Документация (стр. 3 )

организации-претендента___________________________________ Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать Претендента

Примечание:

Инструкция по заполнению

1. Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом.

2. Претендент присваивает Коммерческому предложению дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Претендент должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы и юридический адрес).

4. Претендент должен указать цену договора в рублях, выделить НДС. Цену следует указывать цифрами в формате XXXXXХХХ, ХХруб. (например:,25 руб.) и прописью. Цена договора должна совпадать с итогом по смете.

5. Претендент должен указать срок действия Коммерческого предложения согласно требованиям подраздела 2.5 закупочной документации.

6. Коммерческое предложение должно быть подписано и скреплено печатью
в соответствии с требованиями подраздела 2.4 закупочной документации.

ФОРМА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ, СРОКАХ И ИНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

На бланке организации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о качестве, сроках и иных условиях выполнения работ и исполнения договора

на выполнение работ по проектированию и монтажу (в том числе пусконаладочные работы) систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией на объектах почтовой связи УФПС - филиала ».

I. Описание подлежащих выполнению работ

Описание подлежащих выполнению работ осуществляется по следующим разделам:

1)  Введение (постановка задачи).

2)  Цель и задачи выполняемых работ.

3)  Перечень и объём выполняемых работ.

4) Организация выполнения работ (включая контактные данные участников
проекта).

5) Ожидаемые результаты выполнения работ и отчетность.

6) Срок выполнения работ.

7) Гарантийный срок выполнения работ.

Достоверность сведений удостоверяю:

Руководитель (либо уполномоченное лицо) организации Претендента

Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать Претендента

Примечание:

Инструкция по заполнению

1.  Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом

2.  Претендент в предложении представляет описание подлежащих выполнению работ и сведения, характеризующие качество подлежащих выполнению работ, необходимые для оценки и сопоставления заявок на участие в закупке согласно принятым в закупочной документации критериям оценки качества выполненных работ, а также иных условий исполнения договора.

3.  Претендент должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы и юридический адрес).

4.  Претендент должен указать цену договора и его этапов в рублях, в формате XXXXXХХХ, ХХруб. (например:,25 руб.).

5.  Претендент должен перечислить все прилагаемые таблицы цен, графики, иные документы, определяющие суть его заявки на участие в закупке.

6.  Предложение должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подраздела 2.4 закупочной документации.

ФОРМА 5. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ ПРЕТЕНДЕНТА

1. Справка о квалификации и опыте Претендента

Количество систем сигнализации, смонтированных в годах	Гарантийный срок выполнения работ (количество лет, месяцев)	Опыт Претендента (количество лет работы на рынке)

В годах организацией проведен монтаж систем охранно-пожарной (охранной, пожарной) сигнализации на следующих объектах:_____________________ (перечислить не менее 5 объектов).

Руководитель (либо уполномоченное лицо)

организации-претендента __________________________________ Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать Претендента

Примечание:

Инструкция по заполнению

1. Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом.

2. В данной форме Претендент указывает объемы выполненных работ, которые характеризуются количеством единиц сигнализаций.

3. Незавершенные объемы, а также объемы, освоенные предполагаемыми соисполнителями Претендента, привлекаемыми по данной закупке, не учитываются.

ФОРМА 6. ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-ПРЕТЕНДЕНТА

Печатается на бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____

_______________________________________________ (место выдачи доверенности)

(наименование города)

________________________________________________ (дата выдачи доверенности)

(прописью число, месяц и год)

Организация___________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______ №_________ выдан____________ «_____ »________

представлять интересы___________________________________________

(наименование организации)

на Закупке по выбору исполнителя на работы по проектированию и монтажу (в том числе пусконаладочные работы) систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией на объектах УФПС - филиала », в том числе:

-  получать закупочную документацию;

-  представлять заявку на участие в закупке;

- отзывать и изменять заявку;

- присутствовать при вскрытии конвертов с заявками;

- осуществлять юридические и фактические действия, связанные с исполнением данного поручения, от имени______________________________________

(наименование организации)

Доверенность действительна по «______ »___________________ 20__ г.

Руководитель организации-претендента

______________________________Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать Претендента

ФОРМА 7. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТОМ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТА

(наименование Претендента)

на выполнение работ по проектированию и монтажу (в том числе пусконаладочные работы) систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией на объектах УФПС - филиала ».

№ П/П

№ № П/П	Наименование	Кол-во страниц
1	Письмо-заявка на участие в закупке
2	Анкета Претендента
3	Коммерческое предложение Претендента
4	Предложения о качестве, сроках и иных условиях выполнения работ и исполнения договора
5	Сведения о квалификации Претендента
6	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представление интересов организации-претендента (оригинал или нотариально заверенная копия)
7	Документы, подтверждающие соответствие Претендента квалификационным требованиям (надлежащим образом заверенные копии)
8	Другие документы, прикладываемые Претендентом, предусмотренные п. 2.8. закупочной документации
9	Другие документы, прикладываемые по усмотрению Претендента

Руководитель (либо уполномоченное лицо)

организации-претендента __________________Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать Претендента

ФОРМА 8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Печатается на бланке организации Дата, исх. номер

Директору

УФПС Кировской области –

филиала »

Закупка № ОПБ-6

!

Прошу разъяснить следующие положения закупочной документации:

Раздел закупочной документации	Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации

Ответ на запрос прошу направить:

(местонахождение юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

Руководитель (либо уполномоченное лицо)

организации-претендента ____________________ Инициалы, Фамилия

(подпись)

Печать Претендента

Раздел 5. Проект договора

Договор №______

на проектирование и монтаж сигнализации

Федеральной государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», – филиала » __________________________________________, действующего на основании доверенности №_____________от «___» ______________20__года, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам проведенной закрытой тендерной закупки (Протокол от «____» _________ 2013 года № ___), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями договора Подрядчик обязуется для нужд Заказчика выполнить работы по проектированию и монтажу охранно-пожарной сигнализации (в том числе пусконаладочные работы) (далее – работы) в отделениях почтовой связи, указанных в приложении №1 к настоящему договору, в соответствии с нормативными документами и техническим заданием Заказчика, а Заказчик принять и оплатить работы.

1.2. Наименование, объёмы и цена выполняемых Подрядчиком работ определены Локальными сметными расчётами по каждому объекту (приложение № 3 к настоящему договору), проектами сигнализации, техническими заданиями и нормативными документами.

1.3. Проект сигнализации разрабатывается Подрядчиком по отдельности на каждый объект, указанный в приложении №1 к настоящему договору, в трёх экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая цена договора (фиксированная стоимость работ) составляет ___________ рублей без НДС (__________________). Стоимость договора с учётом НДС составляет ______________рублей, в том числе НДС 18% - ____________ руб. (_______________________).

2.2. Цена договора является фиксированной на весь срок действия договора и изменению не подлежит. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором, объёма работ и иных условий исполнения договора.

2.3. Цена договора включает все расходы, необходимые для выполнения работ, в том числе стоимость строительных материалов и изделий, стоимость дополнительных материалов сигнализации, сверх материалов указанных в смете, дефектной ведомости, потребность в которых возникла в процессе монтажа и пусконаладочных работ, стоимость транспортировки строительных материалов и изделий к месту проведения работ и вывоз строительного мусора, расходы на перевозку, электроэнергию, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, которые были выплачены или подлежат выплате в ходе исполнения договора.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Аванс по данному договору предусматривается в размере 30% от стоимости работ в течение 10 банковских дней после подписания договора в безналичной форме.

3.2. Окончательный расчёт за фактически выполненные работы производится Заказчиком отдельно по каждому объекту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня

получения Заказчиком от Подрядчика надлежащим образом оформленных счетов, счетов-фактур и подписанных сторонами актов о приёмке выполненных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», копий платежных и других документов, подтверждающих расходы на материалы, изделия.

3.3. Оплата работ по договору производится по цене, установленной договором, в безналичной форме, в российских рублях.

4. ОБЪЁМ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы Заказчику в объёмах, предусмотренных Локальной сметой (Приложение к договору), проектом сигнализации и техническим заданием своими силами, оборудованием и персоналом, а также в дополнительных объёмах, необходимых для передачи проекта сигнализации Заказчику, соответствующего нормативным документам, и сигнализации в рабочем состоянии. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, имеющие лицензии, сертификаты, либо другие документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ. При этом общий объём работ, передаваемых на субподряд, не должен превышать 50% от стоимости договора.

4.2. Подрядчик обязан разработать инструкцию по работе с установленными системами сигнализации и обучить работника отделения почтовой связи работе с ними.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности, охраны объектов; действующими строительными нормами и правилами (СНиП) Российской Федерации.

5.2. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в учреждениях, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 01.01.01г. «Об энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.3. Транспортировка строительных материалов, изделий и оборудования к месту выполнения работ, их разгрузка и складирование, уборка строительного мусора осуществляется Подрядчиком.

5.4. Заказчик вправе при приёмке выполненных работ по качеству и объёму осуществлять технический контроль и (или) испытания для подтверждения их соответствия техническим требованиям, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика, на любом этапе.

5.6. Подрядчик сдаёт выполненные работы в состоянии, позволяющим эксплуатацию объекта в автономном режиме, гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами, устраняет по требованию заказчика недостатки и дефекты в работе, обнаруженные в процессе эксплуатации.

5.7. Результат выполненных работ передается Заказчику и переходит в собственность Российской Федерации, а Заказчик владеет, пользуется и распоряжается ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

6.1. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения договора.

6.2. Срок выполнения работ по закрытой тендерной закупки ОПБ-6 – проектирование сигнализаций — до «__» ______ 2013 года, монтаж сигнализаций - до «_______» _____2013 года.

6.3. Датой окончания работ является дата подписания Акта приёмки выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3).

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Предоставить помещение для складирования материалов Подрядчика, необходимых для выполнения работ.

7.1.2. Обеспечить готовность объекта для проведения проектных и монтажных работ.

7.1.3. Подписать акт готовности объекта для проведения монтажных работ.

7.1.4. При приёмке выполненных работ проверять их объём и качество на соответствие требованиям, установленным договором.

7.1.5. Производить расчёты в соответствии с условиями договора.

7.2.  Подрядчик обязан:

7.2.1. Разработать проектную документацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности, охраны объектов, действующими строительными нормами, правилами и техническим заданием и передать Заказчику все экземпляры Проекта (в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора).

7.2.2. Выполнить работы по монтажу сигнализации (в том числе пусконаладочные работы) в объёмах, предусмотренных проектом сигнализации, техническим заданием, локальной сметой согласованной сторонами, а также в дополнительных объёмах, необходимых для передачи сигнализации Заказчику в рабочем состоянии.

7.2.3. Качественно и в установленный срок, в строгом соответствии со СНиПами, ГОСТами, выполнить полный перечень работ с использованием новых современных высококачественных материалов и оборудования в установленные договором сроки.

7.2.4. Передать Заказчику в момент приёмки работ исполнительную документацию (паспорта, схемы) на приборы и оборудование, устанавливаемые в процессе монтажа.

7.2.5. Обеспечить на территории объектов пожарную безопасность, соблюдение техники безопасности, электробезопасности при производстве работ и сохранность имущества Заказчика, находящегося на объектах.

7.2.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

7.3. Заказчик (представитель Заказчика) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

8.1. Стороны назначают своих представителей, уполномоченных осуществлять технический надзор и контроль за выполнением, качеством и объёмами проведённых работ согласно условиям договора.

8.2. Рабочий персонал Подрядчика допускается на территорию объекта по паспортам граждан Российской Федерации в соответствии с предварительно согласованным списком.

8.3. Подрядчик заблаговременно представляет на согласование Заказчику списки рабочего персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору.

8.4. Учитывая проведение работ на режимном объекте, производство работ разрешается с учётом режима работы объекта.

8.5. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик (представитель почтамта) имеет право ежедневно проверять журнал производства работ, ход и качество работ и указывать перечень обнаруженных недостатков, а также сроки их устранения. Заказчик проверяет и подписью своего представителя подтверждает записи в журнале. Подрядчик обязуется в течение 3-х рабочих дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.6. Приёмка работ осуществляется по технологически оконченным видам и объёмам работ, на основании актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) при представлении исполнительной документации, оформленной надлежащим образом на данный объём. Вышеуказанные документы согласовываются представителем почтамта и подписываются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после их предъявления Подрядчиком или в тот же срок возвращаются Подрядчику с мотивированным отказом, при этом составляется соответствующий акт с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения за счёт Подрядчика.

8.7. После выполнения скрытых работ Подрядчик извещает Заказчика (почтамт) о их готовности. Представитель Заказчика (специалист почтамта) в течение 3 (трёх) рабочих дней обязан принять эти работы или предоставить мотивированный отказ. В противном случае, эти работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком. Их готовность подтверждается двусторонним актом освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или Заказчик не был информирован о них, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

8.8. Строительные материалы, изделия и оборудование, завозимые Подрядчиком на объект для выполнения работ, должны сопровождаться транспортными накладными, паспортами, прайс-листами организаций, осуществляющих их продажу, надлежащим образом заверенными копиями необходимых сертификатов. Подрядчик на все поставляемые для выполнения работ приборы, материалы и изделия импортного производства представляет паспорта качества с техническими характеристиками и прайс-листы организаций, осуществляющих их продажу.

8.9. Хранение указанных документов осуществляется Подрядчиком на объекте и представляется по первому требованию Заказчика.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы - ___ (_________________) месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

9.2. Подрядчик в течение гарантийного срока обязуется своими силами и средствами устранять выявленные дефекты и неисправности, связанные с выполнением работ по монтажу сигнализации, пусконаладочных работ по письменному уведомлению Заказчика (представителя Заказчика).

9.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного уведомления Заказчика (представителя Заказчика), за счёт своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков возникших в период гарантийного срока, включая расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением материалов, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста по месту нахождения объекта.

9.4. Подрядчик при выявлении дефектов и неисправностей в ходе работ по монтажу систем сигнализации устраняет своими силами и средствами данные дефекты и неисправности до момента завершения работ в срок, указанный в пункте 6.2. настоящего договора. Дефекты и неисправности, выявленные комиссией при приёмке работ, устраняются Подрядчиком своими силами и средствами в течение 5 (пяти) дней с моменты выявления дефектов и неисправностей.

9.5. Все обоснованные претензии надзорных органов, возникшие при проведении проверок сигнализаций, смонтированных Подрядчиком в рамках данного договора на объектах Заказчика (по приложению №1 к настоящему договору) и проектов к ним должны быть переданы Подрядчику в письменном виде и на их основании Подрядчик устраняет недоработки за свой счёт.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Подрядчик несёт ответственность за ущерб, причинённый Заказчику кражей, повреждением или уничтожением его материальных ценностей, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств по настоящему Договору. Размер ущерба должен быть подтвержден расчётом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, составленных с участием Подрядчика, и сверенных с актами бухгалтерского учета.

10.2. Факт причинения материального ущерба Заказчику по вине Подрядчика, устанавливается органами дознания, следствия или судом. Возмещение ущерба по основанию, предусмотренному п. 10.1, осуществляется Подрядчиком на основании вступившего в законную силу решения суда.

10.3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 10000 рублей. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны по договору.

10.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в установленный договором срок Заказчик вправе требовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от цены договора. Подрядчик освобождается от уплаты пени если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, массовых беспорядков, делающих исполнение договора невозможным, либо существенно затрудняющих его исполнение.

11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств, их виде, возможной продолжительности действий, а также о том, исполнению каких именно обязанностей они препятствуют, и предоставить документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенные компетентными государственными органами.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по судебному решению по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения обязательств по договору, Стороны обязуются урегулировать их в досудебном (претензионном) порядке, путем направления Стороне претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) дней с момента ее получения.

13.2. При не достижении согласия, споры и разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется соблюдать конфиденциальность полученной от другой Стороны технической, финансовой, коммерческой и иной информации, а также персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке. Обязательства по сохранению конфиденциальности персональных данных сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения.

14.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны или в порядке, установленном законодательством России.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства или международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня направления письменного уведомления.

Каналы связи «Линия доверия» УФПС Кировской области - филиала »: , , автоответчик (4, сайт **.

15.3. В случае нарушения одой Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Об изменении места нахождения и реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 10-дневный срок. До поступления указанного уведомления все действия, совершенные Сторонами по прежним реквизитам, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения своих обязательств по договору.

16.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.4. Приложения к настоящему Договору являются его составной частью.

16.5. Приложения к договору:

- Перечень Объектов (Приложение );

- Техническое задание (Приложение );

- Согласие лица на обработку персональных данных (Приложение );

- Локальные сметы Подрядчика (Приложение ).

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

_______________

Директор __________________

__________________/_____________/ _______________/_____________/

«____» _______________2013 г. «____» _______________2013 г.

М. П. М. П.

Приложения предоставляется по письменной заявке Претендента в УФПС Кировской области – филиал » по