Учреждение Российской академии наук институт проблем управления

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ

им. РАН

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ИПУ __________

на

поставку, установку и пуско-наладку комплекта оборудования для автоматического управления светом, переносного звукового оборудования и дополнительного оборудования для Малого конференц-зала (МКЗ) и Большого конференц-зала (БКЗ) с интеграцией в существующую систему Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ).

« __» ________ 2009г.

Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. РАН в лице Директора, академика , действующего на основании Устава, именуемое далее «Покупатель», с одной стороны, и _____ «____________» в лице _________________________________________, действующего на основании Устава именуемое далее «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола №__ заседания котировочной комиссии от «__» _______ 2009г. заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1.  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю оборудование и материалы для ИПУ РАН, именуемые в дальнейшем Товар с соответствующими работами по монтажу и вводу в эксплуатацию выше названного оборудования.
Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение к настоящему контракту). Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

1.2. Поставщик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке, по качеству, количеству, условиям и в сроки, указанные в Приложении № 2 к настоящему контракту, своевременно сдать результаты работы Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работу.

2.  Цена контракта

2.1.  Цены на Товар указаны в Спецификации. В цену Товара входит стоимость тары,
упаковки, маркировки и доставки до Покупателя.

2.2.  Цена контракта составляет __________ (___________________) руб. __ коп, в том числе НДС (18%): _____________.

3.  Срок и условия поставки

3.1.  Поставщик обязан доставить Товар Покупателю собственными
силам по адресу: , в течение одного дня с момента подписания контракта.

3.2.  Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки Товара.

3.3.  Передача Товара представителю Покупателя осуществляется согласно
накладной и Спецификации, при этом представитель Покупателя обязан в присутствии
представителя Поставщика проверить Товар по номенклатуре, количеству и отсутствию механических повреждений упаковки.

3.4.  Момент передачи Товара фиксируется подписанием двух экземпляров
накладной, один из которых остается у Поставщика, а второй передается представителю
Покупателя.

3.5.  Право собственности на Товар и ответственности за его сохранность переходит к
Покупателю с момента подписания накладной представителем Покупателя.

4.  Порядок расчетов по контракту

Покупатель обязан перечислить ___________ (____________________) руб.____коп, в том числе НДС (18%): __________________, на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти банковских дней) с даты подписания акта сдачи-приемки всех работ.

4.1.  Все работы, осуществляемые Поставщиком, входят в состав гарантийного обслуживания оборудования, входящего в состав Товара, и осуществляются безвозмездно для Покупателя.

Гарантии

5.1.  Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с техническими
характеристиками производителя Товара и условиями настоящего контракта.

5.2.  Поставщик, после окончания всех монтажных и пусконаладочных работ Поставщик гарантирует присутствие специалиста в течение 10 (Десяти) рабочих дней, на безвозмездной основе, для оперативного устранения возможных внезапных сбоев работы существующей системы Интеллектуального конференц-зала (ИКЗ) Большого конференц-зала (БКЗ) и Малого конференц-зала (МКЗ).

5.3.  Гарантийный период соответствует гарантийному сроку, установленному
производителем продукции и указан в Приложении № 1 к настоящему контракту.
Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Покупателем товарной накладной.

5.4.  Покупатель гарантирует сохранность данного оборудования. В случае утери, замены, порчи и выхода из строя экранного полотна по причинам, не связанным с техническим браком Покупатель обязуется незамедлительно уведомить Поставщика. Дальнейшие действия производятся по согласованию Сторон.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
несвоевременное выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания Сторон и которое нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, а также издание
государственными органами нормативных актов, влияющих на выполнение сторонами
обязательств по контракту. При этом срок выполнения обязательств по контракту соразмерно
отодвигается на время действия этих обстоятельств.

6.2.  Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

6.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, то Стороны должны
решить судьбу настоящего контракта по взаимной договоренности. Если Стороны не
достигнут соглашения, то Сторона, которая не подверглась действию обстоятельств
непреодолимой силы, имеет право расторгнуть настоящий контракт.

7. Особые условия

7.1.  Цена настоящего контракта не может быть изменена.

7.2.  После подписания настоящего контракта все предыдущие переговоры и переписка по
нему теряют силу.

7.3.  Приложения, дополнения, изменения к настоящему контракту являются его
неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.4.  Настоящий контракт вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

7.5.  Настоящий контракт составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Ответственность сторон

8.1.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

8.2.  В случае нарушения сроков передачи Товара и выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом Покупатель вправе расторгнуть Контракт, без возмещения каких-либо убытков со стороны Поставщика.

8.3.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

8.4.  В случае нарушения сроков передачи Товара и выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом Покупатель вправе расторгнуть Контракт, без возмещения каких-либо убытков со стороны Поставщика.

8.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую Контракт, от
исполнения обязательств в натуре.

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Арбитраж

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе выполнения
обязательств по настоящему контракту, решаются путем переговоров. При не достижении
согласия споры разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.

10.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Институт проблем управления РАН им. _______________________

ИНН __________ КПП _________

ИНН КПП Юр. адрес: ____________________,

Адрес: ГСП-7, В-342, г. Москва, ________________________________
ул. Профсоюзная, д.65 Факт, адрес: ________________

Тел./ _______________________________,

Тел.______________________

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

УФК по г. Москва

т/сч _____________________

ИНН ________________________

Отделение 1 Московского ГТУ Банка

России г. Москва 705 БИК _______________

Лицевой счет Кор. сч.:_______________

БИК

ОКВЭД 73.10 ОКПО

ОКАТО

12 ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик: Исполнитель:

ИПУ РАН ________________________________

.

Директор __________________________

академик

_________________ __________________________________

МП МП

Приложение

к контракту

№ ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ товара, работ, услуг

№ п/п	Производитель, модель	Наименование товара, работ/услуг	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
		ИТОГО:
		НДС 18%
		ВСЕГО с НДС:

Итого: цена контракта составляет ________ (_____________________) руб. ___ коп, в том числе НДС (18%): ________ руб. ___ коп

От Поставщика: От Покупателя:

________________________ Директор ИПУ РАН

________________________

_______________ /______________/. _______________//

Приложение № 2

к контракту

№ _______________

Перечень работ и календарный план производства работ.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Стоимость	Примечания
1.	Поставка и монтаж оборудования	1 день	Входит в гарантийное обслуживание. Осуществляется за счет Поставщика	Специалисты, осуществляющие работы, должны быть обучены и иметь допуск к работе с Palantir PLTR-V12/4R, с соответствующими ключами-кодами допуска.
2	Перенастройка центрального контроллера управления Palantir PLTR-PRO/4R существующей системы Интеллектуального конференц-Зала (ИКЗ)	1 день	Входит в гарантийное обслуживание. Осуществляется за счет Поставщика	Специалисты, осуществляющие работы, должны быть обучены и иметь допуск к работе с Palantir PLTR-V12/4R, с соответствующими ключами-кодами допуска
3	Полное испытание новой системы по проверке стабильности работы измененной системы Интеллектуального конференц-Зала (ИКЗ)	1 день	Входит в гарантийное обслуживание. Осуществляется за счет Поставщика	Специалисты, осуществляющие работы, должны быть обучены и иметь допуск к работе с Palantir PLTR-V12/4R, с соответствующими ключами-кодами допуска

Услуги по поставке, монтажу, пуско-наладке оборудования и переналадке существующей системы ИКЗ должны быть исполнены Поставщиков в срок 3 (три) дня.

От Поставщика: От Покупателя:

_____________________

_________________________ Директор ИПУ РАН

___________________/_______________/ _______________//