Контракт

Приложение

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ N ____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Воронеж «__» __________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Районная дирекция единого заказчика ЖКХ Ленинского района», , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________________________________________, в лице ________________________, действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

I.  Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по механизированной уборке ул. Плехановская площадью 25,2 тыс. кв. м. и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

II.  Основания заключения Контракта

2.1. Настоящий Контракт заключен на основании _________________________________________

III.  Цена и порядок расчетов

3.1.  Цена подлежащей выполнению работы по настоящему Контракту определяется согласно смете, представленной Подрядчиком и составляет ______________________________________________________

Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента утверждения ее Заказчиком.

3.2.  Источник финансирования Контракта бюджет городского округа город Воронеж на 2010 год.

3.3.  Код бюджетной классификации расходов бюджета городского округа город Воронеж КБК 0 006 241.

3.4. Аванс не предусмотрен.

3.5. В цену муниципального Контракта включены расходы по уплате налогов.

3.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.7. Заказчик производит оплату выполненных работ после подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика оплата после подписания акта выполненных работ за фактически выполненный объем по мере поступления средств из бюджета городского округа города Воронежа.

IV.  Условия и сроки выполнения работ

4.1.  Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами по ежедневному Заданию заказчика. Задания заказчика формируются в течение срока исполнения настоящего Контракта по мере необходимости выполнения работ и направляются Подрядчику посредством факсимильной связи либо лично на руки.

4.2.  Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 2010 года.

4.3.  Подрядчик несет ответственность за неисполнение задания Заказчика.

V.  Порядок осуществления Заказчиком приемки выполняемых работ

5.1.  Заказчик обязан в течение 1 дня осмотреть выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику и вызвать его представителя для составления двухстороннего акта обнаруженных недостатков. В случае не явки представителя Подрядчика в назначенное время акт обнаруженных недостатков подписывается комиссией в составе 3-х представителей Заказчика.

5.2.  Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.3.  Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5.4.  При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должен быть составлен двухсторонний акт, указывающий на недостатки выполненной работы либо их отсутствие.

VI.  Качество работы

6.1.  Качество и сроки выполнения работ должны соответствовать: 1. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденной академией коммунального хозяйства им. . 2. Решению Воронежской городской Думы от 01.01.2001г. № 000 - II "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Воронеж".

6.2.  Если результат работы принят Заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом.

6.3.  В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4.  Наличие дефектов устанавливается двухсторонним актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

6.5.  Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 часов с момента получения письменного извещения Заказчика.

6.6.  В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика, взыскав при этом с Подрядчика убытки в размере стоимости работ по устранению недостатков.

VII.Права и обязанности Сторон

7.1.  Заказчик вправе:

7.1.1.  Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

7.1.2.  Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

7.1.3.  Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.4.  Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных средств в течение трех рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного требования.

7.2.Заказчик обязан:

7.2.1. Обеспечить оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.3.  Подрядчик обязан:

7.3.1.  Выполнять работу в соответствии с заданием, определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

7.3.2.  Выполнить все работы, указанные в задании и в смете.

7.3.3.  Ежедневно до 10.00 часов дня, следующего за отчетным, предоставлять отчет о выполненной работе.

7.3.4.  Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

7.3.5.  Немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

7.3.6.  Обеспечить в зоне выполнения работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды, движения людей.

7.3.7.  В 3-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Контракте.

VIII.  Ответственность Сторон

8.1. Подрядчик несет ответственность за:

8.1.1. Невыполнение задания Заказчика.

8.1.2. За нанесение ущерба любому имуществу Заказчика, возникшее в результате его действий или бездействий при выполнении работ, предусмотренных Контрактом.

8.2. В случаях когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Контракта или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного настоящим Контрактом использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

8.4. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.8.3. настоящего Контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 0,3% стоимости контракта.

8.6. В случае нарушения Подрядчиком срока начала выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства: в первые десять дней просрочки в размере 0,3% стоимости контракта, за каждый последующий день просрочки в размере 0,3% стоимости контракта.

8.7. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 0,3% стоимости контракта.

Если настоящим Контрактом для разных видов работ установлены различные сроки окончания их выполнения, то положения настоящего пункта применяются отдельно в отношении каждого из допущенных Подрядчиком нарушений указанных сроков.

8.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим Контрактом, с Подрядчика взыскивается неустойка (штраф, пени) за каждый день до момента фактического устранения Подрядчиком нарушения условий настоящего Контракта в размере 0,3% стоимости контракта.

8.10. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки в размере 0,3% стоимости контракта.

8.11. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в день до момента фактического устранения Заказчиком нарушения условий настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

IX.  Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 4 (четыре) дня после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

X.  Срок действия и расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Срок действия настоящего Контракта: с «___» ___________ 2010 года по 31 декабря 2010 года.

10.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Подрядчика от ответственности за его нарушение.

XI.  Прочие условия

11.1. Изменения в настоящий Контракт действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и зарегистрированы в Реестре муниципальных контрактов городского округа город Воронеж.

11.2. При исполнении настоящего Контракта перемена Подрядчика не допускается за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области.

11.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон Контракта.

XII.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Ленинского района» г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 115 / / УФК по Воронежской области (ФКУ администрации ГО г. Воронеж, МУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Ленинского района» лицевой счет ) Сч. № ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ВОРОНЕЖ _______________________ м. п.

Подрядчик: