Котировочная документация (стр. 2 )

25.2.Котировочная комиссия ведет протокол оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими членами Котировочной комиссии в день подведения итогов запроса котировок.

В протоколе указываются:

-  краткое описание поставляемого товара/услуг;

-  наименование победителя;

-  обоснование выбора.

Подписанный протокол размещается в течение трех дней со дня проведения заседания котировочной комиссии на официальном сайте http://***** и на официальном сайте » http://*****/.

25.3.В течение трех дней со дня проведения заседания котировочной комиссии на основании подписанного протокола Заказчик передает победителю запроса котировок уведомление о признании его победителем и проект договора, который составляется по форме договора приведенной в Приложении 2.

28.  Признание запроса котировок несостоявшимся

26.1.Запрос котировок признается несостоявшимся:

-  если по окончанию срока подачи заявок на участие в запросе котировок представлена одна или не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;

-  если на основании результатов рассмотрения котировочных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех Участников, подавших заявки на участие в запросе котировок, или только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящей котировочной документации.

29.  Заключение договора по результатам запроса котировок

27.1.Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после извещения участника о признании его победителем запроса котировок направляет договор (Приложение к настоящей котировочной документации).

27.2.Победитель запроса котировок должен подписать и заверить печатью договор и вернуть его Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого договора.

27.3.В случае если победитель запроса котировок в срок, предусмотренный в пункте 27.2., не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему, победитель запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора.

27.4.В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 27.3, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником запроса котировок, котировочной заявке которого присвоен второй номер.

Приложение

Образцы форм и документов для заполнения Участниками

Форма предоставления котировочной заявки

В котировочную комиссию

Санкт-Петербургского монетного двора -

филиал »

« » 2013 г.

Котировочная заявка на участие в запросе котировок № на выполнение работ по реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в помещениях № 000, 108, 266, 360 инв.№ 000.

Наименование Исполнителя: __________________________________________________________________

Адрес Исполнителя: __________________________________________________________________

№ п/п	Наименование	Цена, с учетом НДС, руб.	в т. ч. НДС 18%, руб.
1

Изучив документацию на проведение запроса котировок, мы предлагаем заключить договор в порядке и на условиях, установленных в документации.

Мы согласны придерживаться положений настоящей котировочной заявки до момента заключения договора на выполнение работ. Эта котировочная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.

Мы также подтверждаем достоверность представленной нами в документах информации.

Приложения:

1.  Перечень документов из п.14.2. с указанием наименования и количества страниц.

(подпись, МП.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку, должность)

Форма Доверенности

г._________________ "___" ___________ 201__ г.

Настоящей доверенностью_______________________________________

(организационно-правовая форма, полное наименование организации, учреждения, предприятия)

в лице_______________________________________________________ ,

(должность, Ф. И.О.)

действующего на основании_____________________________________

(устав, положение, доверенность)

уполномочивает сотрудника предприятия_________________________

(должность, ФИО)

паспорт серия__ №________ выдан__________

представлять интересы предприятия, участвующего в запросе котировок на поставку

Данная доверенность дает______________________________________

(должность, ФИО.)

право на совершение от имени___________________________________

(организационно-правовая форма, полное наименование организации, учреждения, предприятия)

следующих действий:

-  представление устных и письменных пояснений и разъяснений по форме и содержанию представленной предприятием котировочной заявки;

-  внесение изменений (их заверение) в котировочную заявку по согласованию с членами котировочной комиссии;

-  снятие с участия в запросе котировок заявленных предприятием лотов, позиций;

-  получение и/или передача документов.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий по ней третьим

лицам.

Настоящая доверенность выдана сроком до________ 20 г.

Руководитель _________________________________________

(должность, Ф. И.0.)

Схема составления конверта котировочной заявки

Название запроса котировок __________________ __________________	Адрес Организатора __________________ __________________
Наименование поставщика __________________ Обратный адрес __________________	Не вскрывать до__________

Надпись на конверте и в сопроводительном письме:

- Выполнение работ по реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в помещениях № 000, 108, 266, 360 инв.№ 000

- Почтовый адрес подачи котировочной заявки: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 6

- В котировочную комиссию.

Примечание: данный лист служит основанием для формирования конверта котировочной документации, но не является частью его содержания

Приложение

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

Санкт-Петербург «__» _________20__ г.

», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», -Петербургского монетного двора – филиала » (сокращенное наименование – Санкт-Петербургский монетный двор Гознака) Орлова Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности № 67Д от 01.01.2001г. и Положения о филиале, с одной стороны, и ________________ , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», ___________, действующего на основании _________ с другой стороны, на основании проведенного запроса котировок на выполнение работ по реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в помещениях № 000, 108, 266, 360 инв.№ 000 (Извещение №_____ от «__»_______ 20 г., Протокол конкурсной комиссии №_____ от «__»_______20 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по реконструкции системы вентиляции и кондиционирования в помещениях № 000, 108, 266, 360 инв.№ 000, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.6 литер А.

2.  УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.Начало работ 01.01.01 г.

2.2. Срок окончания работ 01.01.01г.

2.3. Промежуточные сроки выполнения отдельных работ определяются Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).

2.4.Заказчик в течение срока действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполняемых работ, а также давать Подрядчику указания относительно результатов работы. Указания Заказчика обязательны для Подрядчика.

2.5.В случае разногласий между Заказчиком и Подрядчиком по качеству выполненных работ, стороны вправе требовать назначения независимой экспертизы. При обоснованности претензий Заказчика, Подрядчик в 5-дневный срок устраняет недостатки за свой счет. При этом оплата экспертизы производиться стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

2.6.В случае досрочного выполнения работы Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работу.

2.7.В случае выполнения работ из материалов Подрядчика, последний несет ответственность за их недоброкачественность.

2.8.В случае предоставления Заказчиком Подрядчику для выполнения работ материалов, оборудования (иного имущества), последний обеспечивает его сохранность и несет ответственность за упущения, повлекшие за собой утрату или повреждение этого имущества.

3.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Выполненная в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора работа оплачивается согласно смете (Приложение 2) на сумму ________ , в том числе НДС ______ (за исключением оборотов, льготируемых в соответствии с НК РФ)

3.2.Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.

3.3.Оплата производится в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 в соответствии со сметой.

3.4.Оплата считается совершенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5.Работы, выполненные с отклонениями от технической документации, строительных норм и правил, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний.

4.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ.

4.2.Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. После подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком работа считается принятой.

4.3.В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Подрядчиком за свой счет, а также сроков их выполнения.

5.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1.При внесении по своей инициативе изменений в утвержденную Проектно-сметную документацию, после ее передачи Подрядчику, возместить Подрядчику все обоснованные затраты и убытки, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Подрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями.

5.2.Передать Подрядчику по акту Строительную площадку до начала производства работ.

5.3.Предоставить Подрядчику фронт работ с обеспечением последнего точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям.

5.4.Обеспечить допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с требованиями РДПР, действующими строительными нормами и правилами.

5.5.Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Объект.

5.6.При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.7. Осуществлять компенсацию понесенных Подрядчиком расходов (плату за негативное воздействие на окружающую среду) по фактическим понесенным затратам Подрядчика.

5.8. Передать право собственности Подрядчику на отходы, образующиеся при выполнении работ по Договору. Ответственность за обращение с отходами согласно законодательству несет Подрядчик.*

5.9.Компенсация платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется Заказчиком на основании копии платежных документов, подтверждающих внесение указанной платы.

*Примечание – по факту (работы выполняются иждивением Подрядчика)

6.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1.Принять от Заказчика по акту Строительную площадку до начала производства работ.

6.2.Соблюдать при осуществлении работ требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности и правил внутри объектного режима. Соблюдать безопасность при проведении работ, ежедневно производить уборку рабочих мест.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством и за риск причинения вреда жизни и здоровью персонала Подрядчика, а также за вред причиненный жизни, здоровью персонала и имуществу Заказчика в зоне производства работ и хранения материалов.

6.3.Выполнить работы собственными и/или привлеченными силами (по согласованию с Заказчиком), средствами и из его материалов (иждивением Подрядчика) по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение ).

6.4.Обеспечить соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности и внутри объектного режима, а также принять меры к исключению доступа работников не задействованных в договорных работах, в зону проведения этих работ.

6.5.Назначить из числа своих работников лиц ответственных за обеспечение охраны труда, безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, лицо ответственное за электрохозяйство, и письменно уведомить об этом Заказчика.

6.6.Подрядчик обязан за свой счет обеспечить свой персонал, а также персонал поставщиков и Субподрядчиков средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ. Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам по охране труда, пожарной и санитарной безопасности.

6.7.Обеспечить поддержание порядка, чистоты и безопасности в зонах, где он производит работы. По завершении какой-либо части работ Подрядчик должен немедленно вывезти из рабочей зоны все свое оборудование, строительную технику, временные сооружения и оставшиеся материалы, которые не будут использоваться в данной зоне или около нее во время проведения последующих работ.

6.8.При производстве работ Подрядчик должен обеспечить установку и регулярно проверять противопожарное оборудование, оборудование обеспечения жизнедеятельности и прочее оборудование, необходимое для обеспечения безопасного выполнения работ на объекте и следить за тем, чтобы оно всегда находилось в исправном состоянии.

6.9.Все используемые Подрядчиком в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации.

6.10.Допускать к выполнению работ персонал, прошедший необходимое профессиональное обучение, обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке, инструктаж по пожарной безопасности и спецрежиму.

6.11.Приступать к выполнению работ повышенной опасности с обязательным оформлением наряда-допуска. Подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска.

Представитель Подрядчика, выдавший наряд-допуск, обязан осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

6.12.Немедленно уведомить Заказчика о любых происшествиях, приведших к смерти, нанесению травмы или вреда имуществу и произошедших с работниками или по вине работников Подрядчика.

6.13.Очистить от строительного мусора и иных отходов места проведения строительных работ.

6.14.Для оформления соответствующих документов своевременно известить Заказчика об окончании работ, по завершении которых проводятся работы скрывающие результат выполненных Работ.

6.15.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения.

6.16.Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика или уполномоченного им лица в части технического надзора за качеством работ и ведением исполнительной документации, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им в период ремонтных работ недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора. Указания Заказчика и сроки их исполнения не должны противоречить действующему законодательству в области строительства.

6.17.Обеспечивать Заказчику или уполномоченному им лицу возможность контроля и надзора за ходом работ по объекту, качеством используемых материалов в т. ч. беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию документацию, проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов, государственным стандартам, удостоверяющих их качество.

6.18.Сдать законченные Работы на Объекте.

6.19.Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

6.20.Осуществлять сбор, вывоз, размещение отходов (строительных отходов), образующихся при выполнении работ по Договору, на лицензированные предприятия (свалки), а так же плату за негативное воздействие на окружающую среду с ежеквартальным предоставлением филиалу копии справки о сдаче - приемке отходов и копии платежных документов, подтверждающих, соответственно факт размещения отходов и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств Подрядчиком, кроме случаев наступления обстоятельств, предусмотренных п.8.1 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с возмещением всех понесенных убытков.

7.2.При нарушении срока окончания работ предусмотренного п.2.2 настоящего Договора Подрядчик выплачивает пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки (данная неустойка является незачетной с убытками), от стоимости данного договора до фактического исполнения обязательств.

7.3.В случае задержки Заказчиком оплаты выполненных работ после даты осуществления платежа, предусмотренного в п.3.4 настоящего Договора, заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % стоимости выполненных работ за каждый день просрочки до осуществления фактического платежа (данная неустойка является незачетной с убытками).

7.4.Подрядчик несет полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до подписания Акта рабочей комиссией, в случае их предоставления Заказчиком.

7.5.При производстве работ Подрядчик несет всю ответственность, связанную с обеспечением необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и внутриобъектового режима, а также всю ответственность за причинение вреда здоровью персонала, привлеченного Подрядчиком и задействованного в выполнении, инспекции или приемке работ.

7.6.Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил охраны труда и инструкций по охране труда.

7.7.Подрядчик несет всю ответственность за предоставление медицинских услуг, а также средств и помещений для оказания первой медицинской помощи своему персоналу. В случае, если любому из работников Подрядчика потребуется медицинская помощь, предоставляемая вне Объекта », включая транспортировку до места осуществления такой помощи, Подрядчик должен незамедлительно оплатить такие услуги напрямую лицам или организациям, их предоставившим.

7.8.Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, стороны разрешают путем переговоров.

7.9.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение или другие стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти, препятствующие выполнению обязательств), возникшие после заключения Договора.

8.2.Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло ни исполнение обязательств в установленный срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3.Сторона должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении у нее форс-мажорных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до выполнения сторонами своих обязательств по данному Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.Если в течение 12 месяцев с момента принятия Заказчиком работ им были обнаружены недостатки, относящиеся к числу скрытых, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия работ, то Заказчик, хотя и истек срок действия Договора, имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного исправления недостатков или возмещения понесенных необходимых расходов по исправлению своими средствами.

10.2.Договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон в случае невыполнения другой стороной принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

10.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.4.Взаимоотношения сторон в части, непредусмотренной настоящим Договором регулируются действующим гражданским законодательством РФ.

10.5.Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

10.6.Заказчик сообщает, что на предприятии действует система экологического менеджмента, направленная на достижение высокой экологической эффективности в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001. Принята экологическая политика (текст размещен на сайте Гознака по адресу www. *****), с содержанием которой Подрядчик обязан ознакомить своих работников.

10.7.Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения Договора для создания условий по противодействию коммерческому подкупу.

В случае выявления какой-либо из сторон фактов, указывающих на действия по коммерческому подкупу, сторона обязуется не менее 5 рабочих дней уведомить о подобных фактах другую сторону.

По требованию стороны-уведомителя другая сторона обязуется не позднее 10 дней создать комиссию по служебному расследованию, обеспечить ее работу и проинформировать сторону-уведомителя о результатах расследования и принятых мерах не позднее 30 дней сначала работы комиссии.

В случае отказа от проведения служебного расследования другая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10.8.Ответственность за охрану труда и технику безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

10.9.Любая ситуация, возникшая по вине Подрядчика и представляющая угрозу здоровью людей или любое нарушение Подрядчиком, его работниками, поставщиками или Субподрядчиками правил охраны труда, пожарной безопасности может служить, по усмотрению Заказчика, основанием для того, чтобы приостановить работы, проводимые с нарушением указанных правил, до момента устранения нарушений. В любом случае Подрядчик несет полную ответственность за допущенные с его стороны нарушения законодательства.

10.10.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.  ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1.Приложение – График производства работ.

11.2.Приложение - Локальная смета.

*Настоящий перечень не является закрытым и может формироваться в течение срока действия настоящего Договора.

12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Федеральное государственное унитарное

предприятие «Гознак»

Адрес: г. Санкт-Петербург,

Петропавловская крепость, литер В

Грузополучатель/Плательщик: Санкт-

Петербургский монетный двор Гознака

Адрес: Санкт-Петербург,

Петропавловская крепость, д.6

Р/с в Санкт-

Петербург», дополнительный офис

«Октябрьский»

К/с №

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Директор Директор

_______________ _________________

«__» ___________ 20__ г. «__» ______________ 20__г.

Приложение

Ведомость объемов работ

Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования в помещениях № 000, 108, 266, 360 инв.№ 000, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 6, литера А.

№	Наименование	Количество
	Помещение № 000
1	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до:25	100 м 2.5
2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до:16 мм2	100 м 1.01
3	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 0.2
4	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2 0.284
5	Установка решеток жалюзийных стальных:регулирующих (РР) номер 4 размер 200х400 мм	1 решетка 12
6	Установка вентиляторов радиальных массой:до 0,2 т	1 вентилятор 2
7	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа:ГТК 1-4, диаметром обечайки 315 мм	1 шт. 2
8	Установка воздухонагревателей	1 воздухонагреватель 1
9	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью:до 10 тыс. м3/час	1 фильтр 1
10	Установка пароувлажнителя	10 блоков 0.1
11	Насос, масса, т:0,35	1 шт. 1
12	Установка внутреннего блока канального кондиционера	1 агрегат 1
13	Установка наружнего блока канального кондиционера	1 агрегат 1
14	Прокладка гофры	100 м 5.06
15	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5	100 м 14.5
16	Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт. 0.1
17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до:2	1 шт. 2
18	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса, кг, до:100	Шкаф 1
19	Обогрев картера	100 м 0.025
20	Обогрев дренажа	100 м 0.025
21	Прокладка трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром:10 мм	100 м 0.15
22	Прокладка трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром:15 мм	100 м 1
23	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, до:0.1 т	1 насос 1
24	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"):пластинами (плитами)	10 м 3
25	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:45 мм	100 отверстий 2
26	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	1 вентиляционная сеть 1
27	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом	1 захватка 1
	Помещение № 000
1	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной:0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2 0.24
2	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа:гтк 1-4, диаметром обечайки 315 мм	1 шт. 2
3	Установка вентиляторов радиальных массой:до 0,05 т	1 вентилятор 1
4	Установка канального нагревателя	1 калорифер 1
5	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью:до 10 тыс. м3/час	1 фильтр 1
6	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с ручным приводом:диаметром до 355 мм	1 шт. 1
7	Монтаж смесительного узла	1 узел 1
8	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:25	100 м 2.5
9	Затягивание: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16	100 м 2.5
10	Коробка клеммная, количество зажимов, до:24x24	1 шт. 10
11	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на:стене	1 шт. 1
12	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("армофлекс"), вспененного полиэтилена ("термофлекс"):трубками	10 м 2
13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:160 мм	100 отверстий 0.04
14	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 6 (диаметр отверстий 160 мм)	100 отверстий 0.04
15	Запасовка полиспастов грузоподъемностью до, т:20	Полиспаст 4
16	Установка на высоте до 10 м полиспаста грузоподъемностью, т, до:20	Полиспаст 4
17	Распасовка полиспастов грузоподъемностью до, т:20	Полиспаст 4
18	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1	1 установка 1
19	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кв	1 испытание 1
	Помещение № 000
1	Демонтаж: Профиль длиной 2 м	100 м 0.14
2	Демонтаж кабеля	100 м 0.14
3	Демонтаж: изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("армофлекс"), вспененного полиэтилена ("термофлекс"):пластинами (плитами)	10 м 3.3
4	Установка кронштейнов под НБ	100 кг 0.11
5	Установка внутреннего блока канального кондиционера	1 шт 1
6	Установка наружного блока канального кондиционера	1 шт 1
7	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:25	100 м 0.55
8	Затягивание: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16	100 м 0.55
9	Короба пластмассовые шириной до 63мм под дренаж	100 м 0.14
10	Вакуумирование и заправка хладагентом	1 т 0.0012
11	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16	100 м 0.008
12	Блок-стабилизатор давления фреона	1 шт. 1
13	Подключение: кабели или провода сечением, мм2, до:16	100 жил 0.16
14	Установка насосов дренажных	1 насос 1
15	Прокладка трубопроводов фреонопровода из медных труб диаметром:10 мм (6, 10)	100 м 0.3
16	Прокладка трубопроводов дренажа из ПВХ труб диаметром:15 мм	100 м 0.15
17	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("армофлекс"), вспененного полиэтилена ("термофлекс"):пластинами труб	10 м 3.3
18	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:45 мм	100 отверстий 0.04
19	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 5 (диаметр отверстий 45 мм) (мусор 0,008т)до 1000мм к прямым затратам: 80	100 отверстий 0.04
20	Огильзовка из стальных труб диаметром:45 мм	100 м 0.04
21	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т 0.008
22	Погрузка вручную. Мусор строительный	1 т 0.008
23	Расстояние перевозки, км : 35. Кл. гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров).	Т 0.008
24	Насос	1 насос 1
25	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху, тыс. м3/ч, до: 40, при количестве однотипных установок в машинном зале: 1	1 установка 1
26	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 1 кв	1 испытание 1
27	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом	1 захватка 1
	Помещение № 000
1	Демонтаж внутреннего блока	1 шт 3
2	Демонтажт кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг 0.054
3	Установка кронштейнов под НБ	100 кг 0.055
4	Установка внутреннего блока канального кондиционера	1 шт 3
5	Установка наружного блока канального кондиционера	1 шт 1
6	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:25	100 м 1.25
7	Затягивание: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16	100 м 0.125
8	Подключение: Кабели или провода сечением, мм2, до:16 выс.10м	100 жил 0.56
9	Подогрев картера	100 м 0.025
10	Подогрев дренажа	100 м 0.075
11	Установка насосов дренажных	1 насос 3
12	Прокладка трубопроводов фреонопровода из медных труб диаметром:10 мм (6,10)	100 м 1.5
13	Прокладка трубопроводов дренажа из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:20 мм (1/2)	100 м 0.3
14	Установка регуляторов давления	1 регулятор 1
15	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("армофлекс"), вспененного полиэтилена ("термофлекс"):трубками	10 м 15
16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:45 мм	100 отверстий 0.1
17	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 5 (диаметр отверстий 45 мм) до 1000мм к прямым затратам: 80	100 отверстий 0.1
18	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом	1 захватка 1

Главный энергетик