Документация (стр. 3 )

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику оборудование для централизованной системы аудио/видео вещания, мониторинга и управления мультимедийным и проекционным оборудованием Университета (ЦСМиУ) (далее – Оборудование) в ассортименте и количестве, указанных в Спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора (Приложение ) и в технической части аукционной документации по проведению аукциона, в собственность Заказчику, и исполнить иные обязательства в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленное Оборудование в порядке и в сроки, указанные в Договоре.

1.2. Обязательства Поставщика по поставке оборудования включают: поставку (доставку) оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию.

1.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставляемое по Договору, не имеет дефектов, с разработкой, материалами или качеством изготовления, имеет всю необходимую документацию в соответствии с законодательством РФ (сертификаты соответствия и т. п.), является новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2012 года.

1.4. На всё оборудование должно быть предоставлено:

- Сертификаты соответствия, выданные официальным сертификационным органом РФ.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

1.5. Поставщик обязуется передать Заказчику Оборудование, свободным от любых прав третьих лиц, не имеющим ограничений для использования Заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______________________________________________ ______________________________, включая НДС ____________________________________.

2.1.1. Оплата производится за счет субсидий из Федерального бюджета по программе стратегического развития академии.

2.1.2. Заказчик производит оплату общей стоимости Оборудования. Оплата производится в размере 100% не позднее 20 (Двадцати) банковских дней с момента приемки Заказчиком Оборудования в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной, акта об исполнении обязательств (акта приема-передачи), представления Поставщиком счета-фактуры и выставления счета на оплату.

2.2. В цену Товара по Договору входит: стоимость Оборудования, стоимость поставки Оборудования до места нахождения Заказчика, стоимость разгрузки Оборудования на объекте, стоимость подъема и спуска по этажам, устройство кабельных каналов и линий связи для функционирования поставленного оборудования, монтаж Оборудования, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, настройка программного комплекса, тестирование оборудования, все необходимые расходные материалы и монтажные элементы для установки оборудования, монтажа линий связи, проведения пуско-наладочных работ и ввода систем в эксплуатацию стоимость тары (упаковки), маркировки продукции, таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи, затраты на гарантийное обслуживание, страхование, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

3.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Поставка осуществляется силами Поставщика Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Садовая – Кудринская, д. 9, строение 2; ; г. Москва, Ленинградский проспект,.

3.2. Срок поставки оборудования, включая выполнение обязательств, предусмотренных п.3.7. Договора: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения Договора.

Поставка Оборудования осуществляется в рабочее время Заказчика.

3.3. Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня уведомляет Заказчика о дате и времени доставки оборудования.

Досрочная поставка оборудования осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком.

3.4. Количество поставленного (доставленного) Поставщиком оборудования определяется в соответствии с указанным в товарной накладной количеством мест.

Товарные накладные подписываются уполномоченными представителями Сторон.

3.5. Поставщик гарантирует передачу Заказчику Оборудования, очищенного от таможенных пошлин, необходимых для ввоза. На Поставщика возлагаются все расходы и риски, связанные с передачей Оборудования, включая оплату, если потребуется, необходимых сборов.

3.6. При доставке оборудования Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет погрузочно-разгрузочные работы.

3.7. Поставка оборудования будет считаться осуществлённой по завершению монтажа, установки и осуществлению пуско-наладки, подписанию сторонами товарных накладных и акта об исполнении Поставщиком обязательств по Договору (акт приема-передачи).

3.8. Выполнение Поставщиком обязательств по поставке оборудования по Договору будет считаться исполненным только при получении Заказчиком всего оборудования (с учетом исполнения обязательств, предусмотренных п.3.7. Договора) и документов, предусмотренных Договором.

3.9. Заказчик и его представитель имеет право на проведение технического контроля и/или испытаний оборудования с целью подтверждения его соответствия условиям настоящего Договора.

3.10. Если оборудование, в том числе любая его часть, подвергшееся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать техническим требованиям, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет заменить забракованное оборудование, либо внести необходимые изменения с целью приведения товаров в соответствии с техническими требованиями, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика и возместить затраты Заказчика на проведение технического контроля и/или испытаний.

3.11. Документами, передаваемыми вместе с оборудованием являются: ведомость эксплуатационной документации, описание функциональных возможностей ЦСМиУ, структурная схема, план размещения оборудования, спецификация оборудования, руководство пользователя, руководство администратора (включая инструкцию по установке), программу и методику испытаний - документация должна оформляться в 2-х экземплярах в виде брошюр (книг) и дублироваться документацией на машиночитаемом носителе (CD-ROM), гарантийный талон.

3.12. Подписание сторонами акта приема-передачи осуществляется по завершению поставки и приемки оборудования.

Поставщик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приема-передачи.

Заказчик в течение 5 (пяти) дней подписывает указанный акт или направляет Поставщику мотивированные возражения с указанием недостатков, связанных с поставкой оборудования.

Поставщик после устранения недостатков направляет Заказчику на подписание акт приема-передачи. Заказчик подписывает полученный акт в порядке и сроки, определенные настоящим пунктом.

3.13. После поставки Оборудования, в соответствии с требованиями Договора, и подписания сторонами акта приема-передачи Поставщик выставляет счет на оплату поставленного Оборудования.

3.14. Приемочные испытания проводят в соответствии с документом «Программа и методика испытаний (приемочные испытания)», предоставляемым Заказчику на утверждение не позднее, чем за 15 дней до начала проведения приемочных, испытаний.

3.15. Приемочные испытания должны включать проверку:

- полноты и качества реализации функций системы, указанных в ТЗ

- выполнения интерфейсных требований системы;

- комплектности и качества эксплуатационной документации.

3.16. Приемочные испытания завершаются подписанием протокола соответствия ЦСМиУ требованиям технического задания.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения в соответствии с условиями Договора.

Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к оборудованию, а также специальным требованиям, предусмотренным Договором, включая дополнительные требования, оговоренные в специальных условиях Договора.

4.2. Оборудование должно отгружаться в стандартной упаковке, с учётом необходимых маркировок.

4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Оборудования при его хранении, транспортировке и при отпуске.

4.4 Упаковка (тара) является невозвратной.

4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки доставленного оборудования при нарушении целостности упаковки оборудования.

5. ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Поставщик гарантирует, что поставленное по настоящему Договору оборудование, изготовлено в соответствии со стандартами и техническими условиями, принятыми на территории Российской Федерации.

5.2. По завершении работ должно быть обеспечено гарантийное обслуживание ЦСМиУ в течение не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 1 год.

5.3. Заказчик, в течение 30 календарных дней с момента обнаружения недостатков, письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с данным гарантийным обязательством.

5.4. После получения такого уведомления, Поставщик проводит замену бракованного, не функционирующего оборудования или его части в течение 2 (двух) дней, без расходов со стороны Заказчика.

Поставщик по согласованию с Заказчиком может осуществить ремонт бракованного, не функционирующего оборудования или его части.

На время проведения ремонта или замены Поставщик по требованию Заказчика предоставляет ему аналогичное работоспособное оборудование.

5.5.  Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения оборудования в ремонте у Поставщика или на время замены оборудования Поставщиком.

5.6.  Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет вывоз и/или доставку оборудования при реализации гарантийных обязательств.

5.7.  В состав передаваемой с Оборудованием документации должен быть гарантийный талон на каждую единицу оборудования с указанием условий гарантийного обслуживания и номера контактного телефона.

5.8.  В рамках гарантийного обслуживания должно быть обеспечено устранение выявленных при эксплуатации ЦСМиУ ошибок, которые являлись предметом разработки в соответствии с техническими требованиями.

5.9.  Гарантийное обслуживание оборудования ЦСМиУ осуществляется без дополнительной оплаты.

6. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Осуществить поставку Оборудования в порядке и сроки, установленные Договором.

6.1.2. Передать Заказчику Оборудование, являющееся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся предметом залога, не имеющего ограничений для использования Заказчиком в соответствии с назначением Оборудования.

6.1.3. Одновременно с Оборудованием передать Заказчику принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и (или) безопасность Оборудования и предусмотренные Договором и законодательством РФ.

6.1.4. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные производителем Оборудования и Договором.

6.1.5. Возместить Заказчику понесенные им убытки при изъятии Оборудования у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи Оборудования Заказчику.

6.1.6. Обеспечить:

- функционирование службы технической поддержки на объекте Заказчика в течение не менее 1(одного) месяца с даты ввода в эксплуатацию ЦСМиУ;

- функционирование службы технической поддержки - «горячей» телефонной линии в течении гарантийного срока;

- внесение необходимых исправлений в программный код при обнаружении программных ошибок.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.2. Принять Оборудование по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Оплатить Оборудование в порядке и в сроки, установленные Договором.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. В случае передачи некомплектного Оборудования по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования Оборудования в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Поставщиком указанного требования.

6.3.2. В случаях, когда подлежащее затариванию и (или) упаковке Оборудование передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Оборудование либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного Оборудования, являющегося предметом Договора, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком его обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае невыполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков, дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам за разумную цену, либо выполнить его своими силами и потребовать от Поставщика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения последнего и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и возможной продолжительности их действия и представить подтверждающие документы, выданные компетентным органом.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. Договора, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без предъявления требований применения ответственности, предусмотренной Договором.

9. порядок РАЗРЕШЕНИЯ споров

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы разрешить противоречия или спорные вопросы (возникающие между ними в рамках Договора или в связи с ним), к обоюдному удовлетворению сторон, в претензионном порядке.

9.2. Если, в течение 10 (десяти) дней после получения стороной претензии, Заказчик и Поставщик не смогут решить спорный вопрос по Договору к обоюдному удовлетворению сторон, любая сторона может потребовать разрешения этого вопроса в Арбитражном суде города Москвы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Договор заключен на основании проведения открытого аукциона в электронной форме, № извещения _______________________

10.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Исполнителю каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением Договора, в случаях:

10.3.1. если просрочка выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, превысит 10 (Десять) календарных дней,

10.3.2. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

10.3.3. установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства; установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В этом случае расторжение совершается без выплаты Поставщику компенсации.

10.4. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по выполнению Договора третьим лицам.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться сторонами в письменном виде или в электронном виде с последующим отправлением по почте. Уведомление вступает в силу с момента подтверждения его доставки или в день вступления уведомления в силу, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. По всем вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.7. Приложения к Договору:

Приложение – Спецификация.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик	Поставщик
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени  (МГЮА)» город Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9 , р/с л/с 20736Х43260 УФК по г. Москве (Университет имени (МГЮА) л/с 20736Х43260) Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705	______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Ректор _________________________// «__» _____________ 2013 г.	Генеральный директор _______________________ /_____________/ «__» __________________ 2013 г.

Приложение

к Договору № ________________

от «__» _____________ 2013 г.

Спецификация на поставляемое Оборудование

№	Наименование, характеристики Оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, включая НДС	Сумма, включая НДС	НДС	Срок гарантии
1.		шт.
	Итого:

Итого: ____________________________________________________________________

В том числе НДС - __% - _______________________________________________________

Ректор _________________________// «__» _____________ 2013 г.

Генеральный директор _______________________ /_____________/ «__» __________________ 2013 г.

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Технические требования

Предмет Аукциона: Поставка оборудования для централизованной системы аудио/видео вещания, мониторинга и управления мультимедийным и проекционным оборудованием Университета (ЦСМиУ)

Начальная (максимальная) цена Аукциона: 2 440 000,00 рублей (Два миллиона четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС.

Источник финансирования: за счет субсидий из Федерального бюджета на программу стратегического развития.

Место поставки товара: г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д. 9, , г. Москва, Ленинградский проспект,.

Ответственное лицо:

Контактный телефон: 8 (4

e-mail: *****@***ru

Срок поставки: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора

В цену товара входит: стоимость Оборудования, стоимость поставки Оборудования до места нахождения Заказчика, стоимость разгрузки Оборудования на объекте, стоимость подъема и спуска по этажам, устройство кабельных каналов и линий связи для функционирования поставленного оборудования, монтаж Оборудования, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, настройка программного комплекса, тестирование оборудования, все необходимые расходные материалы и монтажные элементы для установки оборудования, монтажа линий связи, проведения пуско-наладочных работ и ввода систем в эксплуатацию стоимость тары (упаковки), маркировки продукции, таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи, затраты на гарантийное обслуживание, страхование, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Оплата: в соответствии с условиями Договора.

1. Назначение централизованной системы аудио/видео вещания, мониторинга и управления мультимедийным и проекционным оборудованием Университета

Аппаратно-программный комплекс централизованной системы аудио/видео вещания мониторинга и управления мультимедийным и проекционным оборудованием Университета (далее - ЦСМиУ) предназначен для обеспечения контроля и управления функциями, режимами работы, источниками сигнала проекционного, мультимедийного и учебного оборудования МГЮА, с целью повышение эффективности и надежности работы технических средств, удобства и оперативности управления.

2. Характеристика объекта автоматизации

Объектами автоматизации ЦСМиУ являются проекционное, мультимедийное и иное оборудование Заказчика и технологические процессы их применения в учебном процессе.

Объекты автоматизации расположены в зданиях Университета имени (МГЮА) по следующим адресам:

г. Москва, ;

;

г. Москва Ленинградский проспект 47.

Перечень оборудования, находящегося на объектах Заказчика и подключаемого к ЦСМиУ, включает в себя:

- проекторы (включая привода лифтов);

- экраны с электроприводом;

- системы коммутации аудио и видео сигналов;

- системы звукоусиления;

- системы видеоконференцсвязи;

- оборудование видеозаписи и трансляции.

Срок поставки оборудования: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Перечень аудиторий и состав существующего оборудования, предлагаемых к включению в проект, как объектов автоматизации, приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п\п	Адрес Зала	Характеристики зала и состав размещенного оборудования
1	Ул. Бакунинская д. 13 Зал №2	Площадь = 236,1 м2 - Проектор EPSON EB-G5600, прикреплен неподвижно - Моторизированный экран 143’’ - 8 потолочных колонок - 2 микрофона в трибуне - Ноутбук - Шкаф 18U Оборудование в стойке: - Камера-планшет - Микшер-усилитель RCF AM 1122 - Маштабатор Kramer VP-437xl
2	Ул. Бакунинская д. 13 Зал №3	Площадь = 233,2 м2 - Проектор EPSON EB-G5600, прикреплен неподвижно - Моторизированный экран 143’’ - 8 потолочных колонок - 2 микрофона в трибуне - Ноутбук - Шкаф 18U Оборудование в стойке: - Камера-планшет - Микшер-усилитель RCF AM 1122 - Маштабатор Kramer VP-437xl
3	Ул. Бакунинская д. 13 Зал №4	Площадь = 184.3 м2 - Проектор Sanyo PLC-XP100L, прикреплен неподвижно - Экран - 12 колонок Оборудование в стойке - Камера-планшет - Kramer Presentation Switcher/Scaler - Samsung DVD Recorder DVD-VR320 - AM1122-N Mixer Amplifier
4	Ул. Садовая-Кудринская д.9 Зал №5	Площадь = 81,5 м2 - Проектор Epson EB-1925W - Экран - Микрофон - Ноутбук - 8 потолочных колонок Оборудование в стойке - Show Professional Public Address Amplifier SA-8122ART - панель с разъемами VGA, Ethernet, Kramer WAS-4, 3пиновый «мама» и «папа» - камера-планшет
5	Ул. Садовая-Кудринская д.9 Зал №9	Площадь = 71,7 м3 - Проектор Sanyo PLC-XU88 - Экран - 6 потолочных колонок - Микрофон Оборудование в стойке: - Kramer 3x1 XGA/Audio Switcher - Sony CD/DVD Player DVP-K88P - Mobile-35 Mixing Power Amplifier - Kramer Video To WXGA/HD Scaler
6	Ленинградский проспект д.47 Зал №2	Площадь = 243 м2 Оборудование отсутствует

2.2. ЦСМиУ должна быть интегрирована с системами аудио, видео, конференцсвязи, эксплуатирующимися в аудиториях Университета, и выполненных на оборудовании BOSH, Polycom, VITY, Palantir, Kramer, AXIS.