Общие положения (стр. 6 )

Цех обезвоживания осадка (зд.105)

Содержание

Цех механического обезвоживания осадка (зд.105) Ошибка! Закладка не определена.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие положения

1.2 Местоположение, доступ и погодные условия

1.3 Существующее положение

1.4 Объем работ:

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3 МЕХАНИЧЕСКОЕЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1 Основное оборудование

3Работы, которые должны быть выполнены

3.2 Трубопроводы

3.3. Общие требования

4 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1 Общие положения

4.2 Описание работ

4.3 Описание новой низковольтной системы распределения электроэнергии

5 Контрольно-измерительные приборы и автоматика

5.1 Общие положения

5.2 Работы по автоматизации

6 ИСПЫТАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ

6.1 Порядок сдачи-приемки работ

6.2. Гарантированные эксплуатационные характеристики

Цех механического обезвоживания осадка (зд.105)

ВВЕДЕНИЕ

Общие положения

Цех механического обезвоживания осадка (зд.105) является неотъемлемой частью системы водоотведения города Сосновый Бор, входит в состав сооружений по обработке осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод на канализационных очистных сооружений (КОС) и его реконструкция должна производится с учетом обеспечения непрерывного процесса обезвоживания осадка.

Настоящие требования Заказчика определяют состав работ, предусмотренных договором на реконструкцию цеха механического обезвоживания осадка(зд.105) канализационных очистных сооружений (КОС) для Водоканала г. Сосновый Бор. Все работы будут выполняться в соответствии с условиями договора, и Подрядчик будет нести общую ответственность за успешное выполнение контракта.

Основные цели реконструкции цеха механического обезвоживания осадка(зд.105):

-  уменьшение объема обезвоженного осадка за счет снижения его

влажности;

- повышение надежности работы узла обработки осадка и создание

условий для последующей утилизации осадка;

-  повышение производительности узла обезвоживания осадка путем монтажа новой линии;

-  повышение эффективности работы существующего оборудования путем монтажа дополнительного оборудования и замены изношенных узлов;

- устройство нового бункера для накопления обезвоженных осадков с

возможностью загрузки большегрузного автотранспорта;

- автоматизация процесса обезвоживания осадка, подключение к

существующей системе АСУТП для контроля за работой

технологического оборудования;

- снижение расхода флокулянта;

- сокращение численности эксплуатационного персонала;

- повышение безопасности эксплуатации оборудования.

Требования к выполнению работ:

§  Выполнить работы без прекращения процесса обработки осадков сточных вод на существующем оборудовании обезвоживания;

§  Выполнить общестроительные, механические и электротехнические работы в соответствии с российскими нормативами.

Местоположение, доступ и погодные условия

Цех механического обезвоживания осадка (зд.105) расположен на территории канализационных очистных сооружений (КОС) г. Сосновый Бор, по адресу ул. . К зданию цеха обезвоживания осадка (зд.105) обеспечен беспрепятственный доступ по асфальтовым дорогам.

В соответствии со СНиП 2.01.01-82, данная площадка находится в климатической зоне со следующими условиями:

§  Максимальная годовая температура	+ 33 oC
§  Минимальная годовая температура	- 36 oC
§  Среднегодовая норма выпадения осадков	673 мм

Существующее положение

Цех механического обезвоживания осадка (зд.105) построен по типовому проекту и введен в эксплуатации в 1988году. С 1999г. по 2003год выполнена реконструкция цеха обезвоживания осадка с установкой ленточного сгустителя и двух фильтр-прессов фирмы ANDRITZ: VS GEMINI , POWER PRESS 1500E.

В настоящее время в цехе механического обезвоживания осадка(зд.105) в эксплуатации находятся две линии ( основная и резервная) по обезвоживанию аэробно-стабилизированной смеси осадка первичных отстойников и избыточного активного ила влажностью 98%. Осадок поступает в цех механического обезвоживания осадка (зд.105) из аэробных стабилизаторов самотеком( под гидростатическим давлением ) или насосами, установленными в насосной станции аэробных стабилизаторов.

В состав основной линии входят: фильтр-пресс POWER PRESS 1500E, насос подачи шлама серии TECFLOW ( в настоящее время выведен из работы), автоматическая станция для приготовления порошкового флокулянта Polimat 1000E, узел разбавления флокулянта, насос для подачи флокулянта, насос подачи промывной воды, компрессор С416М.

В состав резервной линии входят: ленточный сгуститель, фильтр-пресс VS GEMINI, узел приготовления, дозирования и ввода флокулянта.

Обезвоженный осадок по двум транспортерам: горизонтальному и наклонному отводится в кузов автосамосвала и после наполнения кузова вывозится в места его размещения на территории КОС. Автосамосвал размещается в помещении бункера, который в холодное время года отапливается от централизованной системы отопления и эл. калорифера.

В машинном зале, где размещаются линии по обезвоживанию осадка, находится оборудование, которое в настоящее время не эксплуатируется и при необходимости размещения на его месте оборудования, предусмотренное проектом реконструкции цеха обезвоживания, должно быть демонтировано.

В машинном зале установлено грузоподъемное оборудование: кран ручной мостовой грузоподъемностью до 2,0т.

В машинном зале смонтирована приточно-вытяжная вентиляция.

Отопление здания цеха механического обезвоживания осадка (зд.105) осуществляется от городской системы центрального отопления, в качестве теплонагревательных приборов используются регистры из гладких труб.

Объем работ:

Работы, предусмотренные настоящим договором, по реконструкции цеха обезвоживания осадка (зд.105), включают обследование существующего оборудования, выбор, проектирование, строительство, поставку, монтаж, эксплуатационные испытания, сдачу Заказчику и гарантийное обслуживание следующих компонентов:

Рабочее проектирование по всем видам работ, которые должны быть выполнены согласно задания на разработку рабочей документации с соблюдением действующих российских норм и стандартов;

Устройство узла подготовки осадка к обезвоживанию (процеживание);

Монтаж новой основной линии по обезвоживанию осадков сточных вод производительностью не менее 30м3/час влажностью 98-99%;

Модернизацию существующего фильтр-пресса POWER PRESS 1500E фирмы ANDRITZ путем монтажа дополнительного оборудования ( ленточного гравитационного сгустителя, динамического и башенного смесителей, шламового насоса и др.) и замена его изношенных узлов ( валов, подшипниковых пар, системы сжатого воздуха и др., установка защитных экранов);

Устройство автоматизированного узла приготовления, разбавления и дозирования раствора флокулянта;

Замену существующих узлов подачи сжатого воздуха и подачи промывной воды;

Замена существующих конвейеров для транспортировки обезвоженных осадков на новые;

Строительство бункера для обезвоженного осадка объемом не менее 40м3;

Монтаж нового оборудования и его обвязка технологическими трубопроводами;

Демонтаж оборудования, попадающего в зону вновь устанавливаемого оборудования и оборудования, подлежащего замене;

Устройство фундаментов под основное и вспомогательное оборудование;

Устройство площадок обслуживания оборудования;

Замену электротехнического оборудования и средств автоматизации, включая подключение цеха обезвоживания (зд.105) к системе SCADA для контроля за работой технологического оборудования и возможности дистанционного управления оборудованием из ЦДП воздуходувной станции;

Устройство автоматизированного ( не коммерческого) учета объемов обрабатываемых осадков, количества расхода флокулянта, количества воздуха, учет времени работы оборудования и др.

Устройство системы видионаблюдения с выводом изображения на ЦДП воздуходувной станции.

Ремонт с утеплением кровли здания;

Замена дверей, окон машинного зала, бытовых помещений и санузла, входных дверей и ворот машинного зала;

Косметический ремонт машинного зала, бытовых помещений, санузла;

Устройство уклона и укладка керамической плитки на пол машинного зала;

Оборудование площадки для хранения сухого флокулянта в объеме месячной потребности;

Замена электроосвещения машинного зала;

Обследование технического состояния балок грузоподъемного оборудования в машинном зале и замена крана ручного мостового на таль электрическую.

Обследование состояния существующей системы приточно-вытяжной вентиляции и, при необходимости, ее реконструкция.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В целом, для цеха механического обезвоживания осадка (зд.105) должны быть выполнены следующие работы :

Строительство бункера для обезвоженного осадка объемом не менее 40м3;

Устройство фундаментов и опор под основное и вспомогательное механическое, электротехническое оборудование и трубопроводы;
Устройство площадок обслуживания оборудования;

Ремонт кровли здания;

Замена окон машинного зала;

Замена дверей внутри помещений цеха, входных дверей и ворот машинного зала на металлические;

Косметический ремонт машинного зала, бытовых помещений, санузла;

Ремонт полов в машинном зале и подвальном помещении на отм.-2,50 с устройством уклона к дренажному приямку и укладкой керамической плитки на пол машинного зала;

Работы, связанные с разборкой существующих полов( удаление плитки), бетонные работы по устройству уклона пола к дренажному приямку и др.

Оборудование площадки для хранения сухого флокулянта в объеме месячной потребности;

Антикоррозийная покраска существующих и вновь монтируемых площадок обслуживания и опорных конструкций оборудования машинного зала.

Все отходы строительных материалов, мусор, образующийся в результате производства работ должны быть вывезены Подрядчиком.

Работы по реконструкции должны соответствовать правилам техники безопасности, изложенным в СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

механическое оборудование

Основное оборудование

К основному оборудованию относятся комплект оборудования линий по обезвоживанию осадка сточных вод и связанные с технологией обезвоживания:

-  узел подачи осадка на обезвоживание;

-  узел подготовки осадка к обезвоживанию(процеживание);

-  узел приготовления, разбавления, дозирования раствора флокулянта;

-  узел смешения и контакта осадка с раствором флокулянта;

-  узел подачи сжатого воздуха;

-  узел подачи промывной воды;

-  узел транспортировки обезвоженного осадка;

-  узел накопления и загрузки в автотранспорт.

Оборудование линий по обезвоживанию осадка должно поставляться с комплектом ЗИП.

Работы, которые должны быть выполнены

Для цеха механического обезвоживания (зд.105) должны быть выполнены следующие работы, связанные с механическим оборудованием:

Машинный зал:

Демонтаж оборудования, выведенного из эксплуатации и попадающего на площади размещения нового оборудования в соответствии с рабочим проектом на реконструкцию;

Монтаж узла подготовки осадка к обезвоживанию( процеживание);

Приобретение и поставка контейнеров для складирования отбросов, образующихся при подготовке осадке к обезвоживанию ( процеживании);

Модернизация существующего фильтр-пресса POWER PRESS 1500E фирмы ANDRITZ путем поставки и монтажа дополнительного оборудования ( ленточного гравитационного сгустителя, динамического и башенного смесителей, шламового насоса, автоматической станции приготовления флокулянта, насоса-дозатора, насоса промывной воды, компрессора с ресивером и др.) и замены его изношенных узлов ;

Демонтаж ленточного сгустителя, фильтр-пресса VS GEMINI, узела приготовления, дозирования и ввода флокулянта, емкости перед ленточным сгустителем, насосов подачи промывной воды и др.;

Поставка и монтаж новой основной линии по обезвоживанию осадков сточных вод ( ленточного сгустителя, ленточного фильтр-пресса, автоматической станции приготовления флокулянта, динамического и башенного смесителей, насоса-дозатора, насоса промывной воды и др.);

Устройство автоматизированного узла приготовления, разбавления и дозирования раствора флокулянта;

Замена существующих узлов подачи сжатого воздуха и подачи промывной воды;

Замена существующих конвейеров для транспортировки обезвоженных осадков на новые;

Монтаж нового оборудования и его обвязка технологическими трубопроводами

Поставка и монтаж технологических трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры в соответствии с рабочей документацией;

Поставка и монтаж двух насосов в насосной станции аэробных стабилизаторов для подачи осадка в цех механического обезвоживания;

Поставка и монтаж насоса для откачки дренажного приямка;

Монтаж фундаментов, опор под оборудование и технологические трубопроводы;

Монтаж площадок обслуживания оборудования, арматуры и технологических трубопроводов;

Обследование и диагностика состояния существующих подкрановых путей с последующей поставкой и установкой на них тали электрической грузоподъемностью 3,0т.

Демонтаж и вывоз механического оборудования, которое не будет использоваться после реконструкции.

Помещение на отметке –2,50( узел сброса обезвоженного осадка с горизонтального транспортера на наклонный, приямок для сбора переливных, промывных вод и воды от уборки машинного зала:

Поставка и монтаж нового насоса для откачки приямка, обвязка насоса арматурой.

Трубопроводы

Существующие технологические трубопроводы и запорно-регулирующая арматура должны быть заменены новыми трубами и запорно-регулирующей арматурой с устройством новых стальных опор, платформ, лестниц и т. д. Новые трубы должны быть изготовлены из нержавеющей стали (AISI 304 или аналог) и должны соответствовать российским стандартам.

Все фланцы должны отвечать требованиям ГОСТов и соответствовать классу давления PN 10 , даже если давление в трубопроводе значительно ниже 1 МПа.

Арматура на трубопроводах подачи осадка должна быть в виде шиберно - ножевых задвижек, на трубопроводах подачи воды и воздуха – шаровые краны.

Общие требования

Работа цех механического обезвоживания осадка (зд.105) после реконструкции должна осуществляться только в дневную смену, продолжительность работы вновь смонтированной линии обезвоживания осадка должна составлять 10 часов в сутки.

Аэробно-стабилизированная смесь осадка первичных отстойников и избыточного активного ила должна подаваться на обезвоживание через узел подготовки осадка.

Работа шламового насоса, ленточного сгустителя, фильтр-пресса, узла растворения, дозирования и ввода раствора флокулянта, насоса подачи промывной воды, компрессора должна представлять собой единую автоматизированную линию. Ввод раствора флокулянта должен регулироваться автоматически в зависимости от содержания сухого вещества в осадке, поступающем на обезвоживание.

В цехе должен осуществляться автоматизированный ( не коммерческий) учет объемов обрабатываемых осадков. Количества расхода флокулянта, количество воздуха. учет времени работы оборудования и т. д. Должна обеспечиваться возможность контроля и управления технологическим оборудованием путем подключения к существующей системе АСУ ТП,

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Общие положения

Подрядчик несет общую ответственность за проектирование, монтаж и сдачу в эксплуатацию всех электрических устройств, приборов и систем автоматики.

Электроснабжение цеха обезвоживания осадка должно иметь 2 категорию( два независимых источника элпитания).

Исполнение электрооборудования должно соответствовать требованиям ПУЭ и ПТ ЭЭП.

Описание работ

Шкафы управления электродвигателями находящегося в эксплуатации оборудования по обезвоживанию осадка расположены в машинном зале и соединены силовыми кабелями со щитами в электрощитовой здания.

Электротехнические работы, которые должны быть выполнены в цехе механического обезвоживания осадка, включают:

Реконструкцию ВРУ с заменой щитов в электрощитовой и силовых кабелей от щитов в электрощитовой до щитов управления вновь монтируемого и реконструируемого оборудования;

Поставку и монтаж электрического оборудования, кабелей и щитов управления вновь устанавливаемого оборудования и оборудования, подлежащего модернизации, а также вспомогательного оборудования для обеспечения работы оборудования в автоматическом и ручном режимах;

Замену существующей системы освещения машинного зала;

Демонтаж заменяемого электрооборудования.

Описание новой низковольтной системы распределения электроэнергии

ВРУ должно быть запитано от двух независимых источников эл. снабжения.

Существующая система освещения и система распределения электроэнергии малой мощности (розетки, нагреватели и т. д.) должна быть демонтирована и заменена на новую. Существующие щиты управления должны быть демонтированы, существующие силовые кабели должны быть заменены на новые и подключены к новым щитам управления вновь монтируемого и реконструируемого оборудования.

Эксплуатация линии по механическому обезвоживанию осадка должна быть организована на основе следующих основных принципов:

Для каждой единицы оборудования должен быть установлен селекторный переключатель с положениями А-Д-М-0 (Автоматический-Дистанционный-Местный-0);

В случае, когда переключатель находится в Автоматическом положении, оборудование включено в общую цепочку автоматизации процесса обработки осадка.

При положении Дистанционное – возможно включение и отключение оборудования с ЦДП в воздуходувной станции.

При Местном режиме включение и выключение оборудования производится по месту установки оборудования.

Щиты должны быть полностью собраны, иметь разводку и необходимое оснащение, и а также пройти заводские испытания, с тем чтобы свести монтажные работы на площадке к минимуму. Конструкция щитов должна обеспечивать простоту обслуживания, замены и ремонта без необходимости выполнения серьезных демонтажных работ.

Шкафы распределительных щитов должны соответствовать нижеприведенным основным техническим условиям. Вся распределительная (коммутационная) аппаратура должна соответствовать требованиям следующих стандартов.

Распределительные устройства IEC 439-1

Панель стартера IEC 292

Прерыватель IEC 947-2

Вакуумный контактор IEC 947-4-1

Трансформаторы тока BS 3938, IEC 185

Трансформаторы напряжения BS 3941, IEC 186

Реле BS 142, BS 5992, IEC 255, IEC

КИПиА BS 89, IEC 51-1.

Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Общие положения

Общий принцип автоматического управления технологическим процессом механического обезвоживания осадка заключается в том, чтобы оборудование всех узлов технологического процесса представляло собой единую цепочку от узла подготовки осадка до узла накопления обезвоженного осадка.

Автоматизация технологического процесса обезвоживания осадка должна осуществляться на базе контроллеров Siemens - Simatic S7-300.

Работы по автоматизации

Работы по автоматизации процесса механического обезвоживания осадка должны включать:

Поставку и монтаж автоматизированной системы управления всего технологического оборудования ( вновь поставляемого и модернизированного существующего) двух линий по обезвоживанию осадка, а также иметь возможность дистанционного управления оборудованием из ЦДП воздуходувной станции путем присоединения к системе дистанционного контроля и управления SCADA.

Поставку и монтаж системы контроля и тревожной сигнализации о нарушениях, отказах в работе оборудования цеха обезвоживания осадка на пульте управления в машинном зале, а также на пультах АСУТП;

Поставку и монтаж расходомеров количества обрабатываемого осадка, количества расхода флокулянта, количества воздуха, количества расхода промывной воды, счетчиков учет времени работы оборудования и др.

Поставку и монтаж пневматических шкафов управления, включая датчики давления, манометры и регулировочную аппаратуру;

Поставку и монтаж датчиков контроля наполнения бункера обезвоженным осадком, уровня дренажных вод в приямке;

Поставку и монтаж системы видионаблюдения с выводом изображения на ЦДП воздуходувной станции;

Демонтаж выведенного из эксплуатации оборудования средств контроля и автоматики.

ИСПЫТАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ

Порядок сдачи-приемки работ

Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком Программу пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию отдельных узлов и в целом двух линий по обезвоживанию осадка, включая обучение персонала Заказчика и выдачу инструкции по эксплуатации.

Результаты пуско-наладочных работ предоставляются Подрядчиком в виде отчета .

После завершения пуско-наладочных работ линии по обезвоживанию осадка должны быть переданы Заказчику для опытной эксплуатации персоналом Заказчика в течение семи (7) дней под надзором со стороны персонала Подрядчика.

После завершения опытной эксплуатации оформляется акт сдачи-приемки работ.

Сдача системы автоматизации будет осуществляться одновременно со сдачей линий по обезвоживанию осадка.

Гарантированные эксплуатационные характеристики

Производительность вновь монтируемой основной линии по обежвоживанию осадков сточных вод должна быть не менее 30м3/час влажностью 98-99%.

Влажность обезвоженного осадка должна быть не более 75%.

Концентрация взвешенных веществ в фильтрате должна быть не более 650мг/л.

ТОМ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции здания 105, входящего в систему канализационных насосных станций перекачки городских сточных вод, очистки и обезвоживания осадка, в г. Сосновый Бор Ленинградской области

г. Сосновый Бор «___» _____________2010 года

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании __________и Свидетельства _____________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции здания 105, входящего в систему канализационных насосных станций перекачки городских сточных вод, очистки и обезвоживания осадка, в г. Сосновый Бор Ленинградской области в сроки и на условиях, указанных в настоящем контракте.

1.2. Состав работ, технические требования, требования к качеству, изложены в задании на разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции здания 105, входящего в систему канализационных насосных станций перекачки городских сточных вод, очистки и обезвоживания осадка, в г. Сосновый Бор Ленинградской области (Приложение ).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий муниципальный контракт заключается по результатам открытого конкурса, в соответствии с решением конкурсной комиссии ________________________

Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам открытого конкурса и на основании сметной документации (Приложение , Приложение А к настоящему контракту), составляет ___________________________ руб., в т. ч. НДС-18%. В цену контракта включены расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта.

2 .2 Расчет за разработку рабочей документации будет произведен в течение 20 рабочих дней после предъявления к оплате платежных документов (счет, счет-фактура), оформленных на основании акта сдачи-приемки проектных работ по форме согласно приложению №4 к настоящему муниципальному контракту и накладной.

Расчет за выполненные работы по реконструкции производится ежемесячно в течение 20 рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком платежных документов (счет, счет-фактура), оформленных на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)

2.3.Оплата Муниципальным заказчиком цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета, в том числе субсидий федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства.

2.4.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.Срок выполнения работ

3.1.Срок выполнения работ по настоящему контракту: __________ месяцев с даты заключения муниципального контракта.

3.2.Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС - 2)

4.Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту оформить и

предоставить Муниципальному заказчику ________________________________________

(указывается способ обеспечения исполнения муниципального контракта)

одновременно с подписанным настоящим контрактом.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту представляется на сумму 25 (девятьсот двадцать три тысячи) рублей 25коп.

4.1.2. Выполнить качественно все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, с возможностью привлечения Субподрядных организаций, в соответствии с действующим законодательством и следующими нормами:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация Наружные сети и сооружения»

-  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

-  СНиП 2.02.01-86 «Основания зданий и сооружений »

-  СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»

-  СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции»

-  СНиП 2-03.11-85 « Защита строительных конструкций от коррозии»

-  СНиП III-18-75 «Металлические конструкции. Правила производства работ»

-  СНиП « Строительная климатология»

- ОНД-86 « Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»;

-  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 2Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий»;

-  СНиП 3.05.05.-84 « Технологическое оборудование и технологические системы»

-  СНиП 3.0301-87 « Несущие и ограждающие конструкции»

-  СНиП II-23-81* « Стальные конструкции»

-  СНиП 3.04.03-85 «Защита стальных конструкций от коррозии»

-  СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

В случае привлечения Субподрядчиков ответственность за работы, выполненные Субподрядчиком, несет в полной мере Подрядчик. Все привлекаемые Субподрядчики должны иметь необходимые Свидетельства выданные саморегулируемой организацией в области строительства и проектирования.

4.1.3. Обеспечить применение необходимых материалов, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.4. Перед началом производства работ предоставить Муниципальному заказчику копии документов, указанных в п. 4.1.3.

4.1.5. Создать своими силами и за свой счет все условия, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций, накопления отходов.

4.1.6. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

4.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме.

4.1.8. В случае порчи имущества, а также нанесение ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счёт.

4.1.9. Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы.

4.1.10. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2), акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и накладной.

4.1.11. Вести работы по контракту при наличии действующего Свидетельства о допуске к работам, указанным в п. 1.1 контракта, выданного саморегулируемой организацией в области строительства и проектирования (Приложение к настоящему контракту).

4.1.12. При подписании муниципального контракта представить Муниципальному заказчику график выполнения работ (Приложение к настоящему контракту).

4.1.13. Соблюдать порядок обращения с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ( в редакции Федерального закона -ФЗ) и Областного закона Ленинградской области -оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области».

4.2.Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с п. 6.1 раздела 6 настоящего контракта.

4.2.3. Осуществлять контроль качества работ в соответствии с п. 6.2 раздела 6 контракта.

4.2.4. Производить оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5. Условия выполнения работ:

5.1 Выполнение всего комплекса работ: разработка рабочей документации и выполнение работ.

Подрядчик согласовывает проектную документацию :

- с Муниципальным заказчиком

- со СМУП ”Водоканал”

- со СМУП «ТСП»

- с

- с отделом природопользования и экологической безопасности администрации Сосновоборского городского округа

5.2. Работы выполнять согласно технического задания (Приложение к настоящему контракту) и требований Заказчика (Приложение к настоящему контракту).

Проектная документация должна быть представлена:

- на бумажном носиэкз.

- на электронном носителе – 1 экз. в формате PDF

- сметная документация должна быть составлена в базе ТЕР - ЛО-2001 с пересчетом в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости для Ленинградской области

6. Порядок приемки работ, контроль качества и технический надзор

6.1 Приемка выполненных работ производится представителем Муниципального заказчика с последующим подписанием Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных проектных работ, акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение трех дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии актов на скрытые работы, исполнительных топосъемок, сертификатов и накладных на использованный материал, журнала работ, документов, подтверждающих вывоз и размещение образовавшихся в процессе выполнения работ отходов.

6.2. Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Муниципального заказчика в соответствии с нормативными требованиями к качеству применяемых материалов и СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов, основные положения».

7.Ответственность Сторон

7.1.Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 1\300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующий на день оплаты от суммы долга, начиная с 21 рабочего дня после подписания акта приемки-сдачи работ.

7.2. Подрядчик при нарушении обязательств по контракту уплачивает Муниципальному заказчику за каждый день неисполнения обязательств неустойку (пеню) в размере 0,6 % от суммы неоплаченных работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3.Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

8.Особые условия

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается от момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет 5 лет, исключение

составляют случаи преднамеренного повреждения выполненных работ со стороны

третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком.

8.3. Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Муниципального заказчика.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе устранить недостатки силами другого Подрядчика с учетом гарантийных обязательств и оплатой затрат Подрядчиком.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по данному вопросу.

8.6. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При наличии неурегулированных спорных вопросов они будут передаваться на разрешение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по контракту, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения контракта и не зависящие от воли Сторон).

9.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.

9.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, справка из милиции о возбуждении уголовного дела при краже и т. д.).

9.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу немедленно с даты заключения и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту, но не позднее 25.г.

11. Порядок расторжения, изменения и дополнения контракта

11.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12. Прочие условия контракта

12.1.Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

- Приложение – Смета затрат на проектные работы

- Приложение А- Сметная документация(предоставляется после разра -

ботки проектно-сметной документации)

- Приложение – Техническое задание на разработку проектной документации документации и выполнение работ

- Приложение - Копия действующего Свидетельства

- Приложение – форма акта сдачи-приемки проектных работ

- Приложение – Требования заказчика

- Приложение – График выполнения работ

13. Адреса и реквизиты Сторон:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

188540

/

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Банковские реквизиты:

Получатель: УФК по Ленинградской области

(ОФК 16, КФ Сосновоборского городского округа ЛС № для Администрации Сосновоборского городского округа ЛС 0010015)

Банк получателя:

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

Р/сч

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта ( в случае залога денежных средств).

Получатель:

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Банк получателя: Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербург

р/сч

к/сч

13.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Глава администрации

Сосновоборского городского округа

_______________ ______________________

0 ФОРМА

Приложение

к муниципальному контракту

А К Т № _________

Сдачи-приемки проектных работ

от _____________2010 года

к муниципальному контракту № _________от____________2010 года

По объекту « Реконструкция здания 105, входящего в систему канализационных насосных станций перекачки городских сточных вод, очистки и обезвоживания осадка, в г. Сосновый Бор Ленинградской области», рабочая документация.

Мы, нижеподписавшиеся, «»Муниципальный Заказчик» с одной стороны, и «Подрядчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы по разработке проектно-сметной документации соответствуют требованиям и условиям муниципального контракта, оформлены в надлежащем порядке.

№/п	Наименование работ	Инвентарный номер рабочей документации	Количество экземпляров (на бумажном носителе, электронная версия)	Стоимость выполненных работ (руб.)
			Итого:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Глава администрации

Сосновоборского городского округа

м. п. м. п.