Поставка стерильного шовного материала для ГБУЗ "Углегорская ЦРБ"

Утверждена приказом главного врача ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» от 23.05.2013г г. №­ 452-П Главный врач ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» _________________________ (подпись) «____»______________ 2013 г. м. п

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Поставка стерильного шовного материала для ГБУЗ "Углегорская ЦРБ"»

Источник финансирования средства ОМС

Заказчик

ГБУЗ «Углегорская ЦРБ»

2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в сети "Интернет": www*****

Государственный заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Углегорская ЦРБ».

Место нахождения: Сахалинская область, г. Углегорск, ул.

Номер контактного телефона: 8 (424, 43-578

3. Предмет государственного контракта: «Поставка стерильного шовного материала для ГБУЗ "Углегорская ЦРБ"»

3.1 Количество закупаемого товара: см. часть II «Техническая часть» в документации об открытом аукционе в электронной форме

4. Начальная (максимальна) цена контракта: рублей (с учетом НДС).

5. Срок поставки: июль – ноябрь 2013 г.

6. Место поставки: Сахалинская область, 8.

7. Условия поставки: см. часть II «Техническая часть» в документации об открытом аукционе в электронной форме

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «03» июня 2013 г. в 10.00 ч. по местному времени

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «04» июня 2013 г.

10. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «07» июня 2013г. на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Наименование государственного заказчика, контактная информация, адрес электронной почты	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Адрес: Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Контактное лицо:
2	Вид и предмет аукциона	Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме; Предмет: «Поставка стерильного шовного материала для ГБУЗ "Углегорская ЦРБ"
3	Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок поставки товара: июль – ноябрь 2013 г. Место поставки и установки товара: Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Красноармейская, 18. Условия поставки товара: В соответствии с Частью II. (Техническое задание), проектом муниципального контракта.
4	Краткая характеристика и количество поставляемого товара	Согласно Части II. Примечание: срок годности стерильного шовного материала: до 2015 г, поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов.
5	Начальная (максимальная) цена контракта	рублей
6	«Шаг аукциона»	«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процента начальной (максимальной) цены контракта.
7	Источник финансирования Заказа	Средства ОМС
8	Требования к содержанию и составу заявки	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Первая часть Заявки должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 01.01.01 г. , в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: 3) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо такого решения в случае, если требование о необходимости такого решения совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. В целях корректного и своевременного оформления проекта контракта (договора), по желанию участника размещения заказа могут быть включены отдельным файлом в состав второй части заявки актуальные сведения об организации (полное наименование; ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта (договора) от имени организации, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует указанное лицо; банковские реквизиты; почтовый адрес; адрес местонахождения; телефон; факс; адрес электронной почты; сведения о режиме и ставках налогообложения, а также реквизиты документа подтверждающие специальный режим налогообложения), необходимые для включения в проект контракта (договора), а также информацию о контактном лице.
9	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ услуг, требования к их безопасности, требования к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:	Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и техническому регламенту, утвержденному постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000, ГОСТ Р 51105, ГОСТ 305-82. Качество нефтепродуктов должно обеспечивать безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, при муниципального заключении контракта Продавцом должны быть предоставлены документы, подтверждающие соответствие качества товара: сертификат (декларация) соответствия, паспорт качества.
10	Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ	-не предусмотрено
11	Привлечение соисполнителей	Участник размещения заказа вправе для поставки товаров по предмету открытого аукциона привлекать соисполнителей.
12	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе	03 июня 2013 года время 10 часов 00 минут (по местному времени).
13	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе	04 июня 2013 года.
14	Дата проведения аукциона	07 июня 2013года.
15	Порядок формирования цены контракта	Цена контракта включает в себя стоимость стерильного шовного материала, а также все налоги, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы (транспортные, и т. д.), связанные с исполнением контракта. Цена контракта и цена единицы поставляемой продукции является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия контракта.
16	Сведения о валюте	Цена указывается в рублях Российской Федерации.
17	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта	-
18	Срок подписания государственного контракта	Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
19	Адрес электронной площадки	Адрес электронной площадки в сети "Интернет": www. *****
20	Обеспечение заявки	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 2 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 4 809 рубль 50 коп..
21	Обеспечение исполнения государственного контракта	Не установлено
22	Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров в соответствии с ч. 6 ст. 9 Федерального закона -ФЗ	Нет
23	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч. 6.5 ст. 9 Федерального закона -ФЗ	Нет
24	Форма, срок и порядок оплаты	Авансирование не предусмотрено. Оплата производится ежемесячно согласно графику поставки, за фактически полученный товар на основании акта-сверки и выставленной счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с момента получения товара.
25	Требования к участникам размещения заказа	Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 ФЗ : 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001 №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

ЧАСТЬ II.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

«Поставка стерильного шовного материала для ГБУЗ "Углегорская ЦРБ"»

№ п. п.	Наименование	Характеристики	Усл. номер	Метрический размер	Игла	Длина нити	Ед. из.	Кол-во
1	Капрон нить белая крученая, нерассасывающаяся стерильная (упаковка 10 шт)	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая, крученая, белая. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. 10шт/уп.	1	4	Без иглы	10м	уп	40
2	2	5	Без иглы	10м	уп	20
3	Капрон нить белая крученая, нерассасывающаяся стерильная (упаковка 25 шт)	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая, крученая, белая. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. 25шт/уп.	1	4	Игла атравматическая режущая ½ 20мм	75 см	уп	4
4	Кетгут, нить натуральная, рассасывающаяся, простая стерильная (упаковка 20 шт)	Нить хирургическая натуральная рассасывающуюся, изготовленная из высококачественной органики животного происхождения. Потеря прочности: через 8-12 суток - до 50% прочностных свойств. Полностью нить рассасывается в зависимости от диаметра и области применения по прошествии 35-120 суток. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. 20шт/уп.	0	4	Игла атравматическая ½ 17мм	75 см	уп	4
5	1	5	Игла атравматическая ½ 17мм	75 см	уп	2
6	2	6	Игла атравматическая ½ 20мм	75 см	уп	2
7	3	7	Игла атравматическая ½ 20мм	75 см	уп	4
8	Кетгут, нить натуральная, рассасывающаяся, простая стерильная (упаковка 20 шт)	Нить хирургическая натуральная рассасывающуюся, изготовленная из высококачественной органики животного происхождения. Потеря прочности: через 8-12 суток - до 50% прочностных свойств. Полностью нить рассасывается в зависимости от диаметра и области применения по прошествии 35-120 суток. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. 20шт/уп.	2(0)	3,5	Игла колющая ½ - 28мм	75 см	уп	20
9	3(0)	2	Игла клюющая ½ - 25 мм	75 см	уп	10
10	4(0)	2	Игла колющая ½ - 17 мм	75 см	уп	10
11	ПГА-ЛАК нить плетеная рассасывающаяся, стерильная (упаковка 12 шт)	Нить рассасывающаяся, плетеная, изготовленная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лак-тида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нити теряют до 35% прочностных свойств; через 21 сутки – до 50 – 60 %; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. В тканях с недостаточным кровообращением процесс рассасывания замедляется, и срок полного рассасывания может быть увеличен до 85 суток. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. Маркировка СE обязательна. 12шт/уп.	2(0)	3	Игла колющая ½ - 17 мм	75 см	уп	20
12	3(0)	2	Игла колющая ½ - 17 мм	75 см	уп	10

Примечание: срок годности стерильного шовного материала: до 2015г., поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00 часов.

ЧАСТЬ III.

проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г. Углегорск «___» ________ 2013г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Углегорская ЦРБ», , действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и __________________________, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключается по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме «Поставка стерильного шовного материала для ГБУЗ "Углегорская ЦРБ"», (Протокол № ___ от ______2013 г.), победителем которого стал «Поставщик».

1.2. «Поставщик» продает и поставляет «Покупателю» стерильный шовный материал (далее - Товар), «Покупатель» принимает и оплачивает согласно спецификации (приложение № 1).

1.3. Одновременно с подписанием настоящего контракта «Поставщик» согласовывает с «Покупателем» и оформляет спецификации (приложение № 1).

2. Сумма контракта и условия оплаты.

2.1. Общая сумма контракта составляет ___________________ рублей.

2.2. Цена за Товар включает стоимость с налогами, сборами и другими обязательными платежами, тары и упаковки, транспортировки и страхования до места назначения.

2.3. Изменение цены на товар в течение срока действия контракта не допускается.

2.4. Условия оплаты: Без аванса. Оплата производится за фактически полученный товар на основании акта-сверки и выставленной счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с момента получения товара.

3. Качество и комплектность товара

3.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, подтвержденным сертификатом качества, выдаваемым заводом изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Такая техническая спецификация должна в частности включать уточненные технические характеристики и дополнительные требования по качеству и комплектности маркировки Товара, если таковые не предусмотрены стандартной технической документацией.

3.3. Соответствие качества Товара, его упаковки и маркировки должно быть подтверждено следующими документами:

·  Сертификатом качества, выдаваемым государственной компетентной организацией страны происхождения Товара на каждую партию Товара, в котором указывается:

а) полное наименование Товара в соответствии с технической спецификацией;

б) фактические показатели качества Товара, его упаковки и маркировка;

в) фактическая дата производства Товара;

·  Санитарным и другим сертификатам в соответствии с императивными нормами страны происхождения Товара

3.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

4. Срок и порядок поставки

4.1. Поставка Товара «Покупателю» осуществляется: июль – ноябрь 2013 г.

4.2. Днем поставки считается день приемки товара «Покупателем» и оформления сторонами двухстороннего акта приема – передачи.

4.3. Место поставки товара: Сахалинская область, 8 (в рабочие дни с 09.00 – 15.00).

5. Обязанности сторон

5.1. Обязанности Поставщика:

5.1.1. Доставить и передать Товар Покупателю или грузополучателю в сроки и по отгрузочным реквизитам, указанным в спецификациях. Вид транспорта согласовывается сторонами в спецификациях к настоящему контракту.

5.1.2. В течение одного дня после отгрузки Товара Поставщик обязан по телефону или факсу сообщить Покупателю об отправке Товара, с указанием следующих данных:

а) реквизитов Перевозчика, доставляющего Товар к месту доставки;

б) наименования и количества единиц Товара, вес брутто и нетто;

в) ориентировочной даты прибытия Товара в место доставки.

5.1.3. Передать одновременно с Товаром через перевозчика грузополучателю или отправить по почте непосредственно Покупателю следующие документы:

а) транспортная накладная;

б) свидетельство о происхождении Товара;

в) сертификат качества и \или сертификат соответствия и другие сопроводительные документы (гигиенический сертификат и т. п.);

г) счет-фактуру;

д) другие необходимые документы по требованию Покупателя.

5.1.4. Нести все расходы, прямо или косвенно связанные с доставкой Товара, до момента подписания Сторонами акта приема-передачи без замечаний.

5.2. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству Товара считаются выполненными с момента подписания без замечаний акта сдачи-приемки представителями Поставщика и Покупателя.

5.3. Обязанности Покупателя:

5.3.1. При отсутствии обоснованных претензий к Поставщику принять Товар в течение 3 (трех) дней с момента его поступления в место доставки. По количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт сдачи-приемки, накладную и т. д.).

5.3.2. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) за счет Поставщика. Поставщик обязан вывести товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или распорядится им в разумный срок.

5.4. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента подписания акта сдачи-приемки. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контракта. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных м настоящим контрактом, Поставщик уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости контракта.

6.5. За несоблюдение сроков выполнения Поставщиком поставки товара, Покупатель удерживает из причитающей суммы к оплате за фактически поставленный Поставщиком товар, сумму штрафных санкций путем взаиморасчетов.

6.6. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

6.7. В случае передачи некомплектного товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

·  соразмерного уменьшения покупной цены;

·  доукомплектования товара в разумный срок;

·  потребовать замены некомплектного товара на комплектный.

6.8. В случае поставки Товаров ненадлежащего качества Поставщик обязан без промедления заменить некачественный Товар качественным или, по требованию Покупателя, возместить Покупателю стоимость некачественного Товара.

6.9. В случае нарушения ассортимента при поставке Товара по сравнению с указанным в спецификации, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товаров в ассортименте, установленном спецификаций для данного графика поставки.

6.10. Транспортные расходы по возврату некачественного Товара относятся на счет Поставщика.

6.11. Помимо ответственности, предусмотренной пунктами 6.1.-6.10., стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переговоров, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных ограничений или иных объективных обстоятельств вне разумного контроля сторон, оказывающих непосредственное влияние на выполнение обязательств по настоящему контракту, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего контракта или его части, которая подлежит выполнению после наступления указанных обстоятельств.

7.2. Стороны должны немедленно письменно уведомить друг друга о начале и окончании этих обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему контракту.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту.

7.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом компетентного органа.

7.5. Если обстоятельства, указанные п.7.1. будут продолжаться более чем 2 (два) месяца, стороны должны определиться по дальнейшему исполнению обязательств по настоящему контракту, подписав соответствующее дополнительное соглашение, или по требованию любой из сторон настоящий контракт подлежит прекращению. В случае прекращения настоящего контракта, стороны определяют отдельным соглашением порядок расчетов за уже исполненные обязательства.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту решаются путем переговоров.

8.2. В случае, если стороны не могут прийти к согласию в порядке, предусмотренном п. 8.1., все споры и разноглася по настоящему контракту и в связи с ним решаются в арбитражном суде Сахалинской области в соответствии с законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Контракт может быть расторгнут:

9.2.1. По соглашению сторон.

9.2.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Одностороннее расторжение контракта не допускается.

9.4. Не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего контракта, включая информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не полежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего контракта, так и по окончанию срока его действия.

9.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон

«Покупатель» «Поставщик»

Приложение .

к государственному контракту «___»_________2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

«Поставка стерильного шовного материала для ГБУЗ "Углегорская ЦРБ"»

№ п. п.	Наименование	Характеристики	Усл. номер	Метрический размер	Игла	Длина нити	Ед. из.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Капрон нить белая крученая, нерассасывающаяся стерильная (упаковка 10 шт)	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая, крученая, белая. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. 10шт/уп.	1	4	Без иглы	10м	уп	40
2	2	5	Без иглы	10м	уп	20
3	Капрон нить белая крученая, нерассасывающаяся стерильная (упаковка 25 шт)	Нить хирургическая нерассасывающаяся капроновая, крученая, белая. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. 25шт/уп.	1	4	Игла атравматическая режущая ½ 20мм	75 см	уп	4
4	Кетгут, нить натуральная, рассасывающаяся, простая стерильная (упаковка 20 шт)	Нить хирургическая натуральная рассасывающуюся, изготовленная из высококачественной органики животного происхождения. Потеря прочности: через 8-12 суток - до 50% прочностных свойств. Полностью нить рассасывается в зависимости от диаметра и области применения по прошествии 35-120 суток. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. 20шт/уп.	0	4	Игла атравматическая ½ 17мм	75 см	уп	4
5	1	5	Игла атравматическая ½ 17мм	75 см	уп	2
6	2	6	Игла атравматическая ½ 20мм	75 см	уп	2
7	3	7	Игла атравматическая ½ 20мм	75 см	уп	4
8	Кетгут, нить натуральная, рассасывающаяся, простая стерильная (упаковка 20 шт)	Нить хирургическая натуральная рассасывающуюся, изготовленная из высококачественной органики животного происхождения. Потеря прочности: через 8-12 суток - до 50% прочностных свойств. Полностью нить рассасывается в зависимости от диаметра и области применения по прошествии 35-120 суток. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. 20шт/уп.	2(0)	3,5	Игла колющая ½ - 28мм	75 см	уп	20
9	3(0)	2	Игла клюющая ½ - 25 мм	75 см	уп	10
10	4(0)	2	Игла колющая ½ - 17 мм	75 см	уп	10
11	ПГА-ЛАК нить плетеная рассасывающаяся, стерильная (упаковка 12 шт)	Нить рассасывающаяся, плетеная, изготовленная на основе сополимера гликолида и L-лактида (90:10) с покрытием из сополимера гликолида и L-лак-тида со стеаратом кальция в своем составе. Через 14 суток нити теряют до 35% прочностных свойств; через 21 сутки – до 50 – 60 %; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. В тканях с недостаточным кровообращением процесс рассасывания замедляется, и срок полного рассасывания может быть увеличен до 85 суток. ГОСТ и ГОСТ Р . Срок годности: не менее 5 лет с даты изготовления. Маркировка СE обязательна. 12шт/уп.	2(0)	3	Игла колющая ½ - 17 мм	75 см	уп	20
12	3(0)	2	Игла колющая ½ - 17 мм	75 см	уп	10

Примечание: срок годности стерильного шовного материала: 60% - 80 %, поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00 часов.

Итого на сумму: ___________________ рублей.

«Покупатель»

«Поставщик»

Приложение .

к государственному контракту «___»_________2013 г.

ГРАФИК

поставки стерильного шовного материала для ГБУЗ "Углегорская ЦРБ".

№ п/п	Наименование	Ед. из.	Всего сумма	в том числе: по месяцам
июль	сентябрь	октябрь
1.	«Поставка стерильного шовного материала для ГБУЗ "Углегорская ЦРБ"»	Руб., коп.

Примечание : Поставщику товар поставлять ежемесячно по всем наименованиям стерильного шовного материала в равных количествах на сумму, согласно графику поставки.

«Покупатель»

«Поставщик»