На бланке участника размещения заказа (стр. 3 )

Наименование материалов или оборудования	Требования к материалам в соответствии с маркой и параметрами
светильники ЛПО 4х40 лампы люминесцентные грунтовка шпатлевка смеси сухие строительные клей для напольных покрытий краски водно-дисперсионные акриловые линолеум гомогенный (класс 34; 43) толщины 2.0 мм плинтусы пластиковые 20х20 противогрибковые растворы подвесные потолки плитки керамические для полов гладкие неглазурированная одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	Степень защиты IP20 по ГОСТ ; устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90; климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150; класс защиты от поражения электрическим током 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75; 40 Вт, 103В; световой поток – 2300 лм ГОСТ Акриловая адгезионная однокомпонентная грунтовка; состав: акриловая смола, пигменты; плотность 1,3 – 1,35 кг/л; массовая доля нелетучих веществ не менее 72 %; pH 7-9; условная вязкость (по ВЗ-4) не менее 60 сек. ГОСТ Не водостойкая; заполнитель – известняк, менее 0,6 мм; связующее – полимерный клей; прочность сцепления с бетоном более 0,3МПа ТУ ГОСТ Толщина слоя минимальная – 5мм, максимальная – 30 мм; зернистость – до 1,2 мм; высыхание – не более 7 суток; прочность на сжатие 4,5 МПа; прочность на изгиб – 2,1 МПа; плотность – 950 кг/м3; коэффициент теплопроводности: 0,25 Вт/м-К У Максимальное время от нанесения клея до приклеивания – 15-30 минут; время полного атвердевания – 72 часа; основа – водная полимерная дисперсия со смолами; содержание нелетучих веществ – не менее 72%; показатель pH 6-9 ГОСТ Р Высокая адгезия к старым прочно держащимся окрашенным слоям, массовая доля нелетучих веществ – 45-50%; время высыхания не более 80 мин; прочность пленки при ударе (по прибору У-1) не менее 50 см; адгезия пленки не более 1 балла; твердость пленки (по маятниковому прибору ТМЛ) не менее 0,15 усл. ед.; эластичность пленки при изгибе не более 1мм; укрывистость 50-140 г/м2; степень разбавления не более 10%. ТУ ГОСТ Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове. Усилен полиуретановой защитой PU, класс применения 34/43, пожарно-технические характеристики Г1, В2, РП1, Т2, Д3; толщина защитного слоя 0,7; абсолютная остаточная деформация не более 0,15 мм Технические условия Поправка ИУС 6-82 Поправка ИУС 6-87 Высокая устойчивость к механическим ударам, 100% влагоустойчивость Высыхание 3 часа при температуре 200С; разбавитель – вода; ТУ ГОСТ Р Относятся к группе малоопасных конструкций согласно СНиП ; могут использоваться при температуре не ниже +120С и относительной влажности до 70%; толщина плит 8-25мм; вес 2,7-8 кг/м2; коэффициент звукопоглощения 0,4-0,5; коэффициент светоотражения – 80%; состав плит – твердое минеральное волокно. Плитка керамическая для полов ГОСТ СТ СЭВ 6551-88
13.  Секционные ворота с дверью	Толщ. 45 мм панелей, многослойное износостойкое покрытие, замкнутый контур стальной оболочки, удельный вес до 14,7 кг/м, коэффициент звукоизоляции –24 дБ (DIN 522210), коэффициент теплопроводности 09-1,6 Вт/мК, в зависимости от типа и комплектации ворот (DIN 261941), класс стойкости к взлому (Сертификат Госстандарта), минимальный рабочий ресурс пружин – 25000 циклов подъема-опускания,  соответствие конструкции европейским стандартам безопасности (EN 12604, EN 12453 )

6.4. Прочие требования:

а) Все работы выполняются с демонтажем старых (при необходимости) и установкой новых элементов и конструкций, включая стоимость материалов. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора) учитываются победителем аукциона при составлении сметы.

б) При необходимости использования технических решений, отличающихся от существующих, Подрядчик согласовывает их с Заказчиком.

в) Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика.

7. Место, условия и сроки выполнения работ:

а) Работы выполняются по адресам: Санкт – Петербург, 10 линия В. О. д.3/30 Лит А и

Санкт – Петербург, 10 линия В. О. д.3/30

б) Срок выполнения работ 25 (двадцать пять) календарных дней с даты подписания Договора.

в) Работы выполняются с учетом режима работы подразделений НИУ ВШЭ Санкт-Петербург. Подрядчик представляет в отдел по безопасности и режиму НИУ ВШЭ Санкт-Петербург копии регистрационных документов своих сотрудников, занятых на объекте НИУ ВШЭ Санкт-Петербург.

г) Подрядчик предоставляет Смету и Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) (по 2 экз.).

7.1. Результаты работ: выполнение по текущему ремонту частей помещения : №№ 15,5,35,36, №№ 7,8,12,13,15, : №№ 1,2,28,29 в здании НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресу: Санкт – Петербург, 10 линия В. О. д.3/30 Лит А и №№ 1 в здании НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресу: Санкт – Петербург, 10 линия В. О. д.3/30

По окончании производства работ по Договору Подрядчик должен выполнить и сдать Заказчику по акту исполнительную документацию, в состав которой входят:

- акты на скрытые виды работ;

- предусмотренные действующими нормативами сертификаты на материалы и оборудование (заверенные копии).

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качеств выполненных работ: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные части работ, при условии нормальной эксплуатации объекта, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и дата начала работ по его устранению (не более 2-х дней с даты составления рекламационного акта). Срок гарантии на неисправное оборудование и работы или, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный срок на оборудование или конструкции, либо их части, возобновляется с момента сдачи Заказчику после окончания работ по их замене.

9. Требования к применяемым материалам и устанавливаемому оборудованию в процессе исполнения Договора:

При исполнении обязательств по Договору используемые материалы (краски, грунтовки, шпатлевки, материалы покрытий полов и т. д.) и устанавливаемое оборудование должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты, которые Подрядчик передает представителю Заказчика в процессе выполнения работ, а именно:

- Сертификаты соответствия ГОСТ;

- Санитарно-гигиенические сертификаты;

- Сертификаты пожарной безопасности.

10. Нормативы: При выполнении ремонтных и строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями:

·  СНиП 2.08.02-89* «Общественные задания и сооружения»;

·  СНиП «Безопасность труда в строительстве»;

·  СНиП «Тепловая защита зданий»;

·  СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий. Зданий и сооружений»;

·  СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;

·  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

·  Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.

·  Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

·  ГОСТ Р «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

·  ОСТ«Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

·  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

·  СНиП * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

·  ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»;

·  Следует учитывать дополнения, поправки и изменения при условии их утверждения к данным нормам и правилам;

11. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5% начальной цены Договора.

12. Размер обеспечения исполнения Договора: 30% начальной цены Договора.

13. Руководство (контроль выполнения Договора): Заместитель директора НИУ ВШЭ Санкт-Петербург , Административный директор ,

, .

ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Форма 1

На бланке участника размещения заказа

________________№ ______________

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе

на выполнение работ по текущему ремонту частей помещения : №№ 15,5,35,36, №№ 7,8,12,13,15, : №№ 1,2,28,29 в здании НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресу: Санкт – Петербург, 10 линия В. О. д.3/30 Лит А и №№ 1 в здании НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресу: Санкт – Петербург, 10 линия В. О. д.3/30

Изучив документацию об аукционе и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого аукциона, мы

________________________________________________________________________________
(наименование организации и почтовый адрес участника размещения заказа)

согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации об аукционе, и на условиях, которые мы представили в заявке на участие в аукционе. Предлагаем заключить договор на выполнение работ по текущему ремонту частей помещения : №№ 15,5,35,36, №№ 7,8,12,13,15, : №№ 1,2,28,29 в здании НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресу: Санкт – Петербург, 10 линия В. О. д.3/30 Лит А и №№ 1 в здании НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресу: Санкт – Петербург, 10 линия В. О. д.3/30 Лит Л, на условиях, определенных документацией об аукционе, проектом договора, прилагаемым к документации об аукционе, положениями настоящей заявки на участие в аукционе, по цене договора, предложенной нами на аукционе либо, по начальной цене договора или по согласованной с Заказчиком цене договора, не превышающей начальной цены договора в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае если условия исполнения договора, предложенные нами, будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенными нами в заявке на участие в аукционе условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее 10-ти дней после завершения торгов и оформления протокола.

В случае если представленной нами заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложенными нами условиями.

В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор на условиях, указанных в конкурсной документации, и предложенными нами условиями не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, но не позднее 10-ти дней после завершения торгов и оформления протокола.

Данная заявка на участие в аукционе представлена с пониманием того, что:

- Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять заявку на участие в аукционе, отклонить все заявки на участие в аукционе;

- Заказчик не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать Участника размещения заказа об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ___________________________________________________________________________________

(Ф. И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)

Все сведения об аукционе просим сообщать уполномоченному лицу.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

Наш юридический адрес: ______________________________________;

Наш фактический адрес: ______________________________________;

Телефон: _____________________;

Факс: ________________________;

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на ___ стр.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа.

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего лица, должность)
	М. П.
(подпись)		(фамилия, имя, отчество главного бухгалтера)

Форма 2

Приложение к заявке на участие в аукционе

Анкета Участника размещения заказа

На бланке организации

Дата, исх. номер

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)
3. Участники (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех участников, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов)
3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемства)
3.2. Размер уставного капитала
3.3. Почтовый адрес инспекции ФНС РФ по месту регистрации Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны.
3.4. Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и их телефоны, или соответствующая справка об отсутствии дела о банкротстве (с датой выдачи не ранее, чем 30 дней до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе).
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа
Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления следующих документов: –  Учредительные документы участника размещения заказа; –  Свидетельство о государственной регистрации; –  Информационное письмо об учете в ЕГРПО; –  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Место нахождения Участника размещения заказа	Страна
Адрес
5. Почтовый адрес Участника размещения заказа	Страна
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание: Представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (договору) (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях
9. Балансовая стоимость активов

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа.

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.
(подпись)		(фамилия, имя, отчество главного бухгалтера)

Форма 3

Приложение 2
к заявке на участие в аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

№ пп/п	Год начала и окончания судебного разбирательства	Наименование и адрес истца	Решение суда
1	2	3	4

Инструкции по заполнению

В этой форме Участник указывает все судебные разбирательства, по которым Участник выступал в качестве ответчика.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа.

(подпись)		(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
	М. П.
(подпись)		(фамилия, имя, отчество главного бухгалтера)

Форма 4