Письмо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ул. Оборина, д.2 , г. Лысьва, Пермский край, 618900

,

,

_________ от _______________г

Уважаемые господа!

Заказчик - МУЗ «Центральная районная детская поликлиника» (618900 , приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей для участия в запросе котировок цен на поставку медикаментов – в сроки предусмотренные в котировочной заявке. Наименование, количество, представлены в таблице:

№ п/п	Наименование	ед. изм.	кол-во	цена, руб.	сумма, руб.
1	актовегин гель наружн. 20% 20г туба	туб	5	130,00	650,00
2	актовегин крем 5% 20г туба	туб	3	150,00	450,00
3	актовегин мазь 5% 20г туба	туб	3	150,00	450,00
4	аллергодил спрей наз.0.14мг/доза 10мл фл	фл	5	210,00	1050,00
5	аммиак р-р 10% 40мл фл	фл	10	11,20	112,00
6	беродуал н аэрозоль д/инг. дозир. 10мл 200доз	уп	1	490,00	490,00
7	бинт гипсовый 3мх10см с пластификатором	шт	100	18,20	1820,00
8	бинт гипсовый 3мх15см	шт	100	21,10	2110,00
9	бинт гипсовый 3мх20см	шт	50	25,00	1225,00
10	бинт мед нестер 5*10шт	шт	500	10,10	5050,00
11	бинт мед нестер7*14 шт	шт	500	15,10	7550,00
12	биопарокс аэрозоль 20мл 400доз фл	фл	5	260,00	1300,00
13	блефарогель 1 гель д/век 15мл фл	уп	3	165,00	495,00
14	блефарогель 2 гель д/век 15мл фл	уп	3	165,00	495,00
15	борной к-ты спирт. р-р 3% 25мл фл	фл	3	8,40	25,20
16	бриллиантовый зеленый 1%р-р 10,0 наруж фл	фл	15	15,20	228,00
17	валокордин капли орал. 20мл фл-кап.	фл	10	53,50	535,00
18	вата мед. гигиен. 250г н/стер. гигроскопическая	уп	60	50,00	3000,00
19	виброцил гель назал. 12г туба	уп	2	190,00	380,00
20	виброцил капли назал. 15мл фл-кап.	фл	5	190,00	950,00
21	виброцил спрей назал. 10мл фл	уп	1	190,00	190,00
22	викрил n0 75см диаметр иглы 35мм	уп	10	450,00	4500,00
23	викрил n2/0 75см диаметр иглы 25мм	уп	10	450,00	4500,00
24	витамин В1-5% №10 амп	уп	10	52,00	520,00
25	викрил n4/0 75см диаметр иглы 20мм	уп	10	450,00	4500,00
26	гексорал аэрозоль 0.2% 40мл фл	уп	5	220,00	1100,00
27	Гидрокортизон мазь гл. 1% 10г туба	шт	10	68,00	680,00
28	гидрокортизон мазь гл. 0.5% 3г туба	шт	3	70,00	210,00
29	гонококковая вакцина №10 амп	уп	5	52,30	261,50
30	Де-нол № 000 таб.	уп	5	520,00	2600,00
31	дексона капли глаз/ушн 5мл фл	фл	5	35,00	175,00
32	дикло-ф капли гл. 0.1% 5мл фл	фл	5	200,00	1000,00
33	д-пантенол крем 25г	уп	10	148,00	1480,00
34	зовиракс мазь гл. 3% 4.5г туба	туб	5	750,00	3750,00
35	ингалипт аэрозоль 30мл фл	уп	5	58,00	290,00
36	инокаин капли гл. 0.4% 5мл фл	уп	5	159,00	795,00
37	инстенон амп №5	уп	5	156,00	780,00
38	инфагель гель 10000ме/г 2г туба	уп	5	190,00	950,00
39	ирифрин капли гл. 2.5% 5мл фл	уп	5	190,00	950,00
40	йода р-р наруж. спирт. 5% 25мл фл	фл	25	25,00	625,00
41	Кофеин - бензоат 20% 1,0 №10 амп	уп	2	65,00	130,00
42	кордиамин 250 мг/мл №10 амп	уп	2	59,00	118,00
43	канизон крем 1% 20г туба	туб	5	35,00	175,00
44	кеторол таб п/об 10мг n20	уп	10	52,00	520,00
45	кодак dental readymatic developer 2*5л	уп	3	1300,00	3900,00
46	кодак dental readymatic fixer 2*5л	уп	3	1300,00	3900,00
47	кромогексал капли гл. 2% 10мл фл-кап.	фл	5	82,00	410,00
48	куриозин гель наружн. 15.4мг 15г туба	уп	5	260,00	1300,00
49	лазолван р-р орал. 15мг/2мл 100мл и д/ингал.15мг/2	уп	20	280,00	5600,00
50	лейкопластырь бактерицидный 3.8х3.8	уп	20	3,20	64,00
51	лейкопластырь на шпуле 2.0х500	уп	15	15,10	226,50
52	лидаза д/инъекций порошок 64ед амп n10	уп	20	78,10	1562,00
53	лидокаина г/х аэрозоль 10% 38г	туб	1	250,00	250,00
54	максидекс капли гл. 0.1% 5мл фл	фл	5	160,00	800,00
55	марля мед. ширина 90см отрез 20м	метр	10	170,00	1700,00
56	мезатон р-р д/и 1% 1мл амп n10	уп	2	41,00	82,00
57	мильгамма р-р д/и 2мл амп n5	уп	10	400,00	4000,00
58	називин капли назал. 0.01% 5мл фл	фл	3	120,00	360,00
59	називин капли назал. 0.025% 10мл фл	фл	3	80,00	240,00
60	називин капли назал. 0.05% 10мл фл	фл	3	80,00	240,00
61	натрия хлорид р-р д/инф. 0.9% 200мл фл	фл	20	28,10	562,00
62	нафтизин капли назал. 0.1% 10мл фл.-пласт.	уп	10	8,90	89,00
63	нитрофунгин р-р наружн. 25мл фл	фл	5	58,00	290,00
64	новокаин р-р д/и 0.5% 5мл амп n10	уп	10	28,00	280,00
65	нормакс капли глаз/ушн 0.3% 5мл фл	фл	5	40,00	200,00
66	оксолиновая мазь 0.25% 10г туба	туб	3	23,00	69,00
67	отипакс капли ушн. 15мл фл с крышкой-капельницей	фл	5	220,00	1100,00
68	олазоль 80,0	фл	2	110,00	220,00
69	отривин капли назал. 0.05% 10мл фл	фл	5	110,00	550,00
70	отривин спрей назал. 0.1% 10мл с ментолом и эвкали	фл	2	190,00	380,00
71	офтальмоферон капли гл. 1000ме/мл 10мл фл-кап.	фл	5	250,00	1250,00
72	перекись водорода р-р д/мест. и нар. прим-я 3% 25мл	фл	20	8,90	178,00
73	перманганат калия 3 гр сух пор фл	фл	3	15,00	45,00
74	пилокарпина г/х капли гл. 1% 5мл фл-кап.	фл-кап.	3	30,00	90,00
75	пластырь 3.0x500	уп	5	30,00	150,00
76	пирацетам 10%-5,0 №10 амп	уп	10	59,00	590,00
77	полидекс кап ушн фл	фл	5	230,00	1150,00
78	присыпка дет. 40г	уп	10	25,00	250,00
79	салфетки мед. стер. n10 марл.7.5х7.5	уп	50	50,00	2500,00
80	солкосерил гель гл. 20% 5г туба	туб	5	210,00	1050,00
81	супрастин р-р д/и 20мг/мл 1мл амп n5	уп	10	120,00	1200,00
81	тантум верде аэрозоль 30мл фл	уп	5	160,00	800,00
83	тауфон 4% 5,0 гл кап фл	фл	10	28,20	282,00
84	тобрекс капли гл. 0.3% 5мл фл	фл	5	170,00	850,00
85	тридерм мазь 15г туба	туб	5	360,00	1800,00
86	ферезол фл наружное	фл	5	110,00	550,00
87	фукорцин р-р наружн. 25мл фл инд. уп	фл	3	11,10	33,30
88	целестодерм-в мазь 0.1% 30г туба	туб	1	300,00	300,00
89	цикломед капли гл. 1% 5мл фл	фл	10	239,00	2390,00
90	ципромед капли ушн. 0.3% 10мл фл	фл	5	150,00	750,00
91	элидел мазь 15,0	тюб	5	1100,00	5500,00
	Итого				50

Источник финансирования заказа: Средства ОМС.

Начальная максимальная цена контракта: 109 247,50 руб. (сто девять тысяч двести сорок семь рублей 50 копеек). В цену поставляемого товара должны быть включены все расходы, в том числе расходы, на транспортировку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включаемых в цену.

Срок поставки: в течение 5 дней со дня подписания контракта.

Условия доставки: транспортом поставщика.

Место доставки: Пермский край, г. Лысьва, ул. .

Срок оплаты закупаемого товара: В течение 10 дней со дня поставки товара.

Условия оплаты закупаемого товара: безналичный расчет.

Представить заявку с котировочным предложением, вы можете по адресу тел.(342

Срок окончания подачи заявок: до 10 час. 00 мин. 07 июня 2008 г. (время местное).

Срок подписания: победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на сайте и не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, не представил муниципальному заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Форма котировочной заявки, подлежащая заполнению участниками размещения заказа, прилагается к настоящему запросу котировок. Приведенная форма должна быть оформлена на фирменном бланке юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (при наличии). Котировочная заявка должна быть подписана соответственно руководителем юридического лица или непосредственно физическим лицом (индивидуальным предпринимателем, ПБОЮЛ). В случае подписания котировочной заявки лицом исполняющим обязанности по доверенности, необходимо приложить копию доверенности (где оговаривается право подписи в котировочной заявке; право подписи (заключения) контрактов (договоров)).

Котировочная заявка может быть направлена в адрес заказчика по факсу с обязательным ее дублированием в оригинале. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между заказчиком, комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара. К котировочной заявке должен быть приложена лицензия на осуществление фармацевтической деятельности: розничную торговлю лекарственными средствам.

При предложении наиболее низкой цены товара несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Главный врач

МУЗ «Центральная районная детская поликлиника»

Ул. Оборина, д.2 г. Лысьва Пермский край РОССИЯ , тел./

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ

Дата подачи котировочной заявки

«______» _______________ 2008г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Наименование поставщика/ (Ф И О ) _____________________________________________

Юридический адрес____________________________________________________________

Фактический адрес_____________________________________________________________

Телефон/Факс _________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа _________________________ ИНН___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф. И.О. лица, имеющего право подписи финансовых документов поставщика, наименование и реквизиты на основании которого действует_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование документа, №, дата для доверенности)

Кому : МУЗ «Центральная районная детская поликлиника»

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить медикаменты в соответствии с указанным запросом котировок на сумму___________________________________________________________

Перечень поставляемого товара представлен в следующей таблице:

№ п/п	Наименование	ед. изм.	потребность	цена, руб.	сумма, руб.
	ИТОГО

В цену поставляемого товара включены все расходы, в том числе расходы, на транспортировку, установку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок оплаты товара: __________________________________________.

Условия оплаты товара: _______________________________________.

В случае признания Нас победителем в проведении указанного запроса котировок Мы обязуемся поставить товар в течение ________________________________________. Со сроками и условиями оплаты, приведенными в запросе котировок, согласны.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление участником размещения заказа Котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

К настоящей Котировочной заявке прилагаются следующие документы:

1.  Таблица цен на поставку медикаментов на _____л. в 1 экз.

2.  Копия лицензии на фармацевтическую деятельность: розничную торговлю лекарственными средствами.

М. П.

________________________________ _________________________________

должность руководителя подпись /с расшифровкой

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)

именем Муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район»

на поставку медикаментов

г. Лысьва «____ » _________________2008 г.

Муниципальный заказчик Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная детская поликлиника» , действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, _____________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок цен, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление поставок медикаментов ( далее по тексту - Медикаменты) изложенных в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок № от «___» ______________ 2008 г., являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Поставляемые Медикаменты должны соответствовать сертификату качества.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик:

2.1.1.Поручает Поставщику осуществление поставки Медикаментов в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и запросом котировок цен;

2.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для исполнения условий Контракта;

2.1.3. Обязан обеспечить оплату Медикаментов согласно п. 4.1. настоящего Контракта.

2.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;

2.1.5. Вправе потребовать от Поставщика замены просроченных и (или) поврежденных при поставке Медикаментов

2.2. Поставщик:

2.2.1. Обязуется поставить Медикаменты надлежащего качества, наименования, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложить сертификаты качества на Медикаменты ;

2.2.2. Обязан обеспечить сохранность поставляемых Медикаментов до фактической передачи Заказчику;

2.2.3. Обязан осуществить поставку Медикаментов в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта;

2.2.4. Вправе требовать своевременной оплаты, предусмотренной настоящим Контрактом.

3. Цена Контракта.

3.1.Общая сумма Контракта составляет ________________________________________ .

3.2. В цену поставляемых Медикаментов включены все расходы, в том числе расходы на транспортировку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включенных в цену.

4. Порядок расчетов.

4.1. Срок оплаты за поставленные Медикаменты осуществляется в течение 10 дней со дня поставки Товара по безналичному расчету на основании выставленного счета-фактуры.

5. Порядок сдачи и приемки продукции.

5.1. Заказчик в присутствии Поставщика производит проверку наименования, целостности упаковки передаваемых Медикаментов, а также наличия документов, подтверждающих качество.

5.2. При завершении этапа поставки Медикаментов в целом Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком акта сдачи-приемки Медикаментов.

5.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки Медикаментов, обязан направить Поставщику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки Медикаментов.

5.4. В случае несоответствия поставленных Медикаментов Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых мероприятий по их устранению. Указанные претензии должны быть представлены Заказчиком в течение 3х рабочих дней со дня получения им акта сдачи-приемки Медикаментов. Поставщик обязан устранить все указанные претензии в кратчайшие сроки после получения претензии от Заказчика без дополнительной оплаты.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1. Поставщик несет ответственность за качество и срок годности поставляемых Медикаментов.

6.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату за поставленные Медикаменты.

6.3. В случае нарушения срока поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.4. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту. Досрочное расторжение Контракта не освобождает Стороны от обязательств, возникших в течение срока его действия.

6.5. В случае если расторжение настоящего Контракта произойдет по вине Поставщика и повлечет заключение нового Контракта, то этот Поставщик уплачивает Заказчику разницу между ценой настоящего контракта и ценой вновь заключенного.

6.5. В случае прекращения поставок, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактические произведенные затраты.

6.6. За неисполнение или ненадлежащие исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.7. В случае возникновения споров и разногласий стороны принимают все меры для их разрешения путем переговоров либо предъявлением письменной претензии. Срок рассмотрения претензии 14 рабочих дней.

6.8. В случае недостижения договоренности стороны разрешают споры в Арбитражном суде.

7.Срок действия Контракта.

7.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с момента подписания Контракта и до полного исполнения взятых на себя обязательств.

8.Условия расторжения контракта.

8.1. Контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по соглашению сторон;

- в случае нарушения срока поставки предусмотренного п. 2.2.3. настоящего контракта;

- в случае поставки некачественных либо просроченных Медикаментов;

- а также в других случаях предусмотренных действующим законодательством.

9.Заключительные положения.

9.1. Настоящей Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

9.2. В настоящий Контракт могут быть внесены изменения и дополнения путем оформления дополнительного соглашения.

10.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

МУЗ «Центральная районная

детская поликлиника»

ИНН//

Пермский край, г. Лысьва,

ул. Оборина, д.2

р/с

в РКЦ г. Лысьва

Главный врач

__________________

«____» ________________ 2008 год