцев с даты подписания акта о приемке законченного объекта, предусмотренного п.6.4. настоящего Договора.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Генподрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Генподрядчика и Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ в срок, установленный в п. 5.1 настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего за днем истечения срока, установленного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы задолженности.

8.2. В случае нарушения сроков исполнения Генподрядчиком своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего за днем истечения срока, установленного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ от стоимости невыполненных работ до полного исполнения обязательства.

8.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Генподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Генподрядчик.

8.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

8.6. Уплата штрафных санкций осуществляется по требованию Стороны-кредитора, заявленному в письменном виде.

8.7. Генподрядчик соглашается и признает право Заказчика, что при ненадлежащем исполнении договора (нарушение сроков, качества и т. д.) он будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков ГУП «Мосгортранс» и информация будет направлена в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС РФ) о включении в реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев Генподрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принимать для продолжения работ. Если Стороны не могут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая Сторона вправе потребовать расторжения Договора.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору, Генподрядчик, в течение 3-х банковских дней после подписания договора Заказчиком, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств в размере 3% от начальной (максимальной) цены настоящего Договора (далее – обеспечение исполнения Договора).

10.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде залога денежных средств, вносимых Генподрядчиком на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: получатель филиал Служба пути ГУП «Мосгортранс», юридический и фактический адрес: а, р/с , в Москвы» г. Москвы, , ИНН//, к/с , ОКОГУ 23270, ,

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате и поступление денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Денежные средства возвращаются Генподрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генподрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генподрядчиком в этом письменном требовании.

10.3. В случае одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора, а также полного неисполнения обязательств по Договору, сумма обеспечения исполнения Договора Генподрядчику не возвращается.

10.4. Стороны договорились, что обращение взыскания санкций за неисполнение условий Договора на предмет залога допускается без обращения в суд.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

11.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:

- задержки Генподрядчиком начала работ по настоящему Договору более чем на 20 (Двадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку в производстве работ по объекту более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- аннулирования свидетельства СРО, лишающего Генподрядчика права выполнения работ по объекту;

- в случаях несоблюдения Генподрядчиком сроков выполнения работ по каждому объекту более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

11.3. Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае двукратного нарушения Заказчиком условий оплаты по Договору или единовремен­ной задержки оплаты более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.

11.4. Порядок расторжения Договора:

11.4.1. Сторона, желающая расторгнуть Договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренных п. п. 11.2 и 11.3 настоящего Договора, обязана направить письменное уведомление о расторжении Договора другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

11.4.2. Моментом предоставления уведомления является момент получения такого уведомления другой Стороной. При этом Генподрядчик будет иметь право на оплату работ, которые были выполнены к моменту расторжения.

11.5. При досрочном расторжении Договора Генподрядчик не позднее, чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней передает Заказчику всю документацию, необходимую для завершения работ по объекту, за исключением документации, на которую Генподрядчик обладает исключительными правами.

11.6. Сторона, сделавшая уведомление о прекращении выполнения своих обязательств, обязана в срок 30 (Тридцати) дней завершить все расчеты и ликвидировать любые задолженности перед другой Стороной.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

12.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. Местом разрешения споров является Арбитражный суд г. Москвы.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Для оперативной связи по вопросам, не терпящим отлагательства, Стороны используют

иные доступные средства связи, при условии последующей передачи оригинала направленного уведомления (информации) взамен полученной копии.

13.2. Для целей вручения уведомлений адресами Сторон являются адреса, указанные в настоящем Договоре, содержащем подписи Сторон, при условии, что они не были изменены письменным уведомлением Сторон.

13.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

14.3. Если в силу каких-либо обстоятельств какое-либо из положений настоящего Договора становится незаконным, недействительным (полностью или частично), то это не должно ни в коей мере влиять на действительность и законность иных положений, которые остаются в таком случае в силе и могут быть применены.

14.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к Договору:

№ 1 – Протокол согласования договорной цены – на __ л.

№ 2 – График производства работ – на ___ л.

15. особые условия

Заключение договора со стороны Заказчика и финансирование работ осуществляется при условии увеличения уставного капитала ГУП «Мосгортранс» на восстановление и модернизацию трамвайных путей на 2012 год.

16. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ГЕНПОДРЯДЧИК:

ГУП «Мосгортранс»

Юридический адрес: г. Москва,

Раушская наб., д22/21, стр.1

Грузополучатель:

Служба пути ГУП «Мосгортранс»

Адрес: г. Москва,

ул. Бойцовая, д.25а

р/с

в Москвы» г. Москва

к/с

ОКОГУ 23270

Тел. (499); (499)

Директор филиала Служба пути

ГУП «Мосгортранс»

_________________

М. П

Приложение: № 1

к договору № ____

от ____________20__г.

Протокол согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – директор филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» , действующий на основании доверенности от «__»__________№___, и от лица Генподрядчика - __________________, действующий на основании Устава, удостоверяем, что Сторонами в соответствии с решением комиссии (Акт рассмотрения и оценки оферт от «___» ________ 201__ г. Реестровый номер №___________) достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по модернизации трамвайных путей с укладкой верхнего покрытия из крупноразмерных железобетонных плит на объектах: 3-й Самотечный пер. (от Селезневской ул.) - Дурова ул., д. 32/26, стр.7; Тихвинская ул., д. 2 - ул. Образцова (до узла "Площадь Борьбы"), включая узел "угол ул. Образцова и Трифоновской ул.", в объеме 6303,94 пм одиночного пути, в сумме______руб.___коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18%____ руб. ___ коп. (сумма прописью) по договору от «___»___________20__г. № _____, в том числе:

1.  3-й Самотечный пер. (от Селезневской ул.) - Дурова ул., д. 32/26, стр.7, в объеме 2725,25 пм одиночного пути в сумме______руб.___коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18%____ руб. ___ коп. (сумма прописью);

2.  Тихвинская ул., д. 2 - ул. Образцова (до узла "Площадь Борьбы"), включая узел "угол ул. Образцова и Трифоновской ул.», в объеме 3578,69 пм одиночного пути в сумме______руб.___коп. (сумма прописью), в том числе НДС 18%____ руб. ___ коп. (сумма прописью);

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Генподрядчиком.

ЗАКАЗЧИК: Директор филиала Служба пути ГУП «Мосгортранс» _________________ М. П

ГЕНПОдрядчик: _________________ М. П.

Приложение

к договору №_______ от____________ 20__ г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

* Представлен на сайте отдельным файлом

(Проект договора для Лота №4)

ДОГОВОР № _______

г. Москва «___»__________20___ г.

ГУП «Мосгортранс», именуемое в дальнейшем по тексту Заказчик, «Мосгортранс» , действующего на основании доверенности от ________ № ___________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем по тексту Генподрядчик, в лице ________________________________, действующего на основании Устава, имеющий допуск на выполнение работ СРО № _____ от __________- с другой стороны, на основании Акта рассмотрения и оценки оферт от «___»___________20__г. реестровый номер № ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Генподрядчик принимает на себя обязанности генерального подрядчика на выполнение работ по модернизации трамвайных путей с укладкой верхнего покрытия из крупноразмерных железобетонных плит на объектах: Н. Красносельская ул., д. 32/29 - Елизаветинский пер. (до поворота на набережную Ак. Туполева), узел "Радио ул. - Бауманская ул."; Чистопрудный б-р, д.1а - площадь Павелецкого в-ла (за исключением Б. Устьинского моста), в объеме 14067,86 пм одиночного пути, далее по тексту договора именуемые – «Работы», в соответствии с проектно-сметной документацией.

1.2. Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Все виды работ, проводимые Генподрядчиком, выполняются в соответствии с установленными законодательством РФ техническими и иными требованиями качества и безопасности.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость выполняемых работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение ) и зафиксирована в Акте рассмотрения и оценке оферт от «___»_________20___г. реестровый номер №_____________, составляет _______________руб. ___коп., в том числе НДС 18% __, включает в себя цену материалов и выполняемых работ.

2.2. Превышение Генподрядчиком объемов и стоимости работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком не оплачивается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. 1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. До начала работ передать Генподрядчику проектно-сметную документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.

3.1.2. Передать Генподрядчику в установленном порядке на период строительства Объекта строительную площадку по Акту передачи строительной площадки.

3.1.3. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их производства и иметь право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и всем частям строительной площадки в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору.

3.1.4. Производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту. При обнаружении отступлений от проекта и действующих нормативно-технических документов давать предписания Генподрядчику.

3.1.5. Предоставить место складирования возвратных путевых материалов и назначить ответственного за их приемку у Генподрядчика.

3.1.6. Производить оплату произведенных Генподрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.1.7. Рассматривать и согласовывать представляемые Генподрядчиком документы в сроки, оговоренные Сторонами в каждом отдельном случае.