Извещение № К8 о проведении запроса котировок на поставку колбасных изделий

Извещение № К8

о проведении запроса котировок на поставку колбасных изделий

«22» декабря 2009 г.

Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова ( 1а, комната 711, тел. (, , е-mail: [e-mail]) сообщает о проведении запроса котировок. Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют за собой право, на основании статьи 436 ГК РФ, на отзыв извещения до окончания срока подачи котировочных заявок

Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 «Аленушка», г. Тамбов, Рассказовское шоссе, тел.: 72-76-00

Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.2001 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов

Наименование поставляемого товара: колбасные изделия: колбаса вареная, сосиски

Характеристики поставляемого товара:

-колбаса вареная: форма размеров батона соответствующая наименованию изделия, температура в толще батона не ниже 0ºС и не выше 8ºС. Цвет мясной части фарша розовый, равномерно окрашен. Консистенция упругая, плотная. Вкус приятный, в меру соленый, без посторонних привкусов и запахов. Колбаса высшего сорта (Докторская, Любительская, Телячья), допускается искусственная оболочка;

- сосиски: форма размеров сосисок дозированная, от 40 до 60 граммов в единице изделия, температура в толще изделия не ниже 0ºС и не выше 8ºС. Цвет мясной части фарша розовый, равномерно окрашен. Консистенция упругая, сочная. Вкус приятный, в меру соленый, без посторонних привкусов и запахов. Сорт высший, допускается искусственная оболочка. Поверхность сосисок без повреждений оболочки, слипов и наплывов фарша;

- требования к упаковке, таре, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения: тара, удобная для заказчика, упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность пищевой ценности продукта. На каждой единице фасовки - наличие маркировочного ярлыка со всеми реквизитами

Документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным в контракте требованиям и потребностям заказчика, предоставляемые заказчику в ходе исполнения муниципального контракта: наличие сертификата соответствия, сопроводительных документов (накладная, счет-фактура), качественного удостоверения

Гарантийный срок: требуемый гарантийный срок и срок годности: для колбасы вареной – 72 часа, для сосисок – 48 часов

Условия поставки товара: порядок доставки товаров: поставка товара осуществляется транспортом поставщика, в таре, удобной для заказчика, партиями, согласно текущим заявкам заказчика. Под партией понимается часть товаров, поступающая от поставщика к заказчику единовременно по одной товарной накладной, счет - фактуре. Заказчик не менее чем за 24 часа до поставки направляет поставщику в любой форме (письменной, устной, факсимильной, телефонной) – заявку, в которой указывается время и количество поставляемого товара. Факт направления заявки подтверждается записью заказчика в журнале учета заявок. Незаявленный товар заказчиком не принимается и не оплачивается

Количество поставляемого товара: колбаса вареная 280 кг, сосиски 280 кг

Место доставки поставляемого товара: г. Тамбов, Рассказовское шоссе

Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 31 декабря 2010 года

Сведения о включенных (невключенных) в цену товара расходах: цена включает в себя НДС, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи

Максимальная цена контракта: (сто тысяч восемьсот) рублей.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта

Срок и условия оплаты поставленного товара: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Оплата поставленного товара обеспечивается заказчиком в пределах выделенных на 1-4 кварталы 2010 года бюджетных ассигнований в течение 20 банковских дней с момента поставки партии товара, при этом допускается отсрочка платежа до 30 банковских дней

Место подачи котировочных заявок: 1а, 7 этаж, комната 711, Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова, тел. (, контактное лицо:

Срок подачи котировочных заявок: с 23.12.2009 г. по 28.12.2009 г. включительно. Прием заявок производится в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

Форма котировочной заявки:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____»__________200__ г ______________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: __________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ______________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право поставки ________________________________для ________________________________, выражаю свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаю осуществить поставку следующего товара:

Наименование поставляемого товара ____________________________________________.

Характеристики поставляемого товара ___________________________________________.

Цена контракта _______________________________________________________________.

Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах _____________________________________________________________________________.

Подтверждаю соответствие требованиям:

- пункта 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.2001 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов);

- пункта 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.2001 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает предельное значение);

- пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 01.01.2001 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства)

Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): ____________________________________________________________________

Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)*

*Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.

Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.

В случае если заявка подписана представителем участника размещения заказа, указывается наименование и реквизиты документа, на основании которого представитель осуществляет действия от имени участника размещения заказа.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

на поставку колбасных изделий для муниципальных нужд городского округа - город Тамбов муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Аленушка»

г. Тамбов от «___» _________ 200__ г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа - город Тамбов - муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 2 «Аленушка», именуемым в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________

(полное наименование поставщика)

именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам запроса котировок (протокол________________________________________ №______ от______).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить для муниципальных нужд муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 «Аленушка» колбасные изделия (далее - товар), а Заказчик обязуется обеспечить его оплату.

1.2. Ассортимент, количество поставляемого товара:

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Количество
1	2	3	4
1.	Колбасные изделия: - колбаса вареная - сосиски	кг кг	280 280
Итого:	560

1.3. Требования, предъявляемые к товару:

- колбаса вареная: форма размеров батона соответствующая наименованию изделия, температура в толще батона не ниже 0º С и не выше 8º С. Цвет мясной части фарша розовый, равномерно окрашен. Консистенция упругая, плотная. Вкус приятный, в меру соленый, без посторонних привкусов и запахов. Колбаса высшего сорта (Докторская, Любительская, Телячья), допускается искусственная оболочка;

- сосиски: форма размеров сосисок дозированная, от 40 до 60 граммов в единице изделия, температура в толще изделия не ниже 0º С и не выше 8º С. Цвет мясной части фарша розовый, равномерно окрашен. Консистенция упругая, сочная. Вкус приятный, в меру соленый, без посторонних привкусов и запахов. Сорт высший, допускается искусственная оболочка. Поверхность сосисок без повреждений оболочки, слипов и наплывов фарша;

- требования к упаковке, таре, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения: тара, удобная для Заказчика, упаковка должна обеспечивать безопасность и сохранность пищевой ценности продукта. На каждой единице фасовки - наличие маркировочного ярлыка со всеми реквизитами;

- документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным в Контракте требованиям и потребностям Заказчика, предоставляемые Заказчику в ходе исполнения Контракта: наличие сертификата соответствия, сопроводительных документов (накладная, счет-фактура), качественного удостоверения.

2.1. Максимальная цена настоящего Контракта составляет сто тысяч восемьсот) рублей, включая НДС, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи.

Цена за 1 кг колбасных изделий 180 рублей.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случая указанного в абзаце 2 настоящего пункта.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в пределах выделенных на 1-4 кварталы 2010 года бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 14 настоящего Контракта, на основании счетов - фактур.

2.4. Оплата поставленного товара производится в течение 20 банковских дней после сдачи-приемки поставленной партии товара.

При этом допускается отсрочка оплаты поставленного товара до 30 банковских дней.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации:   4209 340,  .

Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара

4.1. Место поставки товара: поставка колбасных изделий для организации питания детей осуществляется по адресу: г. Тамбов, Рассказовское шоссе,.

4.2. Сроки поставки товара: с момента заключения Контракта по 31 декабря 2010 года.

4.3. Сроки поставки товара, установленные пунктом 4.2. настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке партии товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается накладной, подписанной Поставщиком и Заказчиком.

4.4. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется транспортом Поставщика, в таре, удобной для Заказчика, партиями, согласно текущим заявкам Заказчика. Под партией понимается часть товаров, поступающая от Поставщика к Заказчику единовременно по одной товарной накладной, счет - фактуре. В период действия Контракта Заказчик не менее чем за 24 часа до поставки необходимой ему партии товара направляет Поставщику в любой форме (письменной, устной, факсимильной, телефонной) заявку, в которой указываются время и количество поставляемого товара. Факт направления заявки подтверждается записью Заказчика в журнале учета заявок. Незаявленный товар Заказчиком не принимается и не оплачивается.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Поставщика:

- поставить товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- поставить товар надлежащего качества;

- одновременно с поставленным товаром передать Заказчику сертификаты соответствия (заверенные копии), качественное удостоверение, накладные, счета-фактуры;

- при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству и (или) качеству товара обеспечить замену поставленного товара ненадлежащего качества при выявлении дефектов, как при приемке товара, так и в течение гарантийного срока, и (или) допоставку товара в течение 24 часов после получения письменного требования Заказчика;

- Поставщик несет риск убытков, связанных с изменением обстоятельств, из которых он исходил при заключении настоящего Контракта, в том числе повышение или понижение цен на сырье, материалы, топливо и энергию, используемые при изготовлении товаров, являющихся предметом настоящего Контракта, повышение или понижение стоимости рабочей силы, размера транспортных тарифов, налогообложения.

5.2. Обязательства Заказчика: принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать сведениям, указанным в сертификате соответствия.

6.2. Гарантийный срок составляет: для колбасы вареной 72 часа, для сосисок 48 часов.

6.3. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах.

6.4. При получении товара от Поставщика Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами, настоящим Контрактом.

6.5. Приемка товара Заказчиком осуществляется надлежаще уполномоченными на то представителями Заказчика на основании товарной накладной:

а) по количеству, руководствуясь статьями 465-468 Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-6;

б) по качеству, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П-7.

6.6. Приемка товара (партии товара) оформляется актом сдачи-приемки, который составляется в двух экземплярах и подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара.

Риск порчи товара при транспортировке несет Поставщик.

6.7. В случаях обнаружения Заказчиком недопоставки и (или) несоответствия качества товара условиям настоящего Контракта, в том числе наличия скрытых недостатков товара, Заказчик составляет акт приемки товара по количеству и (или) качеству в 2-х экземплярах (для Заказчика и Поставщика) с указанием выявленных недостатков товара.

6.8. Некачественный товар считается непоставленным.

6.9. В случае допущения Поставщиком недопоставки товара вопреки условиям Контракта в каком-либо периоде поставки он обязуется восполнить недопоставленное количество товара в номенклатуре (ассортименте), предусмотренном для периода недопоставки, в течение 3 дней.

Одно наименование товара, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки товара другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит восполнению Поставщиком.

6.10. Датой поставки партии товара считается дата подписания накладной или акта приема - передачи.

6.11. В случае несоблюдения Заказчиком согласованного Сторонами в настоящем Контракте порядка приемки товара Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику недопоставкой или ненадлежащим качеством товара.

Обоснованные претензии по качеству и/или количеству товара, не подтвержденные соответствующими актами приемки товара, составленными в установленные настоящим Контрактом сроки и порядке, и другими обосновывающими требования документами, не подлежат удовлетворению.

6.12. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости непоставленного товара до фактического исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2. В случае неисполнения обязательств по замене товара ненадлежащего качества, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, Поставщик обязан вернуть Заказчику стоимость указанного товара.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. При поставке товара не соответствующего пункту 1.3. статьи 1 настоящего Контракта Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20 % стоимости данного товара за каждый выявленный случай.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

Исполнение настоящего Контракта осуществляется без обеспечения.

Статья 10. Прочие условия

10.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

10.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

10.3. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 3 день после отправления письма по почте.

10.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом существенным нарушением Контракта является:

- недопоставка товара в срок, установленный пунктом 4.2. настоящего Контракта, при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству поставленного товара;

- поставка товара ненадлежащего качества;

- просрочка поставки товара более чем на 7 календарных дней или неоднократное нарушение сроков поставки товара.

10.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Поставщика.

Статья 11. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных Поставщиков.

Статья 13. Контрактная документация

Протокол от «___»______________________________ г. № ______________ .

Статья 14. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Аленушка» Адрес: г. Тамбов, Рассказовское шоссе, 3. Телефон: Расчетный счет: Банк: ГРКЦ ГУ отделение Банка России по Тамбову и Тамбовскому району УФК по Тамбовской области ИНН: КПП: Л/с:

Поставщик:______________________________________________________ Адрес:__________________________ Телефон_________________________ (факс):__________________________ E-mail: __________________________ Расчетный счет: __________________ Банк: ___________________________ ________________________________ ОКПО:__________________________ ИНН: __________________________ КПП: __________________________

Заведующий МДОУ № 2 «Аленушка» Руководитель ___________

____________________ __________________________

М. П. М. П.