Котировочная документация

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку комплектной канализационной насосной станции (КНС) на объект «Строительство здания лыжно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Краснотурьинск»

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Отдел капитального строительства»

Руководитель муниципального заказчика _________________ / /

(личная подпись) (расшифровка подписи)

2011 год

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Исх.№_____

«____» ___________ 201__г.

Номер извещения: _____________________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку комплектной канализационной насосной станции (КНС) на объект «Строительство здания лыжно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Краснотурьинск»

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку комплектной канализационной насосной станции (КНС) на объект «Строительство здания лыжно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Краснотурьинск», __________________________________________,

(указывается наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________, сообщает о согласии исполнить

(указывается наименование должности, Ф. И.О. руководителя)

условия муниципального контракта.

2. ________________________________________________________ предлагает

(указывается наименование участника размещения заказа)

выполнить работы (осуществить услуги) по цене, в том числе расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которая составляет ___________________________________

(указать цифрами и прописью)

рублей.

3. Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: ________________________________________________

Почтовый адрес:____________________________________________________

Телефон:_____________________________ Факс:________________________

Электронный адрес:_________________________________________________

ИНН:__________________________/ КПП:_______________________________

ОГРН:_____________________________________________________________

Р/счет (Счет по вкладу):___________________________ в _________________

К/счет_____________________________________________________________

БИК:______________________________________________________________

_______________________________ _______________________ _______________________

Наименование должности руководителя (личная подпись) (расшифровка подписи)

участника размещения муниципального

заказа М. П.

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку комплектной канализационной насосной станции (КНС) на объект «Строительство здания лыжно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Краснотурьинск»

1. Наименование выполняемых работ: Поставка комплектной канализационной насосной станции (КНС) на объект «Строительство здания лыжно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Краснотурьинск»

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 499 000,00 рублей.

3. Классификация товаров, работ, услуг: 2944110

4. Место поставки товара: /2.

5. Сроки поставки товара: с момента подписания муниципального контракта и до 30 апреля 2011г.

6. Источник финансирования: внебюджетные средства.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: Оплата производится по безналичному расчету, на основании счета, выставленного Подрядчиком, без предоплаты, в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема - передачи оборудования.

8. Технические характеристики товара:

Канализационная насосная станция «Flotenk-KNS» (или эквивалент):

резервуар стеклопластиковый размером не менее 1200х3500 мм с теплоизоляцией не менее 2 метра в комплекте:

- лестница с площадкой обслуживания;

- трубопроводная обвязка из нержавеющей стали;

канализационные насосы 2 штуки (наличие) производительностью не менее 4 м3/час, высотой подъема 10 метров;

- цепи подъемные - 2 штуки длинной не менее 3,5 м со скобой;

- фланцевые клиновые задвижки диаметром не менее 50 мм – 5 штук;

- шаровые обратные клапана диаметром не менее 50 мм – 2 штуки;

- поплавковые выключатели – 4 штуки (наличие);

- люк обслуживания;

- отбойник потока;

- вентиляция.

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

Проект муниципального контракта

на поставку комплектной канализационной насосной станции (КНС) на объект «Строительство здания лыжно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Краснотурьинск»

г. Краснотурьинск от « » 2011 г.

, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице, действующего на основании, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________, действующего на основании, с другой стороны, на основании протокола комиссии по итогам запроса котировки №_________________ от «___» ____________ 20___ г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с условиями котировочной документации и оферты (котировочной заявки) Подрядчика – победителя запроса котировок.

1.2. Настоящим контрактом Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и на условиях настоящего контракта поставить комплектную канализационную насосную станцию (КНС) на объект «Строительство здания лыжно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Краснотурьинск», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего муниципального контракта в соответствии с техническим заданием (Приложение ).

1.3. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения настоящего контракта;

Окончание работ - до 30 апреля 2011 года.

1.4. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами, согласно котировочной документации и условиям настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, составляет

( ) рублей копеек.

2.2. Цена по контракту остается неизменной на все время действия настоящего Контракта.

2.3. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику на следующих условиях: оплата производится по безналичному расчету, на основании счета, выставленного Подрядчиком, без предоплаты, в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема - передачи оборудования. В случае недостаточности средств на оплату всех выполненных работ, либо уменьшения в установленном порядке средств, выделенных Заказчику для финансирования подрядных работ, стороны обязаны внести изменения в муниципальный контракт в части сроков оплаты, а при необходимости и в иные условия.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Перечень работ определен в техническом задании.

3.2. При завершении работ по контракту, Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ, а Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ производит подписание Акта или направляет мотивированный отказ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, Подрядчик составляет двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Устранение ошибок осуществляется за счет Подрядчика.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик приступает к работе только при оформлении контракта, получении исходных данных для выполнения работ.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. За несвоевременное выполнение работ Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

4.4. В случае применения материалов ненадлежащего качества Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные этими действиями и оплачивает штраф в размере 10% от стоимости этих материалов (оборудования) с заменой материалов и оборудования на должное.

4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением контракта, в объеме стоимости этого материала, оборудования или имущества.

4.6. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

4.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств, не оговоренная в настоящем разделе, регулируется гл. 25 ГК РФ.

5. Порядок урегулирования споров

5.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

5.2. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

6. Приложения

6.1. Техническое задание (Приложение ) является неотъемлемой частью настоящего контракта.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, действительны при оформлении их в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

7.4. Контракт составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из сторон.

7.5. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об изменении адреса и других реквизитов, а также других обстоятельствах, имеющих значение для выполнения условий настоящего контракта.

8.  Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Подрядчик:

Должность ____________//		Должность ____________//

М. П. М. П.

Приложение

К муниципальному контракту

№ от « » 2011г.

Техническое задание

на поставку комплектной канализационной насосной станции (КНС) на объект «Строительство здания лыжно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Краснотурьинск»

1. Наименование выполняемых работ: Поставка комплектной канализационной насосной станции (КНС) на объект «Строительство здания лыжно-спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в городском округе Краснотурьинск»

2. Классификация товаров, работ, услуг: 2944110

3. Место поставки товара: /2.

4. Сроки поставки товара: с момента подписания муниципального контракта и до 30 апреля 2011г.

5. Источник финансирования: внебюджетные средства.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: Оплата производится по безналичному расчету, на основании счета, выставленного Подрядчиком, без предоплаты, в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема - передачи оборудования.

7. Технические характеристики товара:

Канализационная насосная станция «Flotenk-KNS» (или эквивалент):

резервуар стеклопластиковый размером не менее 1200х3500 мм с теплоизоляцией не менее 2 метра в комплекте:

- лестница с площадкой обслуживания;

- трубопроводная обвязка из нержавеющей стали;

канализационные насосы 2 штуки (наличие) производительностью не менее 4 м3/час, высотой подъема 10 метров;

- цепи подъемные - 2 штуки длинной не менее 3,5 м со скобой;

- фланцевые клиновые задвижки диаметром не менее 50 мм – 5 штук;

- шаровые обратные клапана диаметром не менее 50 мм – 2 штуки;

- поплавковые выключатели – 4 штуки (наличие);

- люк обслуживания;

- отбойник потока;

- вентиляция.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

_____________// _____________ //

м. п. м. п.