Инспекция
административно-технического надзора Нижегородской области
ЗАПРОС КОТИРОВОК № 11-ЗК
Наименование предмета размещения заказа: поставка кондиционеров.
Информация о заказчике:
Наименование: Инспекция административно-технического надзора Нижегородской области.
Почтовый адрес:
Контактное лицо: , ;
по техническому заданию: ,
Электронный адрес:<*****@***kreml. *****>
Источник финансирования: областной бюджет Нижегородской области.
Максимальная цена контракта: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Цена Контракта включает в себя стоимость товара с учетом расходов на упаковку, перевозку, доставку Государственному заказчику, установку, НДС, гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
Информация о предмете закупки:
№ п/п | Наименование и технические характеристики товара | Кол-во |
1 | Кондиционер TOSHIBA или эквивалент Настенная сплит-система (тепло-холод) с режимом обогрева, режимом осушения, ночным режимом. Мощность охлаждения: не менее 2500 Вт. Мощность обогрева: не менее 2670 Вт. Уровень шума: низкий. Пульт дистанционного управления; таймер включения/выключения; инвертор; система фильтрации воздуха (наличие фильтра предварительной очистки, фильтра тонкой очистки); размеры: внутренний блок – не более 275х740х195 мм, наружный – не более 550х660х240 мм; вес: внутренний блок – не более 8 кг, наружный – не более 30 кг; тип хладагента: R-410А (озонобезопасный); потребляемая мощность охл./обогр. (кВт): 0,74/0,77. | 1 шт. |
2 | Кондиционер TOSHIBA или эквивалент Настенная сплит-система (тепло-холод) с режимом обогрева, режимом осушения, ночным режимом. Мощность охлаждения: не менее 3500 Вт. Мощность обогрева: не менее 4100 Вт. Уровень шума: низкий. Пульт дистанционного управления; таймер включения/выключения; инвертор; система фильтрации воздуха (наличие фильтра предварительной очистки, фильтра тонкой очистки); размеры: внутренний блок – не более 275х790х205 мм, наружный – не более 550х780х290 мм; вес: внутренний блок – не более – 9 кг, наружный – не более 35 кг; тип хладагента: R-410А (озонобезопасный); потребляемая мощность охл./обогр. (кВт): 1,18/1,23. | 3 шт. |
3 | Кондиционер TOSHIBA или эквивалент Настенная сплит-система (тепло-холод) с режимом обогрева, режимом осушения, ночным режимом. Мощность охлаждения: не менее 5050 Вт. Мощность обогрева: не менее 5800 Вт. Уровень шума: низкий. Пульт дистанционного управления; таймер включения/выключения; система фильтрации воздуха (наличие фильтра предварительной очистки, фильтра тонкой очистки); размеры: внутренний блок – не более 998х298х220 мм, наружный – не более 780х550х290 мм; вес: внутренний блок – не более – 14 кг, наружный – не более 43 кг; потребляемая мощность охл./обогр. (кВт): 1,8/1,92. | 3 шт. |
4 | Кондиционер TOSHIBA или эквивалент Настенная сплит-система (тепло-холод) с режимом обогрева, режимом осушения, ночным режимом. Мощность охлаждения: не менее 6300 Вт. Мощность обогрева: не менее 6600 Вт. Уровень шума: низкий. Пульт дистанционного управления; таймер включения/выключения; система фильтрации воздуха (наличие фильтра предварительной очистки, фильтра тонкой очистки); размеры: внутренний блок – не более 298х998х208 мм, наружный – не более 690х880х310 мм; потребляемая мощность охл./обогр. (кВт): 2,31/2,43. | 1 шт. |
5 | Кондиционер DAIKIN или эквивалент Настенная сплит-система (холод) с режимом осушения, ночным режимом, системой антиобледенения. Мощность охлаждения: не менее 2500 Вт. Уровень шума: низкий. Пульт дистанционного управления; таймер включения/выключения; инвертор; система многоступенчатой очистки воздуха; размеры: внутренний блок – не более 295х800х215 мм, наружный – не более 550х765х285 мм; вес: внутренний блок – не более 9 кг, наружный – не более 34 кг; тип хладагента: R-410А (озонобезопасный); потребляемая мощность охл. (кВт): 0,55. | 1 шт. |
Требования к товару:
Упаковка товара: упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении.
Качественные характеристики: при поставке товара необходимо предоставить сертификат соответствия на товар.
Информация об условиях поставки:
Место поставки: , Инспекция АТН НО.
Условия поставки: доставка до места поставки, разгрузка, установка осуществляются силами Поставщика. Поставляемый товар должен быть обеспечен необходимыми аксессуарами для установки и эксплуатационной документацией на русском языке на бумажном носителе в объеме 1 комплекта документации на каждую единицу товара.
Сроки поставки: в течение 5-ти календарных дней со дня заключения государственного контракта.
Срок гарантии качества товара: не менее 3-х лет со дня подписания акта приёма-передачи товара. Комплект поставки должен включать гарантийный талон на каждую единицу товара.
Информация об оплате контракта:
Условия оплаты: безналичный расчёт по факту поставки товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приёма-передачи товара на основании счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной.
Котировочные заявки принимаются по адресу: , каб. 36 (конт. , по рабочим дням с 29 октября 2008 года по 7 ноября 2008 года, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., по пятницам до 17 час.00 мин., (7 ноября до 16.00).
Заявки подаются в письменном виде по установленной форме (Приложение ) с указанием названия запроса котировок. Внесение изменений в поданную заявку не допускается.
Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Приложения: 1. Форма котировочной заявки на 1 листе в 1 экз.
2. Проект государственного контракта на 5 листах в 1 экз.
Руководитель инспекции
административно-технического надзора
Нижегородской области
Приложение
к запросу котировок
Печатается на бланке организации
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на поставку кондиционеров
В случае если наша организация будет признана победителем настоящего запроса котировок, согласны исполнить условия государственного контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Руководитель (должность)____________ /___________________________/
М. П. подпись ФИО
* Все строки и формы должны быть заполнены. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не соответствующая условиям запроса котировок.
Приложение
к запросу котировок
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______ (ПРОЕКТ)
на поставку кондиционеров
г. Нижний Новгород | "___" __________ 200__ г. |
Инспекция административно-технического надзора Нижегородской области (далее – Инспекция АТН НО) . Б., действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем "Государственный заказчик", с одной стороны, и ________________________________________________________________________ в лице ______________________________________________, действующего на основании _________________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии со ст. ст. 448, 525-534 Гражданского Кодекса РФ, ст. ст. 72-73 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании запроса котировок и решения комиссии по размещению заказов (протокол от ______________ №____) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется поставить и установить Государственному заказчику кондиционеры (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях и в сроки, установленные Контрактом.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику товар на общую сумму ____________ рублей (_________________________________________________ рублей), в том числе НДС - ____________ рублей.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара с учетом расходов на упаковку, перевозку, доставку Государственному заказчику, установку, НДС, гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи.
2.3. Цена Контракта является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.4. Оплата по Контракту производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товара на основании счета-фактуры и товарно-транспортных накладных по факту поставки товара, аванс не предусмотрен.
2.5. Поставщик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту за свой счет иные сторонние организации. За действия привлеченных организаций Поставщик несет ответственность самостоятельно.
2.6. Финансирование по Контракту осуществляется за счёт средств областного бюджета Нижегородской области.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Государственный заказчик обязан:
3.1.1. Передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для осуществления поставки товара.
3.1.2. Произвести оплату товара в соответствии с разделом 2 Контракта.
3.2. Государственный заказчик вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта.
Государственный заказчик имеет иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение к Контракту) в срок, установленный п. 4.1. Контракта.
3.3.2. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения Контракта.
3.3.3. Передать товар надлежащего качества, соответствующий обязательным требованиям. В случае поставки некачественного товара устранить брак, выявленный в товаре, в течение 5 (пяти) дней с момента получения извещения о выявлении имеющегося брака силами и средствами Поставщика. В случае невозможности устранения брака заменить товар в течение 5 (пяти) дней силами и средствами Поставщика.
3.3.4. Осуществлять гарантийное обслуживание товара в течение гарантийного срока, указанного в разделе 5 Контракта.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Получать оплату за товар в соответствии с разделом 2 Контракта.
4. Условия и сроки поставки товара
4.1. Поставщик обязуется поставить товар в течение 5-ти календарных дней со дня заключения государственного контракта своим транспортом непосредственно по адресу Государственного заказчика: 9, Инспекция АТН НО.
4.2. Поставщик поставляет товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке, погрузке и хранении в складском помещении.
4.3. По результатам приемки товара Получателем и Поставщиком подписывается товарно-транспортная накладная.
После установки Сторонами подписывается акт приёма-передачи товара. Товар считается поставленным в день подписания акта приёма-передачи товара уполномоченным представителем Государственного заказчика.
4.4. Право собственности и риск случайной гибели (случайного повреждения) на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания акта приема-передачи товара.
4.5. Условия поставки товара: доставка до места поставки силами Поставщика, разгрузка, установка. Поставляемый товар должен быть обеспечен необходимыми аксессуарами для установки.
4.6. В случае необходимости дополнительные условия поставки товара оговариваются в соглашении, заключаемом Сторонами Контракта.
5. Качество и комплектность товара. Гарантийные обязательства
5.1. Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующей нормативной и технической документации, условиям Контракта и сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими его качество и соответствие техническим характеристикам согласно Спецификации (Приложение Контракта).
5.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение ___ месяцев со дня подписания акта приёма-передачи товара в соответствии с п. 4.3.
5.3. При обнаружении в течение гарантийного срока товара его недостатков, дефектов Государственный заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их обнаружения сообщить (почтой или по факсу) об этом Поставщику. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения за свой счет устранить обнаруженные недостатки либо произвести замену некачественного товара или его частей.
6. Ответственность сторон
6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки, указанных в разделе 4 Контракта, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения срока замены или допоставки товара Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки до полной замены.
6.4. В случае просрочки в оплате поставленного товара Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки оплаты от стоимости подлежащего оплате товара.
6.5. Поставщик в полном объеме компенсирует Государственному заказчику ущерб, понесенный из-за недопоставки и (или) поставки некачественного товара по Контракту.
6.6. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Сторона, которая не исполняет обязательства по Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения Контракта, путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.
9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Любые изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываются обеими Сторонами и действуют с момента подписания Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами, указанной в верхнем правом углу на титульном листе, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
10.2. В случае изменения любых реквизитов, указанных в разделе 11 Контракта, Стороны обязуются в течение 5 (пяти) дней письменно уведомить об этом друг друга. В случае несоблюдения этой обязанности все последствия, связанные с отсутствием у другой Стороны информации, несёт Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.
10.3. В счете, предоставляемом на оплату по данному Контракту, должны быть указаны номер и дата Контракта.
10.4. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, скрепленных подписями и печатями, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Государственный заказчик: Инспекция административно-технического надзора Нижегородской области Адрес: г. Н. Новгород, Кремль, корп. 1 тел. / / е-mail: official@inspatn.kreml.nnov.ru
р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области л/с Министерство финансов Нижегородской области (л/с инспекция административно-технического надзора Нижегородской области) Руководитель инспекции _________________________ | Поставщик: |
Приложение
к государственному контракту № ____
от «____» _____________ 2008 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование товара и технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу товара (руб.) | Общая сумма, в том числе НДС (руб.) |
ВСЕГО: _______________ рублей
Государственный заказчик: Инспекция административно-технического надзора Нижегородской области Адрес: г. Н. Новгород, Кремль, корп. 1 тел. / / е-mail: official@inspatn.kreml.nnov.ru
р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области л/с Министерство финансов Нижегородской области (л/с инспекция административно-технического надзора Нижегородской области) Руководитель инспекции _________________________ | Поставщик: |
