Правовой статус документов (стр. 3 )

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Туапсе «___»________2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Реконструкции кровли комплекса зданий СУДС (административное здание), инв. № 000, расположенного по адресу: (далее Объект), в соответствии с условиями настоящего договора, законодательством и подзаконными актами РФ, строительными нормами и правилами, локальным сметным расчетом (Приложение ), календарным планом производства работ (Приложение ), сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

   

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1 Подрядчик обязуется выполнить все работы по реконструкции Объекта надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, локальным сметным расчетом (Приложение ) , календарным планом (Приложение ) и ведомостью объемов работ (Приложение ).

2.1.2 Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора приказом назначить ответственного за ведение строительно-монтажных работ на стройплощадке и охрану труда. Приказ передать Заказчику в течение 3-х рабочих дней.

2.1.4.Подрядчик осуществляет необходимые для выполнения работ временные присоединения к сетям и коммуникациям в соответствии с техническими условиями на подключение инженерных коммуникаций на период производства работ, полученными Подрядчиком самостоятельно.

2.1.5. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных организаций с письменного согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченных организаций.

2.1.6 Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику полную информацию об используемых при выполнении работ материалов, а также сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие качество материалов.

2.1.7. Подрядчик может приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие и восстановление скрытых работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

2.1.8. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

2.1.9 Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-  иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.10 Подрядчик вправе не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.11. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) осуществить демонтаж и вывезти принадлежащие Подрядчику строительную технику, другие машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ по настоящему договору.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему договору. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

2.1.12. Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору выполняет все необходимые противопожарные мероприятия в течение всего срока действия договора.

2.1.13. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил охраны труда при работе со строительной техникой, другими машинами, механизмами, оборудованием и материалами, а также ответственность за несоблюдение принятых в Российской Федерации правил работы с грузоподъемными механизмами.

2.1.14. Подрядчик несет ответственность за сохранность находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ по настоящему договору.

2.1.15. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования Федерального закона от 01.01.2001 г. «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.17. Подрядчик обязан избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды в течение срока действия договора не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

2.1.18. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

2.2.Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п. 1.1 Договора.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, предусмотренном настоящим договором.

2.2.4. Настоящий договор не предполагает обязательства Заказчика обеспечивать реконструкцию Объекта какими-либо строительными материалами, комплектующими изделиями и конструкциями, если иное не установлено дополнительными соглашениями сторон.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик в течение 3-х дней с момента заключения договора назначает своего представителя (технадзора), который от его имени, совместно с Подрядчиком осуществляет контроль над выполнением работ, их качеством в соответствии с проектной документацией, СН и П, ТУ, а также проводит проверку соответствия, используемых Подрядчиком материалов условиям договора.

2.3.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало производства работ – дата поступления авансового платежа на расчетный счет «Подрядчика».

- окончание работ – в течение ____ дней с даты начала работ в соответствии с Календарным планом (приложение № 2) .

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1. Цена работ по настоящему договору в соответствии с Локальным сметным расчетом № __________ от «____»__________________ 2013г. (Приложение ), а также в соответствии с утвержденным Протоколом проведения конкурса по выбору подрядчика по реконструкции Объекта № ____ от «___»_________ 2013 г., составляет ________ (______________________________________________), в том числе НДС 18% - __________ (_____________________________________).

В цену договора включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе суммы для покрытия всех налогов и сборов, установленных в Российской Федерации.

4.2. На основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его получения Заказчик выплачивает авансовый платеж в размере 30 % от Цены Договора, что составляет ___________________________________, в том числе НДС (18 %) – ____________________________________________.

Стоимость авансового платежа засчитывается в счет оплаты выполненных Работ путем пропорционального ежемесячного удержания от стоимости Работ, выполненных за оплачиваемый календарный месяц, до момента его полного погашения.

4.3. Цена работ по настоящему договору твердая и изменению не подлежит и включает в себя компенсацию всех издержек: накладные расходы, сметную прибыль, затраты на удорожание работ, прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками для Подрядчика.

4.4. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком по выставленному Подрядчиком счету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика текущими ежемесячными платежами, за фактически выполненные и принятые объемы работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком ниже указанных документов, оформленных надлежащим образом:

- Исполнительная документация;

- Акт о приемке выполненных работ (Форма КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3);

- Оригинал счета-фактуры;

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленный акт о приёмке выполненных работ с приложением к нему сертификатов и иных документов, подтверждающих качество материалов.

5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ, направляет Подрядчику подписанный акт приема-сдачи выполненных работ (КС-2) или мотивированный отказ от приема выполненных работ.

5.3. В случае мотивированного отказа от подписания акта о приёмке выполненных работ составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Подрядчик устраняет недостатки в сроки, установленные Заказчиком.

5.5. После устранения Подрядчиком недостатков Заказчик проводит новую приемку выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.

5.6. При неполучении Подрядчиком по истечении пяти рабочих дней со времени предоставления акта сдачи-приемки (КС-2) или мотивированного отказа от приемки работ, подписанного Заказчиком, работа считается выполненной и принятой и подлежит оплате.

5.7. Стороны в течение трёх рабочих дней с момента подписания Договора письменно передают друг другу список лиц, уполномоченных представлять их на месте выполнения работ, а также определяют объемы их полномочий. В дальнейшем об изменениях в составе указанных лиц стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде в трехдневный срок.

5.8. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до завершения выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик совместно с Заказчиком создает приемочную комиссию для приемки работ в соответствии с установленными в Российской Федерации строительными нормами и правилами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1 Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при нарушении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.).

6.3 Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их надлежащим качеством.

6.4 Подрядчик несет ответственность за несохранность материалов или оборудования, используемых при выполнении работ по реконструкции Объекта. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество.

6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию Объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

6.8. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.9. Если Подрядчик не выполнит свои обязательства по сдаче Объекта в срок, предусмотренный договором, то Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и выплачивает пеню в размере 0,1% от цены невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом Заказчик имеет право произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера пени.

6.10. Если Заказчик не выполнит своих обязательств по оплате, согласно разделу 4. настоящего Договора, то он выплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости не оплаченных работ за каждый день просрочки.

6.11. Начисление пени производится на основании направления стороной письменной претензии.

6.12. Ответы на претензии по настоящему договору направляются стороной в течение 5 (пяти) рабочих с дней с момента получения претензии.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует после завершения работ, предусмотренных настоящим договором достижения Объектом показателей и возможности эксплуатации его в соответствии с его прямым назначением на протяжении Гарантийного периода.

9.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный период непрерывной эксплуатации Объекта составляет ____ (________) месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

9.3. Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации с соблюдением требований ст.755 Гражданского кодекса Российской Федерации за недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения Работ и в течение Гарантийного периода.

9.4. Если в течение Гарантийного периода будет обнаружено, что работы выполнены ненадлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами и силами и/или привлеченных к выполнению работ субподрядчиков, в безусловном порядке в согласованные Сторонами сроки устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

9.5.В случае, указанном в п.9.4. настоящего договора, Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

9.6. В случае если Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, не устранит выявленные дефекты и недостатки в работе, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки в работе за счет собственных средств с последующим взысканием с Подрядчика понесенных затрат.

9.7. Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по договору, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений, замены Заказчиком конструкций без согласования с Подрядчиком.

9.8. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были выявлены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением работ Подрядчиком.

9.9. Гарантийный срок соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и Работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию Объекта.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение его от всех претензий и судебных исков в случае нарушения названия строительной техники, материалов и инженерного оборудования, используемых в работах по реконструкции Объекта.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.5. Подрядчик не имеет права передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

ЗАКАЗЧИК: » Юридический адрес: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр.7 Азово-Черноморский бассейновый филиал » Фактический адрес:		ПОДРЯДЧИК:
___________________/______________		_______________/_____________/

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ссылки на пункты документации	Сведения
Раздел 1	Организатор –» Азово-Черноморский бассейновый филиал; Контактные лица – , Телефон/факс: (86, (86; (8617)676-502
Раздел 1	Предмет запроса предложений: выбор организации на выполнение работ по Реконструкции кровли комплекса зданий СУДС (административное здание), инв. № 000, расположенного по адресу:
Раздел 2	Начальная (лимитная) цена договора: 4 четыре миллиона пятьсот семьдесят три тысячи восемнадцать) рублей. Цены на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, содержащиеся в заявке на участие в открытом запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях. В цену должны быть включены все возможные расходы Участника, связанные с исполнением обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации.
Раздел 1	Финансирование: собственные средства Заказчика.
Раздел 1	Приглашаются: юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений
Раздел 2	Требования к участникам запроса предложений: - соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а именно: -непроведение ликвидации или реорганизации участника – юридического лица, за исключением реорганизации в виде присоединения и выделения, в результате которых участник – юридическое лицо продолжит деятельность после окончания реорганизации; отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений; - отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Раздел 5	Порядок расчетов: . На основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента его получения Заказчик выплачивает авансовый платеж в размере 30 % от Цены Договора, в том числе НДС (18 %) Стоимость авансового платежа засчитывается в счет оплаты выполненных Работ путем пропорционального ежемесячного удержания от стоимости Работ, выполненных за оплачиваемый календарный месяц, до момента его полного погашения. Цена работ по настоящему договору твердая и изменению не подлежит и включает в себя компенсацию всех издержек: накладные расходы, сметную прибыль, затраты на удорожание работ, прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками для Подрядчика. Оплата работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком по выставленному Подрядчиком счету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика текущими ежемесячными платежами, за фактически выполненные и принятые объемы работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком указанных документов, оформленных надлежащим образом.
Раздел 2	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений ·  Опись документов (форма 3.1.) ·  Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2.); ·  Коммерческое предложение (форма 3.3.); ·  Анкета участника открытого запроса предложений (форма 3.4); ·  Сведения о квалификации участника открытого запроса предложений (форма 3.5); ·  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность (оригинал или копию, заверенную участником) на осуществление действий от имени Участника. Доверенность должна быть скреплена печатью участника и подписью руководителя или иного уполномоченного лица. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; ·  Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), выданная ФНС РФ не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика уведомления о проведении открытого запроса предложений; ·  Копии регистрационных документов; ·  Копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц, для физических лиц в том числе ИП - копию паспорта); ·  Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к следующим видам работ: 2. Подготовительные работы: 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. 10. Монтаж металлических конструкций: 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций. 13. Устройство кровель 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов.
Раздел 1	Обеспечение заявки: не требуется
Раздел 1	Обеспечение исполнения договора: не требуется
Раздел 1	Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений: 15 часов 00 минут по Московскому времени 06 сентября 2013 года

[1] В случае если согласно законодательству стоимость работ НДС не облагается, то необходимо приложить обосновывающие документы