Документация (стр. 3 )

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ФОРМА №3

Справка о кадровых ресурсах Участника

№ п/п	Специальность	Количество, чел.	В штате/ привлеченный	Образование	Стаж работы

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М. П.

ФОРМА №4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику

___________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения в 2013 году договора подряда на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на объекте особого статуса по адресу: , стр.1.

1. Изучив документацию о проведении открытого запроса предложений с ограниченным участием на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны [указать что именно - осуществить поставку товаров/ выполнить работы, оказать услуги], предусмотренные Технической частью документации в полном объеме, со следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Данные Участника	Примечание
1	2	3	4	5
1	Цена договора, включая НДС, (цифрами и прописью) в виде сметы, составленной по ТСН-2001 в текущих ценах	руб.
2	Срок выполнения работ	Календарные дни

3. Заявка на участие в запросе предложений имеет следующие приложения:

3.1. … (Приложение №__)

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации, влияющими на цену договора. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить [указать что именно - поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг] в соответствии с требованиями документации, утвержденным техническим заданием, описью работ и сметой на _________________________________[указывается предмет договора] и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф. И.О. Участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф. И.О. Участника закупки)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с сотрудниками Заказчика.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор на _________________________________[указывается предмет договора] в соответствии с требованиями документации запроса предложений и условиями наших предложений в срок не более 20 (двадцать) дней со дня размещения на сайтах, указанных в Информационной карте запроса предложений, протокола об итогах запроса предложений.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса предложений, а Победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на _________________________________[указывается предмет договора] в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

11. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф. И.О. Участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________(Ф. И.О., телефон представителя Участника закупки)___.

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты размещения на сайтах, указанных в Информационной карте запроса предложений, протокола об итогах запроса предложений и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

14. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки и подписания договора с Победителем запроса предложений.

15. Контактный телефон__________________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты________________________________________________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листах.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М. П.

ФОРМА ЗАПРОСА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Оформляется на фирменном бланке

Исх. №_______ Начальнику Управления

От __________ технической эксплуатации

ГлавУпДК при МИД России

Прошу предоставить _____________________________ техническую часть

(наименование организации)

к документации на проведение открытого запроса предложений с ограниченным участием на право заключения в 2013 году договора подряда на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на объекте особого статуса по адресу: , стр.1.

(Копия извещения об аккредитации прилагается).

Адрес: ________________________________________________________

Тел/факс: ______________________________________________________

e-mail: _________________________________________________________

Контактное лицо: ________________________________________________

Руководитель _______________ /Ф. И.О./

М. П. (подпись)

Типовая форма

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на объекте особого статуса по адресу: , стр. 1

г. Москва «______» ___________ 20 _ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании доверенности от _______________№__________, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________ _____________________________________________________, действующего на основании _______ _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на объекте особого статуса по адресу:
, стр. 1 (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием, Описью работ, а также Сметой № ____ (Приложения №№ 1, 2, 3 к Договору).

1.2. При исполнении Договора Стороны руководствуются положениями Главы 37 Гражданского кодекса РФ.

Статья 2. Сроки выполнения работ

2.1. Датой начала работ по Договору является дата подписания Договора (либо указывается конкретная дата).

2.2. Продолжительность работ по Договору составляет ______ (_______________) календарных дней, начиная с даты подписания Договора (либо указывается конкретная дата).

2.3. Действие Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с даты подписания протокола ______________(Рабочей комиссии Заказчика от __________ № _________) об_______________________________________________________________.

(указываается о чем подписан протокол)

2.4. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Актов по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3, представленных Подрядчиком.

2.5. Срок выполнения работ, указанный в пункте 2.2 настоящей Статьи, определен при условии предоставления со стороны Заказчика возможности бесперебойной работы с учетом того, что работы производятся в не отселенном Объекте. В противном случае Стороны оформят соответствующий акт, на основании которого подпишут дополнительное соглашение к Договору об изменении срока выполнения работ.

Статья 3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, оборудования и материалов (далее – стоимость работ) по Договору определяется по результатам открытого запроса предложений с ограниченным участием в соответствии с протоколом Рабочей комиссии Заказчика от _________ №_______), а также Сметой № ______ (Приложение к Договору) и составляет _____________________ руб. (____________________________________________________________ руб.), в т. ч. НДС 18% __________ руб. (______________________________ руб.).

3.2. Для организации и производства работ Заказчик в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Договора на основании выставленного Подрядчиком счета перечислит Подрядчику авансовый платеж в размере ____% от стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи, что составляет __________ руб. (___________________________________________________________________ руб.), в т. ч. НДС 18% __________ руб. (___________________________ руб.). *

*(данный пункт предусматривается в случае, если документацией о закупке предусмотрено условие о перечислении авансового платежа)

3.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору работы производится на основании подписанных Сторонами Актов по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3, с учетом удержания авансового платежа, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком счета и счета-фактуры.**

**(данный пункт предусматривается в случае, если договором предусмотрено перечисление авансового платежа).

3.4. Расчет за выполненные по Договору работы производится на основании подписанных Сторонами Актов по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета и счета-фактуры.

3.5. Акты по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3 составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

3.6. Акт по унифицированной форме КС-2 составляется на основании исполнительной сметы, разработанной Подрядчиком в соответствии со сметно-нормативной базой ТСН-2001 и утвержденной Заказчиком.

3.7. Стоимость материалов и оборудования, указанная в Смете № ______ (Приложение к Договору), при представлении Заказчику Актов по унифицированной форме КС-2 подтверждается Подрядчиком соответствующими документами (счетами-фактурами и накладными).

3.8. В случае если стоимость работ по Договору превысит сумму, указанную в пункте 3.1 настоящей Статьи, то такое превышение относится полностью за счет Подрядчика и Заказчиком не оплачивается.

3.9. В случае если стоимость фактически выполненных работ по Договору будет меньше, чем указано в пункте 3.1 настоящей Статьи, то стоимость работ по Договору будет соответственно уменьшена в соответствии с Исполнительной сметой, подготовленной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. При этом Стороны оформят соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

3.10. Если в ходе выполнения работ по Договору будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, Сторонами составляется соответствующий Акт. При этом изменение стоимости работ по Договору (не более 10% от стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи) и сроки выполнения дополнительных работ согласовываются Сторонами до начала их проведения и оформляются дополнительным соглашением к Договору с приложением соответствующей сметы дополнительных работ.

Если стоимость дополнительных работ превышает 10% от стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи, то на дополнительные работы оформляется отдельный договор.

Статья 4. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с учетом всех приложений к нему, и сдать Заказчику.

4.2. Поставить за свой счет и своими силами на Объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции и комплектующие изделия, отвечающие СНиП, стандартам РФ, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами.

4.3. В случае необходимости по требованию Заказчика представить ему на одобрение материалы и оборудование, стоимость которого включается в стоимость, указанную в пункте 3.1 Договора.

4.4. Нести полностью риск гибели и порчи выполненных работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до сдачи и принятия Заказчиком всех работ по Договору в установленном порядке.

4.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных по Договору работ и в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2 Договора.

4.6. Обеспечивать полную сохранность существующих конструкций и инженерных систем Объекта, а в случае нанесения им ущерба произвести за свой счет восстановительные работы и направить Заказчику соответствующее письменное уведомление об этом.

4.7. Заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки, письменно сообщить Заказчику о завершении работ, готовности предъявить выполненные работы.

4.8. При производстве работ соблюдать Особые условия согласно Статье 8 Договора.

4.9. За 10 (десять) календарных дней до окончания работ по Договору предоставить Заказчику исполнительную документацию, включая сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, акты скрытых работ и возвратить Заказчику полученную документацию (пункт 5.2 Договора).

4.10. После выполнения работ по Договору подготавливать и передавать для согласования Заказчику исполнительные сметы на выполненные работы с приложением соответствующих счетов, счетов-фактуры и документов, подтверждающих стоимость соответствующих материалов и оборудования.

4.11. При необходимости привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) третьей стороны, Подрядчик обязан предварительно в письменной форме согласовать с Заказчиком такое привлечение. При этом ответственность перед Заказчиком за невыполнение или надлежащее выполнение работ по Договору несет Подрядчик.

Статья 5. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

5.1. После подписания Договора в течение 2 (двух) рабочих дней передать Подрядчику Объект по соответствующему Акту для выполнения работ, предусмотренных Договором.

5.2. Передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ по Договору.

5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве.

5.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика образцов материалов и оборудования, стоимость которых включается в стоимость, указанную в пункте 3.1 Договора, осуществить их проверку и дать свое одобрение для их применения или сообщить об отказе дать одобрение, указав при этом причины отказа.

5.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика в пределах срока, указанного в пункте 2.2 Договора, извещения об окончании работ по Договору, осмотреть и, в случае отсутствия замечаний, принять результат работ и подписать Акты унифицированной формы КС-2, КС-3, ОС-3.

5.6. При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, а также дефектов выполненных работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения, направить в адрес Подрядчика односторонний рекламационный Акт с указанием выявленных дефектов выполненных работ и сроки их устранения. При отказе Подрядчика или не устранении дефектов выполненных работ, указанных в рекламационном Акте в определенный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить выявленные дефекты силами иной организации с отнесением затрат на Подрядчика.

5.7. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ по Договору в установленные Договором сроки.

Статья 6. Гарантии и ответственность Сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ в соответствии с условиями Договора.

6.2. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме в соответствии cо строительными нормами и правилами и условиями Договора;

- своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения работ и Гарантийной эксплуатации, т. е. в течение _____ (____________) месяцев с даты подписания Акта унифицированной формы КС-2.

6.3. Если в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2 настоящей Статьи, выявятся дефекты или конструктивные недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит рекламационный Акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения, а также перечисляются выявленные дефекты. Соответственно на этот период продлевается срок Гарантийной эксплуатации. При этом Подрядчик обязан устранить любой такой дефект за свой счет и своими силами в согласованные с Заказчиком сроки. Отсутствие в рекламационном Акте подписи уполномоченного представителя Подрядчика не является основанием неустранения дефекта или неоплаты работ по устранению выявленного дефекта силами Заказчика или за его счет.

6.4. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания работ, установленного в пункте 2.2 Договора, Заказчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,5% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического завершения работ, предусмотренных Договором. Подрядчик обязан выплатить пеню по письменному требованию Заказчика в указанный Заказчиком срок. Датой оплаты пеней является дата поступления указанных денежных средств на расчетный счет Заказчика.

6.5. За нарушение срока устранения выявленных дефектов в выполненных работах, указанных в одностороннем рекламационном Акте, предусмотренном пунктом 5.6 Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан выплатить пеню в размере 0,5% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического устранения выявленных дефектов, но не более 20% от указанной стоимости работ.

6.6. Подрядчик выплачивает пени, предусмотренные пунктами 6.4 и 6.5 Договора, по письменному требованию Заказчика. Датой оплаты пеней является дата поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Заказчика.

6.7. Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке соответствующую сумму пени, предусмотренных пунктами 6.4 и 6.5 Договора, из любых причитающихся Подрядчику платежей.

6.8. В случае если оплата за выполненные работы по Договору не будет произведена по вине Заказчика в сроки, установленные Договором, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты фактической оплаты, но не более 10% от суммы просроченного платежа. Требование об оплате пени оформляется Подрядчиком в письменной форме.

Статья 7. Разрешение споров

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Статья 8. Особые условия

8.1. В связи с особенностями проведения работ на действующем домовладении фонда Заказчика:

Подрядчик обязуется:

- обеспечить высокую культуру производства работ (работы проводить в опрятной спецодежде), а также уважительное отношение к арендаторам Объекта Заказчика, исключив при этом, по возможности, личные контакты с иностранцами;

- привлекать к выполнению работ лиц, имеющих гражданство РФ;

- по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы на Объекте, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика;

- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора представить Заказчику график производства работ, акт-допуск, приказы на ответственных лиц за технику безопасности и противопожарную безопасность на Объекте для согласования со структурными подразделениями Заказчика, а также списки рабочих с паспортными данными и отметкой о регистрации по представленной Заказчиком форме;

- допуск рабочих подрядной организации на территорию Объекта осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт);

- соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;

- выполнять требования сотрудников охраны Объекта по соблюдению установленного порядка и пропускного режима (телефоны службы безопасности Заказчика 8 (4, );

- выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на Объекте и производства работ;

- обеспечить противопожарную безопасность производства работ на Объекте;

- заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, письменно оповещать Заказчика о необходимости проведения работ в субботние и воскресные дни с соблюдением ранее оговоренных условий (для согласования с Заказчиком);

- приостанавливать проведение работ на Объекте или сокращать их дневную продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика на период проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени приостановки работ в журнале производства работ;

- в процессе выполнения работ своевременно оформлять с Заказчиком акты скрытых работ, акты промежуточной приемки работ и карты-схемы мест их проведения;

- в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, арендатора или третьих лиц по вине Подрядчика при проведении работ (затопление помещений, повреждение имущества и т. д.) устранить или возместить нанесенный ущерб;

- проводить складирование мусора на Объекте и иных объектах Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры;

- выполнять уборку, погрузку строительного мусора в контейнер в конце рабочего дня.

Статья 9. Конфиденциальность информации

9.1. Конфиденциальной информацией признается вся информация, хранящаяся у Заказчика, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую и иную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не имеющая свободного доступа на законном основании.

9.2. Конфиденциальная информация включает в себя, но не ограничивается:

- алгоритм и технические средства охраны объектов, слаботочные системы Заказчика;

- способы и условия поддержания жизнедеятельности на объектах Заказчика.

9.3. Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за передачу, предоставление и разглашение в любой возможной форме информации, признанной конфиденциальной в соответствии с условиями Договора.

Статья 10. Форс–мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных в статье 401 Гражданского кодекса РФ, в случае если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия исполнения Договора.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящей Статьи, будут длиться более 3 (трех) месяцев, Сторона, в отношении которой не выполняются обязательства, имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке после письменного уведомления об этом другой Стороны.

Статья 11. Расторжение Договора

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по Договору, в том числе при нарушении сроков выполнения работ как в целом, так и любого этапа (если предусмотрены этапы работ), а также в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления в адрес Подрядчика соответствующего письменного уведомления.

11.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику часть от указанной в пункте 3.1 Договора стоимости работ пропорционально части работы, фактически выполненной до получения Подрядчиком письменного уведомления о расторжении Договора.

11.3. В случаях, предусмотренных в пунктах 11.1 и 11.2 Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с даты, указанной в письменном уведомлении о расторжении Договора.

Статья 12. Заключительные положения

12.1. Договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в действие с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

12.2. Изменение условий Договора возможно по дополнительному соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.3. В случае изменения у любой из Сторон реквизитов, указанных в Статье 13 Договора, соответствующая Сторона обязана известить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения.

12.4. Неотъемлемой частью Договора на дату его заключения являются:

Приложение – Техническое задание.

Приложение – Опись работ.

Приложение – Смета № _________.

Статья 13. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России)

0

Телефон 8 (4

Расчетный счет: в КБ «БФГ-Кредит» (ООО) г. Москва

,

,

Подрядчик:

­­­­­­­­­­_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

_________________ (____________________) __________________(______________)

М. П. М. П.