ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
г. Димитровград «___»_________2009 г.
Муниципальное учреждение «Служба материально-технического обеспечения Администрации города», именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице, _____________________________, действующий на основании _______________, с другой стороны, далее именуемые как «Стороны», заключили настоящий муниципальный Контракт (далее-настоящий Контракт) по результатам запроса котировок (протокол от_______ № __________), о нижеследующем:
1.Предмет настоящего Контракта
1.1.Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по текущему ремонту здания (Приложение ).
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, установленным для данных видов работ.
Выполняемые работы должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям в течение всего срока исполнения муниципального контракта.
2.Стоимость настоящего Контракта и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет __________ рублей.
Цена выполняемых работ указана с учетом затрат на транспортные расходы, уплату налогов, сборов, НДС, и других обязательных платежей, которые исполнитель настоящего Контракта должен производить.
Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Источник финансирования – бюджет города Димитровграда Ульяновской области на 2009 год.
2.2.Порядок и сроки оплаты: безналичный расчет; оплата выполненных работ производится по мере поступления денежных средств из бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2009 год после подписания оформленных в установленном порядке актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат на работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, но не позднее 31.12.2009. К акту приемки выполненных работ Подрядчик оформляет счет-фактуру. Отчетные документы должны подтверждать целевое использование выделенных средств.
2.3.Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.
3.Обязанности Сторон
3.1.Подрядчик обязуется:
3.1.1.Выполнить все работы по текущему ремонту здания в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок.
3.1.2.Обеспечить в ходе работ по текущему ремонту здания выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
3.1.3.Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами;
3.1.4.Устранить обнаруженные недостатки (дефекты) в случае некачественного выполнения работ в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков (дефектов) по указанию Заказчика;
3.1.5.Вывезти с объекта в течение 5 (пяти) дней с момента окончания работ принадлежащие ему инвентарь, оборудование, инструменты, материалы и строительный мусор;
3.1.6.Предъявлять Заказчику при приёмке выполненных работ по объекту следующие документы:
а) паспорта на материалы.
3.1.7.Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с настоящим Контрактом несет Подрядчик.
3.2.Обязанности Заказчика:
3.2.1.Заказчик обеспечивает приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
3.2.2.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика к объекту выполнения работ.
4.Порядок сдачи-приемки работ
4.1.Выполненные работы оформляются Актом сдачи-приемки работ. Подрядчик представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ по установленной форме в 2-х экземплярах, с приложением отчетных документов.
4.2.Работы считаются принятым, если акт выполненных работ по форме КС-№2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-№3 подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
4.3.В случае несоответствия выполненных работ регламентом обслуживания Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в пяти-десяти дней после получения Акта приема-сдачи Работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта.
4.4.В случае несоответствия результатов работы условиям настоящего контракта Подрядчик устраняет выявленные недостатки в сроки, согласно п.3.1.4. настоящего контракта.
5.Сроки и место проведения работ
5.1. Сроки выполнения работ: в течение 30 (Тридцати ) дней с момента подписания контракта.
5.2.Место выполнения работ: 433508 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. .
6.Ответственность сторон
6.1.Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный пунктом 3.1.4. настоящего Контракта, обязан полностью устранить дефекты услуг, допущенные по вине Подрядчика. В случае обнаружения при приемке выполненных работ недостатков в работе Заказчик отражает это в акте приемки выполненных работ с указанием сроков устранения недостатков.
6.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3.Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям и нормам противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.
6.4.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5.До сдачи выполненных работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.Гарантийные обязательства
8.1.Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта;
8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации выполненных работ по текущему ремонту здания устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации выполненных работ обнаружатся недостатки и дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом (дефектной ведомостью). Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование подряда и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика об этом. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
8.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.
9.Срок действия и порядок расторжения настоящего Контракта
9.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения обязательств Сторонами условий настоящего Контракта, но не позднее 31.12.2009.
9.2.Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
9.3.Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.Особые условия
10.1. Подрядчик должен иметь лицензии и сертификаты на работы и материалы, которые подлежат лицензированию и сертификации в соответствии с действующим законодательством.
10.2.Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем двусторонних переговоров, а в случае не достижения по ним согласия путем обращения в Арбитражный суд Ульяновской области.
10.3.Ни одна из сторон не может передавать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Контракта или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласие другой Стороны.
10.4.Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.
10.5.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик: | Поставщик: |
