Документация (стр. 5 )

Примечания:

Графы 1-4 заполняются заказчиком (уполномоченным органом) при составлении документации об ОАЭФ. В графе 3 должны быть перечислены все характеристики товара, являющиеся значениями эквивалентности и указанные в технической части документации об ОАЭФ, в графе 4 отражаются единицы измерения значений данных характеристик.

Участник размещения заказа при заполнении графы 6 таблицы должен отразить значения этих характеристик в отношении предлагаемого им товара, используя единицы измерения, установленные заказчиком в технической части документации об ОАЭФ и указанные в графе 4 таблицы.

Графа 7 добавляется в форму ТОЛЬКО в случае, если предметом ОАЭФ является поставка товара, и в документации об ОАЭФ установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 12 мая 2011 г. № 000 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков».

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МУЗ городского округа Тольятти

«Городская больница №2

имени »

__________

«___» __________ 2011г

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку лекарственных форм для лечения стационарных больных

г. Тольятти « ___ » _____ 2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения г. о. Тольятти «Городская больница № 2 им. », именуемое в дальнейшем «Заказчик», . В. Русака, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________ № ____ от «_____» __________ 2011 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить лекарственные препараты для лечения стационарных больных, далее «Товар», в соответствии со Спецификацией (Приложение ) и заявкой заказчика.

1.2 Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его стоимость.

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ________________рублей____копеек, в том числе НДС _______ рублей – средства территориального государственного внебюджетного фонда, КБК 001 340 в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «_____» 2011г. (Приложение ), является фиксированной и изменению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных в п. 2.5.

2.2. Цена договора включает стоимость самого Товара, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.3. Расчет с Поставщиком производится за фактически поставленную партию товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 банковских дней с момента выставления счета-фактуры

2.4. При изменении потребности в Товаре, на поставку которых заключен настоящий договор, Заказчик, по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта имеет право изменить не более чем на 10% количество предусмотренного договора Товара.

2.5 При поставке дополнительного количества Товара, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе, а при сокращении потребности в поставке Товара - обязан изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 10% такой цены договора.

2.6. Изменения, указанные в пункте 2.4 настоящего договора оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.7 Стороны предоставляют подписанный уполномоченными представителями обеих сторон акт сверки взаиморасчетов не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончательной оплаты товара.

.

3.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Заказчика в течение 1 (одного) дня, в которой указывается ассортимент и количество Товара. Заказчик вправе подать экстренную заявку на поставку Товара, которую Поставщик обязан исполнить в течение 5 часов с момента ее получения.

3.2 Период поставки Товара с момента подписания договора по «31» декабря 2012 года.

  3.3. Доставка Товара осуществляется по адресу: Самарская обл., МУЗ г. о. Тольятти «Городская больница №2 им. », силами и средствами Поставщика и за его счет.

  3.4. Поставщик обязан соблюдать количество и ассортимент Товара, согласно Спецификации (Приложение ) и заявке Заказчика. Замена Поставщиком в одностороннем порядке одного наименования Товара другим, хотя и аналогичным по свойствам и цене, не допускается.

3.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна обеспечивать возможность визуальной оценки диаметров поставляемого товара. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

3.6 Результаты приемки должны быть отражены в товарно - транспортной накладной.

3.7. В случае если при приемке Товаров будут обнаружены Товары не надлежащего качества или ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки таких Товаров. При этом Поставщик обязан заменить некачественные (дефектные) Товары на качественные или соответствующие ассортименту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) Товара.

3.8 Прием Товара оформляется актом приема - передачи и подписывается уполномоченными представителями сторон.

3.9 Доставка осуществляется транспортом поставщика и за счет его средств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Для приемки Товаров Заказчик назначает ответственное за это лицо, которое проверяет ассортимент, количество и качество поставляемых Товаров.

4.2 Заказчик обязан принять Товар, поставленный в соответствии с условиями договора, проверить количество, качество, ассортимент, сроки годности непосредственно при получении Товара от Поставщика, подписать накладные, оплатить Товар.

4.3 Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, к срокам годности, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии Товара.

4.4. Заказчик обязан иметь в наличии протоколы исследований всех изготовленных лекарственных форм для инъекций на стерильность. Наличие результатов испытания инъекционных лекратсвенных форм на пирогенность, токсичность, стерильность (ГУЗ Самарская областная станция переливания крови)

4.5 Поставщик обязуется:

4.5.1 Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора;

5.КАЧЕСТВО

5.1. Если законами, стандартами, правилами, требованиями, другими нормативными и ненормативными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к качеству таких Товаров, Поставщик обязан передать Товары, соответствующие этим требованиям.

5.2 Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром документы, подтверждающие качество передаваемых Товаров (сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение МЗ РФ).

. 5.3 Остаточный срок годности товара составляет не менее 90%, от установленного заводом изготовителем.

5.4 Если в течении гарантийного срока Товар (части Товара) окажутся дефектными или несоответствующими условиям настоящего договора, Поставщик обязан устранить или заменить дефектный Товар за свой счет, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Предусмотренные данным пунктом обязательства Поставщик исполняет в случае, если дефекты Товара не вызваны небрежным хранением, ненадлежащей эксплуатацией Товара Заказчиком или иными третьими лицами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товаров считаются: нарушение сроков поставки товаров, недопоставка товаров, поставка некачественного или некомплектного товара и т. д.

6.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока и исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее двух трёхсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате сверх неустойки.

6.5. В случае поставки некачественных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости поставленных Поставщиком некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (Приложение к настоящему Договору), за каждый день с момента направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества) до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранение недостатков товара ненадлежащего качества, поступления на банковский счёт Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара, приёмки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества.

6.6.В случае поставки некомплектного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара, приёмки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате товара, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате товара. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика и не по вине Заказчика.

6.8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством РФ порядке с требованием о расторжении настоящего контракта в следующих случаях:

6.8.1. При существенном нарушении договора Поставщиком.

- При нарушении Поставщиком сроков поставки товара;

- При поставке товара не надлежащего качества

6.8.2. Нарушения Поставщиком условий поставки товара, предусмотренных договором.

6.8.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего договора.

6.8.4. Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

6.8.5. Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6.8.6. Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщика не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

6.8.7 Поставщик обязан в срок 5 банковских дней с момента предъявления счета уплатить начисленную неустойку, либо направить мотивированное возражение по размеру штрафных санкций со своими расчетами. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

6.8.8. Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует, в части поставки товара, по «31» декабря 2012 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут или по соглашению сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.4. Настоящий договор может быть изменён по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.5. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами при исполнении договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.7. Во всем, что не урегулировано договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.8. В случае изменения реквизитов сторона, изменяющая реквизиты, обязана сообщить письмом другой стороне новые реквизиты в течение 10 дней.

7.9. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

Приложения:

1.  Приложение - Протокол _______№ ____ от «____» _____ 2011 г. на _____ листах.

2.  Приложение - Спецификация на _______ листе (ах).

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.Наименование поставляемых товаров: Экстемпоральные лекарственные формы

2. Место поставки товаров: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, Баныкина, 8, Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти «Городская больница №2 имени »

3. Сроки (периоды) поставки товаров: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика и за его счет. Поставщик осуществляет поставку Товара только по заявке Заказчика в течение 1 суток с момента получения заявки. Период поставки: с момента подписания настоящего контракта до окончания срока его действия. Способ подачи заявки - факс или телефонограмма. В заявке указывается наименование и количество Товара. Заказчик вправе подать экстренную заявку на поставку Товара, которую Поставщик обязан исполнить в течение 5 часов с момента ее получения.

4. Общие требования к товарам: Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований документации об аукционе.

5. Условия поставки товаров: Поставщик должен иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Поставка товара должна осуществляться только в индивидуальной упаковке.

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

6. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Поставщик гарантирует соответствие Товара действующим в Российской Федерации стандартам и требованиям, предъявляемым к такого рода изделиям.

Поставщик обязан по каждой заявке передать вместе с Товаром документы (сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение МЗ РФ).

7. Порядок сдачи и приемки товаров: Прием Товара оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями обеих Сторон и счетом-фактурой. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной.

8. Требования по сроку гарантий качества: Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 90 % срока годности, установленного заводом-изготовителем.

№ п/п	МНН	Лекарственная форма/ Дозировка/	Ед-ца измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	Фенобарбитала Глюкозы порошок	0,005 0,2 №10 внутреннее асептически детское порошок в вощаных капсулах упакованных в стеклянную тару количеством не более 50 шт срок годности 90 суток	уп	240
2	Р-р дикаина	3%-10мл асептически наружно в аптечной посуде герметично укупоренной срок годности 10 суток	фл	208
3	Р-р хлоргексидина биглюконата спиртовый	0,5%-150мл наружно флакон темного стекла срок годности 10 суток	фл	1144
4	Р-р натрия гидрокарбоната	4%-150мл стерильно д/инъекции под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	530
5	Р-р новокаина	1%-100мл стерильно д/инъекции под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	477
6	Р-р натрия гидрокарбоната	4%-150мл стерильно детское д/инъекции под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	53
7	Р-р натрия хлорида	7,5%-200мл стерильно д/иньекции под обкатку алюминиевыми колпачками срок годности 2 суток	фл	212
8	Р-р хлоргексидина биглюконата	0,05%-400мл стерильно наружно под обкатку алюминиевыми колпачками, красного цвета с заводской маркировкой (наименование) срок годности 90 суток	фл	13356
9	Р-р хлоргексидина биглюконата	0,02%-400мл стерильно наружно под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	954
10	Вода очищенная	400 мл стерильно наружно под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	2279
11	Вода очищенная	400мл стерильно детское наружно под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	2650
12	Вода очищенная	100мл стерильно детское наружно под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	3710
13	Р-р натрия хлорида	10%-100мл стерильно детское д/инъекции под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	106
14	Масло подсолнечное	30,0 стерильно детское наружно под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	3021
15	Масло вазелиновое	30,0 стерильно наружно под обкатку алюминиевыми колпачками с заводской маркировкой (наименование) срок годности 30 суток	фл	1108
16	Р-р калия перманганата	0,05%-100мл наружно флакон темного стекла срок годности 10 суток	фл	6448
17	Р-р калия перманганата	4%-100мл наружно флакон темного стекла срок годности 10 суток	фл	1040
18	Р-р Люголя водный	1%-100мл наружно флакон темного стекла срок годности 10 суток	фл	52
19	Р-р колларгола	5%-40мл наружно флакон темного стекла срок годности 10 суток	фл	12
20	Р-р калия перманганата	5%-10мл асептически детское наружно флакон темного стекла срок годности 2 суток	фл	3507
21	Р-р калия перманганата	5%-50мл асептически детское наружно флакон темного стекла срок годности 2 суток	фл	1092
22	Р-р перекиси водорода	3%-10мл асептически детское наружно флакон темного стекла срок годности 15 суток	фл	364
23	Р-р перекиси водорода	3%-50мл асептически детское наружно флакон темного стекла срок годности 15 суток	фл	780
24	Р-р перекиси водорода	6%-5л наружно пластиковые канистры срок годности 10 суток	кан	1108
25	Р-р формалина	2%-10л наружно пластиковые канистры срок годности 10 суток	кан	52
26	Р-р формалина	10%-5л наружно пластиковые канистры срок годности 10 суток	кан	156
27	Р-р формалина	10%-400мл наружно в аптечной посуде герметично укупоренной срок годности 10 суток	фл	1040
28	Р-р формалина	17%-400мл наружно в аптечной посуде герметично укупоренной срок годности 10 суток	фл	260
29	Р-р аммиака	0,5%-400мл наружно в аптечной посуде герметично укупоренной срок годности 10 суток	фл	2236
30	Р-р магния сульфата	5%-300мл наружно в аптечной посуде герметично укупоренной срок годности 10 суток	фл	312
31	Р-р цинка сульфата	2%-300мл наружно в аптечной посуде герметично укупоренной срок годности 10 суток	фл	364
32	Р-р эуфиллина	2%-300мл наружно в аптечной посуде герметично укупоренной срок годности 10 суток	фл	208
33	Р-р калия иодида	3%-200мл наружно в аптечной посуде флакон темного стекла срок годности 10 суток	фл	104

Приложение к технической документации