«Научно-производственный комплекс «Технологический центр» МИЭТ» Проект договора заказа
ПРОЕКТ Договора № 13-66гз
(№ аукциона ______________ на сайте Единой электронной
торговой площадке www. *****)
г. Москва
Заказчик - федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-производственный комплекс «Технологический центр» МИЭТ» (сокращенное наименование – НПК «Технологический центр»), , действующего на основании доверенности № 1 от 01.01.2001г., в целях обеспечения нужд бюджетного учреждения, с одной стороны, и
Исполнитель -_________________________________, в лице _____________________________________, действующего на основании _________________________ с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокола подведения итогов № ___ от «___» ______ 2013г., заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, далее Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению ремонта коридора и санузлов подвального помещения (далее - работы), и сдачи их результата Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.
1.2 Выполнение работ осуществляется в соответствии с объемом работ, перечисленных в Техническом задании (Приложение ) и сметным расчетом (Приложение ), которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.3. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке работ Заказчиком.
1.4 Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Договором стоимость работ.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И порядок расчетов.
2.1. Цена Договора определена по результатам размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ____________________________, в т. ч. НДС ________________.
Цена Договора подтверждается сметным расчетом.
2.2. Стоимость работ по настоящему Договору (п.2.1) является фиксированной на весь период действия Договора и не может быть изменена.
2.3. Цена Договора сформирована с учётом проведения ремонтных работ помещения (включая гарантийное обслуживание), закупку, доставку, погрузку/разгрузку материалов, оборудования, расходных материалов и необходимых комплектующих, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.5. Оплата за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком не позднее 7 банковских дней с даты утверждения Акта о приемки выполненных работ Заказчиком, на основании счета, счета-фактуры и Акта о приемки выполненных работ
2.6. По решению Заказчика возможен авансовый платеж в размере до 30% от цены Договора.
.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Исполнителем в строгом соответствии с требованиями по срокам.
3.2. Срок выполнения работ: с 06 июля 2013года по 02 августа 2013года.
4. Обязательства Заказчика.
Для выполнения Исполнителем работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется:
4.1. Предоставить Исполнителю возможность для начала исполнения работ, обеспечить допуск в строения, где будут проводиться работы, оформить разрешение на проведение работ в рабочие дни.
4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ в соответствии со сметной документацией и условиями настоящего Договора.
4.3. Обеспечить отключение необходимого оборудования и коммуникаций в зоне выполнения работ.
4.4. Организовать совместно с Исполнителем приемку работ с оформлением Акта о приемке выполненных работ.
4.5. Осуществлять расчеты с Исполнителем в порядке, предусмотренном в Статье 2 настоящего Договора.
4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5. Обязанности Исполнителя.
Для реализации предмета настоящего Договора Исполнитель обязуется:
5.1. Качественно выполнить все работы по Договору, строго соблюдая все требования и сроки Договора.
5.2. Согласовывать с Заказчиком характеристики приобретаемых материалов, оборудования, комплектующих изделий, применяемых при производстве работ. Используемые материалы, оборудование, расходные материалы и комплектующие должны быть новыми, ранее не использованными.
5.3. Нести ответственность за сохранность переданного и приобретенного имущества в рамках исполнения Договора. В случае его утраты или повреждения по вине Исполнителя он восстанавливает его за свой счет.
5.4. Обеспечить выполнение требований по охране труда, промышленной безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, а также при необходимости, установить информационные щиты и временное ограждение в период проведения работ.
5.5. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить Заказчику все необходимые документы и информацию по ремонту.
5.6. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы, при этом Исполнитель обязуется не привлекать к работам по выполнению Договора персонал, не имеющий необходимых виз, лицензий и разрешений на пребывание и работу на территории города Москвы.
5.7. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
5.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.9. Проводить Ремонтные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение )
5.10. Заблаговременно согласовывать с Заказчиком путем обмена телефонограммами проведение работ на различных этапах.
5.11. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии со сроком, с техническим заданием и условиями Договора.
5.12. Производить работы в соответствии с регламентом производства работ по г. Москве.
5.13. Обеспечить уборку и вывоз мусора с территории Заказчика.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
6.1. Исполнитель обязан соблюсти объем, сроки, условия производства работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение )..
6.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ремонтных работ.
7. Приемка выполненных работ.
7.1. По завершении работ по Договору Исполнитель представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ, который утверждается Заказчиком
Просрочка исполнения Договора на 3 или более дней, является основанием для расторжения Договора по соглашению Сторон либо обращением в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
7.2. Заказчик по завершении работ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения представленного Акта о приемке выполненных работ направляет Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ. При наличии мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков и порядка их выполнения.
7.3. Исполнитель обязан в сроки, указанные в данном акте устранить выявленные недостатки за свой счет.
7.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.
7.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.
7.6. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на выполнение работ по настоящему Договору.
7.7. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.
8. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ.
8.1. Изменения в объеме работ не допускаются.
9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов, отсутствие бюджетного финансирования и т. п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Если, в результате обстоятельств непреодолимой силы, имуществу переданному или приобретенному в рамках исполнения Договора нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 2-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
9.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действующем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10. ГАРАНТИИ.
10.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты утверждения Акта о приемки выполненных работ Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за дефекты, обнаруженные после принятия работ в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Исполнитель (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.
10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан командировать своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика (возможно по факсу). Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик вправе привлечь стороннюю экспертную организацию для проведения независимой экспертизы.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
11.2. В случае просрочки Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 3 % от суммы Договора за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Взимание неустойки производится при оплате выполненных работ.
11.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку, в том числе за невыполнение обязательств по оплате выполненных работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки, за исключением случаев несвоевременного и/или не в полном объеме поступления средств на счет Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
11.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
11.5. В случае несоответствия выполнения работ сметному расчету (Приложение ), а также несоблюдения Технического задания (Приложение ) и существенных условий Договора Заказчик в безусловном порядке заявляет Исполнителю о расторжении Договора, что оформляется двусторонним дополнительным соглашением, в противном случае, при уклонении Исполнителя от заключения такого соглашения, Заказчик обращается в судебные инстанции г. Москвы.
11.6. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
12.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются в Арбитражный суд г. Москвы.
13. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
13.1. Срок действия Договора:
Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами (в том числе гарантийных). Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в реестре государственных контрактов в течение 3 дней со дня его подписания обеими Сторонами.
13.2. Заказчик обязан отказаться от заключения Договора или заявить в безусловном порядке о двустороннем расторжении Договора, в случае его заключения, в следующих случаях:
в следующих случаях:
- в случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
13.3. В случае нарушения сроков выполнения работ более чем на три дня, а также в других случаях нарушения существенных условий Договора со стороны Исполнителя, Заказчик в безусловном порядке заявляет Исполнителю о расторжении Договора, что оформляется двусторонним дополнительным соглашением, в противном случае, при уклонении Исполнителя от заключения такого соглашения, Заказчик обращается в судебные инстанции г. Москвы.
13.4. Настоящий Договор также может быть досрочно расторгнут Сторонами, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон.
13.5. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора;
- в течение трех рабочих дней после получения от Исполнителя подписать Акты о приемки выполненных работ или дать мотивированный отказ;
-в течение 10 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Исполнителем работы в соответствии со сметным расчетом (Приложение )
13.6. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
14. Особые условия.
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре государственных контрактов.
14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.
14.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
14.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ, нормативными актами органов управления РФ.
14.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие статьи 9 настоящего Договора, возмещается виновной Стороной.
14.6. Если предусмотрено условие наличия бюджетного финансирования, то срок исполнения настоящего Договора исчисляется со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет Заказчика.
Приложения:
1. Техническое задание - приложение №1
2. Сметный расчет - приложение №2
15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
15.1 Заказчик: НПК «Технологический центр»
,
г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5 , к. 7237
р/с в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва 705,
, УФК по г. Москве л/сч 20736Х58710 (НПК "Технологический центр")
15.2 Исполнитель:
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ:
НПК "Технологический центр"
Приложение
к Договору № 13-66гз
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонт коридора и санузлов подвального помещения
Раздел Демонтаж | ||
1 | Разборка облицовки стен из облицовочных плит "Декорит" искусственный мрамор | 286 м2 |
2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 286 м2 |
3 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 60м2 |
4 | Разборка покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт. | 26,7 м2 |
5 | Разборка бетонной стяжки пола при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 толщиной 150 мм | 4 м3 |
Раздел монтаж | ||
1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | 346м2 121.1кг |
2 | Перетирка стен цементным раствором внутренних помещений | |
3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Грунтовка акриловая ДИВА-АГ | 346м2 0,045т |
4 | Окраска водоэмульсионными составами светлых тонов простая по штукатурке стен, подготовленным под окраску за 2 раза | 346м2 |
5 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20мм | 26,7м2 |
6 | Окраска металлических поверхностей дверей алкидно-стирольной краской серого цвета | 28,8м2 |
7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 39,6м2 |
8 | Очистка помещений от строительного мусора | 30т |
9 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 60 км | 30т |
Требования к участникам:
Организация, выполняющая работы, должна иметь лицензию ФСБ, разрешающую осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос. тайну.
Общие требования к проведению работ.
Ремонт должен быть выполнен качественно в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора, в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ.
Обеспечивать при производстве работ соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и электробезопасности, выполнение норм экологической безопасности.
Организация, выполняющая работы, должна иметь лицензию ФСБ, разрешающую осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос. тайну.
Срок выполнения работ: с 6 июля 2013года по 2 августа 2013года. Результаты выполненных работ принимаются Заказчиком с подписанием актов сдачи-приемки выполненных работ. Оплата производится, по актам выполненных работ.
По решению Заказчика возможен авансовый платеж в размере до 30% от цены Договора.
За каждый день просрочки взимается неустойка (штраф) в размере 3% от суммы Договора. Взимание неустойки производится при оплате выполненных работ.
Начальная цена договора сформирована с учётом проведения ремонтных работ помещений, включая гарантийные; включает закупку, доставку, погрузку/разгрузку материалов, расходных материалов и необходимых комплектующих, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, вывоз мусора.
Используемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными и выпущенными (произведенными) не ранее 2012 года. Участник должен выполнить все работы, предусмотренные настоящим техническим заданием. Частичное выполнение работ не допускается.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Участник несет ответственность за дефекты, обнаруженные после принятия работ в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком.
При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, зафиксированных актом, Участник обязан в течение 2-х дней со дня извещения устранить выявленные замечания или выполнить работы в согласованные с Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
Обязательства по Договору считаются выполненными с даты окончания гарантийного срока.
Существенные условия Договора: сроки выполнения работ и гарантийные обязательства, нарушения которых, является основанием расторжения Договора по двухстороннему соглашению.
Работы проводить в рабочие дни с 8-00 до 21-00(время московское)
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ:
НПК "Технологический центр"
