Котировочная документация

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

округа Кинель

__________________

«___»___________________ 2007г.

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на размещение заказа на проектирование модульной котельной № 18 по адресу г. Кинель, ул. Мира,42 г путем запроса котировок.

Председатель единой

комиссии по размещению заказов

для муниципальных нужд

В единую комиссию по размещению

заказов для муниципальных нужд

администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

__________________________________________________________________________ ,

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www. ***** в сети Интернет, обязуемся выполнить работы, оказать услуги в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, в объемах, согласно прилагаемой сметной и иной документацией, на сумму ______________________ рублей на следующих условиях:

1.Место выполнения работ, оказания услуг ______________________________________

___________________________________________________________________________

2.Сроки выполнения работ, оказание услуг ______________________________________

3.Сроки и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг ______________________

___________________________________________________________________________

В случае признания победителем в проведении запроса котировок цен обязуемся выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, в объемах, согласно прилагаемой сметной и иной документацией, по цене, указанной в настоящей котировочной заявке.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (адрес), паспортные данные (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________ Дата: ________________

М. П. (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение на _______________ листах.

Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2007г. за № _______

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник МУП «Управление капитального

строительства администрации г. Кинеля»

_________________

«_____» ___________________ 2007 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е № _____

на разработку рабочей документации по объекту:

«Тепловой центр (модульная котельная №18) по адресу: 2Г».

1	Основание для проектирования	1) Архитектурно-планировочное задание № ____ на строительство модульной котельной 2) Постановление Администрации № ____ от
2	Вид строительства	Новое.
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется.
5	Особые условия строительства	Не требуется
6	Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа	Установленная тепловая мощность теплового центра – 1,72 МВт. В котельной установить три водогрейных жаротрубных котла Vitoplex 100 мощностью 0,575 МВт пр-ва «Viessmann» (Германия) с газовой горелкой «Oilon OY» GP-90Н (Финляндия), один котел - резервный; - водоподготовительное оборудование (ионообменная установка для умягчения воды); - теплообменное оборудование внутреннего контура ( пластинчатый теплообменник – 2 шт); - дымовые трубы - 3 шт. - автоматизация тепломеханической части с установкой узлов учета тепла, газового оборудования, система диспетчеризации и автоматического пожаротушения.
7	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ.
8	Требования к технологии, режиму предприятия	Режим работы круглосуточный 203 суток в год.

продолжение задания на разработку рабочей документации.

1	2	3
9	Требования к архитектурно - строительным, объемно - планировочным и конструктивным решениям.	Помещение котельной - пространственный модуль в стальном каркасе с ограждением из трехслойных панелей типа "Сэндвич" полистовой сборки. Разработать проектно-сметную документацию на фундамент под модуль (по ПСД ). Дымовые трубы установить единым блоком на бетонном фундаменте.
10	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия	В I очередь
11	Требования и условия по разработке природоохранных мер и мероприятий	Согласно требованиям нормативных документов.
12	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно требованиям нормативных документов.
13	Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий предупреждению чрезвычайных ситуаций	Согласно требованиям нормативных документов.
14.	Особые требования и условия.	Сметную документацию выполнить в базовых ценах 2001 г. И в ценах текущего периода

Муниципальный контракт №__________

на создание научно-технической продукции.

г. Кинель «_____» ____________ 2007г

МУП УКС администрации г. Кииель, именуемое в дальнейшем "Заказчик", . А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Тепловой центр (модульная котельная №18) по адресу:

2г, согласно техническому заданию, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской федерации, а также техническому заданию на проектирование, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение ).

1.3. Состав научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения работ по контракту должен соответствовать требованиям СНиП.

1.4. Объем НТП определен нормативными документами РФ.

l.5. Разработанная документация поступает в полное распоряжение Заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость проектных работ по настоящему контракту установлена в сумме: Двести пятьдесят тысяч)рублей. В т. ч НДС 18%.

2.2. Форма оплаты по п. 2.1:

30% - авансовый платеж;

70% - оплата по факту выполнения работ в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки.

2.3. Все виды оплат Заказчик производит перечислением на расчетный счет Исполнителя платежным поручением.

3. Порядок сдачи-приемки работ.

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2. Фактом выполнения работ является передача оформленной в установленном порядке документации по работе в целом путем подписания акта сдачи-приемки работ и передачи различных сопроводительных документов Исполнителем.

3.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения НТП, акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ. При отсутствии в указанный срок мотивированного отказа от приемки, НТП считается принятой Заказчиком.

3.4. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия контракта.

3.5. Изменения и дополнения вносятся в контракт дополнительным соглашением сторон.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны договорились применять материальное право Российской Федерации для решения споров, возникающих из данного Контракта или в связи с ним, а также во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность. За нарушение сроков выполнения работы Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,1% от стоимости той части работы, которая не выполнена в установленный срок, но не более 10% от договорной цены.

При задержке в предоставлении Заказчиком исходных данных, указанных в п. 1.2, Исполнитель имеет право перенести соответственно срок окончания работ или поставить перед Заказчиком вопрос о пересмотре условий контракта, или расторгнуть контракт.

Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в переговорах, разрешаются в арбитражном суде г. Самара, решения которого считаются обязательными и окончательными для сторон. Стороны обязуются выполнить арбитражное решение в срок, который указан в самом решении и на основании Регламента суда, принявшего это решение.

4.3. Участник Контракта освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные явления природы, а также война, военные действия, решения правительства и любые другие обстоятельства вне разумного контроля участников Контракта.

4.4. За достоверность представленных материалов всю ответственность несет Исполнитель.

5. Прочие условия

5.1. Права на использование результатов работы по настоящему контракту в любой форме принадлежат Заказчику, передача результатов работы третьей стороне может быть осуществлена Исполнителем только по согласованию с Заказчиком.

5.2. В случае приостановления работ по указанию Заказчика, стороны в 15 дневный срок со дня прекращения или приостановления обязаны составить двухсторонний акт о стоимости выполненной Исполнителем части работы с произведением взаиморасчетов по акту в 20-ти дневный срок.

5.3. При изменении исходных данных Заказчик обязан в 10-ти дневный срок известить об этом Исполнителя дополнением (изменением) к техническому заданию или документом его заменяющим, стороны составляют дополнительное соглашение к контракту с учетом понесенных Исполнителем затрат и дополнительного объема работ, связанного с изменением исходных данных.

5.4. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-ти дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 15-ти дневный срок рассмотреть целесообразность и направления продолжения работы.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

5.7. Условия настоящего Контракта имеют одинаковую юридическую силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.8. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Адреса и платежные реквизиты сторон

16. ПОДПИСИ

«Заказчик» «Подрядчик»

____________________// ___________________/ ___________/

М. П. М. П.