ПРОЕКТ
КОНТРАКТ № ____
На сервисное обслуживание оборудования кондиционирования и вентиляции воздуха
г. Краснодар «______» _____________ 20___г.
ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . Г. Никифорова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения закупки путем проведения запроса котировок (извещение от «____»___________20__ г. № _________________________) на основании Протокола № _________________________ от «____»____________ заседания Единой, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок для нужд ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ, согласно заявке на выполнение работ, по сервисному обслуживанию оборудования системы вентиляции и кондиционирования ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК».
1.2. Сервисное обслуживание производится для поддержания в рабочем состоянии оборудования системы вентиляции и кондиционирования в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и выявления возможных неисправностей.
1.3. Обслуживание оборудования в соответствии с настоящим Контрактом производится по следующей схеме:
1.3.1. Плановое обслуживание согласно графику (Приложение )
1.3.2. Внеплановое обслуживание (ремонт) Исполнителем оборудования при возникновении неполадок в работе в период между плановыми проверками.
1.4. Приемка выполненных работ подтверждается Актом выполненных работ/оказанных услуг, подписанным Сторонами.
1.5. Перечень и комплектация принимаемого на обслуживание оборудования содержится в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.6. Перечень работ содержится в Приложении №3 и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.7. Сроки выполнения работ содержатся в Приложении №1.
1.8. Поломки, обнаруженные в процессе сервисного обслуживания, с учетом монтажных или демонтажных работ устраняются Исполнителем в разумные сроки, оговоренные сторонами дополнительно.
2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1. Исполнитель обязуется выполнять сервисное, а также внеплановое обслуживании строго соблюдая условия настоящего Контракта.
2.2. Заказчик обязуется своевременно и в срок производить оплату услуг/работ Исполнителя в строгом соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3. Для выполнения условий настоящего контракта Исполнитель в праве привлекать третьих лиц, но при этом несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.
2.4. Стороны обязаны обеспечить в период действия договора своевременное информирование обо всех обстоятельствах имеющих существенное значение для решения вопросов связанных с исполнение сторонами настоящего Контракта.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ЦЕНЫ
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Контракту __________________., НДС - _____________.
3.2. Оплата производится на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ/оказанных услуг, по счету/счет-фактуре предоставленному Исполнителем в течении 10 дней..
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры и разногласия по действующему контракту разрешаются сторонами в соответствии с действующим законодательством;
4.2. За услуги/работы выполненные либо оказанные ненадлежащим образом Исполнитель уплачивает штраф в размере 1% от стоимости контракта и самостоятельно устраняет все недочеты.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки вплоть до момента фактического надлежащего исполнения обязательств, но не более 5 (пяти) % от стоимости контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.
4.4. Исполнитель несёт ответственность за риск повреждения либо уничтожения имущества Заказчика во время и вследствие выполнения условий настоящего контракта.
4.5. В случае наступления последствий указанных в п.4.4, Исполнитель обязан компенсировать затраты Заказчика на ремонт а так же сопутствующие расходы понесенные Заказчиком в процессе устранения последствий.
4.6. Если по причине оказанных ненадлежащим образом услуг/работ оборудование Заказчика получило скрытые дефекты, приведшие к выходу оборудования из строя, Заказчик, на основании документального подтверждения, вправе взыскать с Исполнителя полную стоимость такого оборудования.
4.7. Стороны договорились о неразглашении коммерческой тайны по настоящему контракту, ставшей известной Сторонам на договорной или доверительной основе. В случае несоблюдения данного условия, нарушившая его сторона несет ответственность согласно действующего законодательства РФ.
4.8. Гарантия Исполнителя на выполняемые работы составляет 12 месяцев.
4.9. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг/выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости Контракта за каждый день просрочки.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае возникновения неполадок в работе оборудования в период между плановыми работами, Исполнитель производит ремонт оборудования согласно п. 1.3.2. настоящего Контракта.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.3. Возможные споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края с соблюдением претензионного порядка, при этом ответ на претензию должен быть направлен в 15 (пятнадцатидневный) срок с даты её получения.
5.4. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга об изменении своего наименования, организационно-правовой формы, адреса, расчетного, текущего счета и др.
5.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует один календарный год.
6.2. О досрочном расторжении контракта, сторона, заинтересованная в этом, обязана известить другую сторону письмом не менее чем за десять дней до даты расторжения.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ГУП КК "Телерадиокомпания "НТК" | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
Адрес: Россия, /1. / Расчетный счет в Банк - ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара к/с
| |
Директор ____________________ М. П. |
Приложение
к контракту
№ от 20____г.
График планового обслуживания
Работы, связанные с чиллиром
№ п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Выезд в год | месяц |
Работы, связанные со Сплит системами
№ п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Выезд в год | месяц |
Работы связанные с приточно - вытяжной вентиляцией
№ п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Выезд в год | месяц |
Работы, связанные с внутренними и наружными блоками мульти - зональных систем
№ п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Выезд в год | месяц |
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________ ______________________ М. П. М. П.
Приложение
к контракту
№ от 20____г.
Перечень и комплектация принимаемого на обслуживание оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Модель | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Холодильная машина с воздушным охлаждением конденсатора (чиллер) | Clint | Шт. | 1 |
2 | Наружний блок мульти-зональной системы | Sanyo | Шт. | 4 |
3 | Внутренний блок настенного типа | Sanyo | Шт. | 31 |
4 | Внутренний блок кассетного типа | Sanyo | Шт. | 13 |
5 | Внутренний блок канального типа | Sanyo | Шт. | 2 |
6 | Приточные установки | VTS | Шт. | 2 |
7 | Вытяжные установки | VTS | Шт. | 1 |
8 | Приточно-вытяжные установки | VTS | Шт. | 3 |
9 | Сплит - система настенного типа | General | Шт. | 6 |
10 | Приводы воздушных клапанов | VTS | Шт. | 1 |
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________ ______________________ М. П. М. П.
Приложение
к контракту
№ от 20____г.
Перечень работ
№ п/п | Вид работ | Кол-во единиц | Стоимость операции руб. | Выезд в год | Стоимость руб. |
| ИТОГО | ||||
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________ ______________________ М. П. М. П.
